AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2009.96
Data decisione, Autorità: 09.05.2011, IICCA
Ricorso: TF, 4A_362/2011, 6.3.2012
Titolo: Contratto di appalto - mora - termine d'adempimento - recesso dal contratto
Incarto n. 12.2009.96
Lugano 9 maggio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.168 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 23 novembre 2006 da
AO 1 rappr. da RA 3
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
AP 2 rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 182'520,25 oltre interessi del 5% a partire dal 10 luglio 2006, importo corretto in fr. 184'761,30 in sede di conclusioni;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 aprile 2009 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido al pagamento all’attrice di fr. 110'951,05 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2006;
appellanti i convenuti con atto di appello 7 maggio 2009, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 26 giugno 2009 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Il 22 febbraio 2006 il Comune di __________ (ora __________) accoglieva la domanda di costruzione presentata da AO 1 il 22 settembre 2005 e le concedeva la licenza edilizia per la costruzione di una casa d’abitazione unifamiliare a due piani sulla part. no. 1885 (doc. 1 del convenuto AP 1 e doc. I richiamato dal Municipio di __________). In data 3 marzo 2006 AO 1 sottoscriveva una conferma d’ordine con lo Studio __________ (che aveva dal canto suo firmato la domanda di costruzione in veste di progettista) e la __________ di AP 1, titolari per il Ticino della licenza esclusiva per la costruzione di case prefabbricate della ditta austriaca __________ (in seguito __________), in vista dell’edificazione di una casa con un costo chiavi in mano di fr. 346'288.-. Il 28 febbraio 2006 AP 1 e AP 2 avevano dal canto loro sottoscritto una garanzia ai sensi della quale la somma totale del progetto non avrebbe superato la somma dell’offerta. Il riassunto delle prestazioni finanziarie del cliente prevedeva un “Acconto per progettazione completa e DC, dopo l’approvazione del progetto (incluso acconto riservazione casa e DL)” pari a fr. 56'250.-, un “Ordine alla Banca per Garanzia Bancaria, totale 1” di fr. 206'528.-, un “Ordine 2 per la Pos. costi ulteriori, totale 2 (impr. scavo/cantinato/lav.Interni/arredi)” per fr. 67'650.- e infine un “Ordine 3 per costi aggiuntivi, totale 3 (allacciamenti/connessioni/ Giardino e d’intorni)” per fr. 16'000.- (doc. C). In data 10 marzo 2006 AO 1 firmava un contratto d’acquisto e di lavoro per la costruzione di una casa tipo “ROMAGNA” con un prezzo totale di fr. 346'428.-. Per quanto qui concerne, il contratto comprendeva da un lato la garanzia del prezzo fisso, d’altro lato indicava quale termine per il “Provvedimento della garanzia bancaria/versamento” la data del 3 aprile 2006 (doc. B).
B. Il primo acconto previsto dalla conferma d’ordine, di complessivi fr. 56'250.-, è stato versato con valuta 8 marzo 2006. La garanzia bancaria non è invece mai stata concessa cosicché in data 10 luglio 2006 AP 1 e AP 2 hanno comunicato a AO 1 di recedere dal contratto. La rescissione del contratto è stata preceduta da una lunga serie di reciproche accuse relative all’inesecuzione dei rispettivi obblighi contrattuali. AO 1 ha in particolare fatto valere errori nella progettazione e nella realizzazione della platea (nel frattempo realizzata per un costo di fr. 49'000.-, v. doc. O), errori nel posizionamento delle tubature di scarico delle acque, ritardi e manchevolezze nelle gestione del cantiere, mancanza di chiarezza nei rapporti con gli artigiani e nella gestione delle richieste di pagamento da parte dei medesimi, assenza nella domanda di costruzione di opere concordate (solaio abitabile, muretto di recinzione, antenne da radioamatore): tutto ciò l’aveva portata a premunirsi non concedendo la garanzia, anche a ragione del fatto che AP 1 e AP 2 si sarebbero rifiutati di rilasciare una dichiarazione volta a rassicurarla in merito al rispetto della realizzazione dell’opera secondo il progetto e il prezzo concordati. Tutti i rimproveri venivano respinti da AP 1 e AP 2 che accusavano a loro volta AO 1 e il marito di ingerenze nei rapporti con la __________ nonché nella gestione del cantiere.
C. Con petizione 23 novembre 2006 AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2 chiedendo che siano condannati in solido al pagamento di fr. 182'520,25 oltre interessi dal 10 luglio 2006, a titolo di risarcimento del danno patito a seguito della rescissione del contratto. L’attrice deriva questo importo dalla differenza tra quanto pattuito con i convenuti e quanto preventivato per porre rimedio alle opere difettose già realizzate nonché per la costruzione di una casa in base ai piani approvati. Precisava che i preventivi richiesti a ditte specializzate nella costruzione di case prefabbricate erano stati superiori a quello per una casa di tipo tradizionale della ditta __________ (__________), cui erano stati appaltati i lavori. Con le risposte di causa AP 1 e AP 2 hanno chiesto di respingere la petizione. Nelle rispettive conclusioni le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi, l’attrice modificando la propria pretesa in fr. 184'761,30.
D. Con sentenza 17 aprile 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando i convenuti in solido a versare all’attrice fr. 110'951,05 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2006. Il primo giudice ha dapprima rilevato che la rescissione del contratto non era valida, da un lato poiché non vi erano gravi motivi atti a sorreggerla, d’altro lato poiché i convenuti non avevano fissato all’attrice un termine per fornire la garanzia bancaria come previsto dall’art. 107 cpv. 1 CO e non avevano preteso che si potesse prescindere dalla fissazione di un tale termine per una delle ipotesi previste dall’art. 108 CO. Il Pretore ha quindi stabilito che l’attrice aveva diritto al risarcimento del danno positivo, ossia l’indennità corrispondente al suo interesse all’esecuzione del contratto alle condizioni pattuite.
E. Con l’appello in esame AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione. Dopo aver evidenziato che l’assenza della garanzia bancaria ha impedito loro di ordinare le componenti prefabbricate dalla ditta __________, rimproverano al Pretore di aver omesso di considerare che il contenuto del contratto da un lato e il comportamento dell’attrice dall’altro rendevano inutile la fissazione di un termine per l’adempimento, termine che in ogni modo, in base ai documenti citati, risulterebbe essere stato assegnato. Nel caso in cui fosse confermata l’invalidità della rescissione del contratto ritengono che non sia dovuto il cosiddetto danno positivo e che comunque il calcolo proposto dall’attrice, avallato dal Pretore, non sarebbe proponibile siccome fondato sui costi di una casa non prefabbricata. Nelle sue osservazioni l’attrice ha proposto la reiezioni dell’appello con argomenti di cui si dirà in seguito.
e considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC)
Il Pretore, premessa l’inesistenza di gravi motivi atti a giustificare la rescissione del contratto, ha esaminato se la decisione dei convenuti potesse fondarsi sul fatto che l’attrice non aveva fornito la garanzia bancaria. Il primo giudice ha costatato l’assenza della fissazione di un termine per questa prestazione e sostenuto che i convenuti non avevano preteso di poter prescindere dalla fissazione di un termine per l’adempimento tardivo per uno dei motivi previsti dall’art. 108 CO; richiamando il principio della massima attitatoria e non dovendo il giudice occuparsi di ciò che non viene addotto, ha concluso che la rescissione del contratto non era stata legittima. Il Pretore, a sostegno della sua argomentazione, ha indicato l’art. 78 CPC/TI relativo appunto all’obbligo delle parti di allegare i fatti e offrire le prove atte a dimostrarli. Gli appellanti rimproverano al Pretore di non aver tenuto conto dell’impegno dell’attrice di prestare la garanzia bancaria entro un preciso termine (il 3 aprile 2006) e della clausola contrattuale che esclude il diritto alla rescissione solo dopo il pagamento del prezzo totale e la concessione della garanzia bancaria: la rescissione del contratto sarebbe quindi valida giusta l’art. 108 cfr. 3 CO. Gli appellanti ritengono parimenti applicabile l’art. 108 cfr. 1 CO: la fissazione di un termine per l’adempimento sarebbe stato inutile a fronte del comportamento di AO 1. Infine essi sostengono che gli scritti di cui ai doc. HH e MM costituiscono comunque delle valide messe in mora.
Nelle osservazioni all’appello AO 1 ha giustificato il proprio agire con l’assenza di garanzie da parte dei convenuti volte al rispetto dei parametri finanziari pattuiti, ha contestato l’interpretazione del contratto proposta dalle controparti e ha negato l’esistenza di una valida messa in mora.
Ne discende, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, che almeno il convenuto AP 2, chiamato a rispondere in via solidale con il convenuto AP 1, indicando che la fissazione di un termine di grazia non fosse necessaria, ha chiaramente fatto riferimento all’art. 108 CO, pur non citando la norma in modo esplicito. Questo aspetto non è tuttavia fondamentale, lo è invece la costatazione che la tesi della corretta rescissione del contratto è stata esposta già in sede di risposta, senza peraltro che l’attrice si fosse espressa in merito nell’allegato introduttivo ciò che, sia detto per inciso, non le porta in concreto alcun pregiudizio. Diversa avrebbe potuto essere la situazione se la tesi dei convenuti fosse stata proposta per la prima volta nelle conclusioni (sul tema v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 76, N. 266; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78, N. 134) In realtà, la problematica evocata dal primo giudice non concerne tanto il principio attitatorio, ossia l’onere delle parti di allegare i fatti previsto dall’art. 78 CPC/TI, quanto piuttosto l’applicazione del diritto, che compete d’ufficio al giudice in virtù dell’art. 87 CPC/TI, precetto che nel caso concreto risulta violato. Il dovere delle parti è quello di esporre le ragioni di fatto che devono consentire al giudice l’applicazione del diritto federale (DTF 108 II 337, consid. 3). Nel caso in esame nemmeno il Pretore spiega in che misura i convenuti hanno mancato al loro dovere di allegazione, impedendo l’applicazione del diritto materiale (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 N. 121 e riferimenti). Dal canto suo, applicando il diritto d’ufficio, il giudice non è legato ai motivi giuridici addotti dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 86, m. 5, ad art. 87, m. 1), che possono correggere o mutare le originarie motivazioni di diritto in ogni stadio di causa (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art 78, m. 34 e 35). Peraltro anche nell’ambito della procedura ricorsuale cantonale il giudice applica d’ufficio il diritto federale, nel limite della domanda litigiosa e indipendentemente dalle allegazioni giuridiche delle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 86, m. 6). Considerato quanto precede spettava quindi al Pretore di esaminare se, sulla base dell’art. 108 CO, la fissazione di un termine per l’adempimento tardivo non fosse in concreto necessaria, esame che compete ora a questa Camera. In effetti, come sopra esposto e come meglio si vedrà ancora in seguito, gli elementi di fatto addotti e i relativi riscontri probatori risultano ampiamente sufficienti per l’applicazione del diritto e meglio per la verifica delle correttezza o meno della rescissione del contratto da parte dei convenuti, ora appellanti.
Nel presente caso è pacifico che l’attrice, non avendo fornito una garanzia bancaria per fr. 206'528.- né, in alternativa, effettuato il versamento di questo importo entro il 3 aprile 2006, come previsto dal contratto d’acquisto e di lavoro 10 marzo 2006 (doc. B) - qualificato a ragione dal Pretore quale contratto d’appalto, e più precisamente d’impresa totale - rispettivamente dalla conferma d’ordine firmata il 3 marzo 2006 (doc. C), era in mora in virtù di quanto prevede l’art. 102 cpv. 2 CO: il giorno dell’adempimento era infatti stato determinato di comune accordo. In presenza di un contratto bilaterale la possibilità di recedere dal contratto presuppone la fissazione di un congruo termine per l’adempimento al debitore in mora e la successiva scadenza infruttuosa di detto termine (art. 107 CO). In deroga all’art. 107 cpv. 1 CO, il creditore può esercitare i diritti previsti dalla medesima norma al capoverso 2, senza dover fissare al debitore, in casu il committente, un congruo termine per l’adempimento, ossia il cosiddetto termine di grazia, nelle ipotesi previste dall’art. 108 CO (Thevenoz, Commentaire Romand, CO I, ad art. 108, no. 1).
Già nelle sue conclusioni AP 1 aveva sostenuto (pag. 9), invero senza particolare motivazione, che l’attrice era in mora qualificata poiché più volte diffidata a prestare la garanzia bancaria (con riferimento ai doc. FF, HH e MM). La tesi della valida costituzione in mora, con il richiamo dei medesimi documenti viene ripresa, ancorché a titolo subordinato, nell’appello di AP 1 e AP 2 (pag. 6 e 7). Questa censura può essere subito evasa poiché manifestamente infondata. Gli appellanti omettono infatti di considerare che la fissazione del termine di grazia dev’essere chiara e precisa (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., pag. 728). Ora, i citati documenti contengono considerazioni riguardo all’importanza della garanzia bancaria e alle conseguenze nel caso in cui la stessa non sia fornita, ma non un chiaro termine per l’adempimento, come giustamente rilevato dal primo giudice.
In sede di appello AP 1 e AP 2 invocano l’applicazione dell’art. 108 cfr. 3 CO, anche in questo caso senza particolare motivazione. Ai sensi della citata norma la fissazione del termine di grazia non è necessaria quando dal contratto risulta l’intenzione dei contraenti che l’obbligazione deve adempirsi esattamente ad un tempo determinato o entro un dato termine. Secondo la volontà delle parti la prestazione deve avvenire a, rispettivamente entro un preciso momento e chiaramente non oltre. Altrimenti detto, secondo la volontà delle parti, il mantenimento o meno del contratto dipende dall’osservazione del termine fissato per l’esecuzione (Weber, op. cit., ad art. 108, cfr. 30 seg.; Engel, op. cit., pag. 730). Senza entrare in considerazioni legate alla distinzione tra termine fisso assoluto o relativo (v. Thevenoz, op cit., ad art. 108, cfr. 13; Wiegand, Basler Kommentar, OR-I, ad art. 108, cfr. 6 e 7), nel presente caso è il comportamento stesso dei convenuti a dimostrare che persino loro, pur dando importanza al temine del 3 aprile 2006 per i motivi che saranno esposti successivamente, non consideravano lo stesso come un termine fisso. In caso contrario non avrebbero atteso il 10 luglio per recedere dal contratto e non avrebbero insistito presso l’attrice perché fornisca la garanzia bancaria ancora dopo il 3 aprile 2006 (v. in particolare doc. HH e MM). Su questo punto l’appello non può trovare accoglimento.
Gli appellanti sostengono che il comportamento assunto da AO 1 dopo la firma del contratto, e che scaturisce in particolare dai doc. EE e NN in cui vengono sollevate tutta una serie di critiche nei loro confronti, dimostra che ella non aveva alcuna volontà di prestare la garanzia bancaria, documento indispensabile per poter ordinare la casa prefabbricata presso la ditta austriaca __________. Gli appellanti citano al proposito l’art. 108 cfr. 1 CO che consente al creditore di prescindere dalla fissazione di un termine per l’adempimento quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile. La fissazione di un termine ha infatti un senso se è destinata ad avere effetti. In caso contrario non appare giustificato imporre al creditore esigenze supplementari per poter recedere dal contratto. L’inutilità di un termine supplementare deve risultare dal comportamento del debitore o dalle circostanze. Eventuali dichiarazioni del debitore devono essere chiare e univoche (Weber, op. cit., ad art. 108, cfr. 9 seg.; Wiegand, op. cit., ad art 108, cfr. 2; Thevenoz, op. cit., ad art. 108, cfr. 4).
Occorre avantutto fare riferimento all’art. 3 lett. a del contratto d’acquisto e di lavoro il quale prevede che il montaggio della casa viene eseguito in collaborazione tra lo Studio __________ e __________ di __________ entro 24 settimane dopo la presentazione della garanzia bancaria o il versamento. S__________ W__________, consulente presso la ditta __________, sentita quale teste in via rogatoriale, ha escluso che una casa, rispettivamente materiali della stessa, potessero essere forniti senza assicurazioni, citando al proposito garanzie bancarie o promesse di pagamento (v. risposte a domande 3 e 10 del convenuto AP 1). Dette garanzie non potevano essere date direttamente alla ditta __________, bensì solo ai licenziatari (v. teste __________, responsabile della ditta , pure sentito quale teste in via rogatoriale, risposta alla domanda 25 dell’attrice). AP 2 nel suo interrogatorio formale ha dal canto suo affermato che la __________ inizia la produzione della casa quando riceve la garanzia bancaria (v. risposta a domanda 15). Dello stesso tenore la risposta di AP 1 alla domanda 14 del suo interrogatorio formale. Le dichiarazioni dei convenuti sono pertanto in linea con quelle della teste W. La garanzia bancaria era quindi indispensabile per la costruzione e quindi la fornitura degli elementi prefabbricati della casa. In altri termini da quel documento dipendeva il rispetto del contratto da parte degli imprenditori AP 1 e AP 2. L’ordinazione delle componenti prefabbricate in assenza delle necessarie coperture finanziarie non era possibile e se fosse nondimeno avvenuta i convenuti avrebbero agito a loro rischio, compromettendo oltretutto i loro rapporti con la __________.
La risposta del teste __________ alla domanda 12 dell’attrice e la risposta della teste W__________ alla domanda 11 del convenuto AP 1, citate dall’attrice a sostegno della propria tesi, concernono invece speciali vantaggi a favore del committente in caso di rispetto dei termini di pagamento ma non riguardano il tema della garanzia bancaria. L’acconto serviva invece per la progettazione completa e la domanda di costruzione, oltre a comprendere un acconto per la riservazione della casa e la direzione lavori, come risulta dai doc. C (riserva d’ordine) e F (resoconto intermedio). Contrariamente a quanto preteso dall’attrice (v. osservazioni all’appello, pag. 3), l’acconto non serviva per la realizzazione della casa. Ella non può quindi prevalersi dell’argomento per giustificare il mancato rispetto del termine per fornire la garanzia pattuita contrattualmente.
Gli appellanti deducono dai doc. EE e NN la volontà dell’attrice di non prestare la garanzia bancaria. Nella loro lettera 9 aprile 2006 a Studio __________ (doc. EE) i coniugi AO 1 lamentano l’assenza dell’acqua e dell’elettricità sul cantiere, informano che non intendono firmare la conferma d’ordine 6 aprile 2006 (doc. CC) e che il sottotetto è da realizzare come ai piani approvati, si dichiarano pronti a chiudere qualsiasi rapporto contrattuale per andare dalla concorrenza e minacciano una causa legale, ribadiscono che i costi devono rientrare nel preventivo (conferma d’ordine doc. C) e affermano che la garanzia bancaria non può essere emessa a favore della ditta di AP 1. Con lettera 14 giugno 2006 (doc. NN) il rappresentante legale dell’attrice chiedeva a AP 1 e a AP 2 una pronta e chiara presa di posizione circa la loro disponibilità a continuare il contratto alle condizioni note, ossia quelle contenute nel contratto sottoscritto il 3 marzo 2006, aggiungeva che la garanzia bancaria non era stata emessa unicamente perché non si era mai giunti a un punto fermo, cifre e offerte varie relative alla casa e agli arredi subendo continue variazioni. Ora, non vi possono essere dubbi sul fatto che dal tenore di questi scritti emerge in modo evidente la volontà dell’attrice di non fornire la garanzia bancaria, con la conseguenza che la fissazione di un termine per l’adempimento ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 CO sarebbe stata inutile, come rettamente sostenuto dagli appellanti.
Si tratta ancora di esaminare se il comportamento dell’attrice fosse in concreto ammissibile. Ella ha infatti contrapposto che il ritardo nel fornire la garanzia richiesta era giustificato dal fatto che gli appellanti si erano rifiutati di dichiarare che le opere sarebbero state eseguite conformemente al contratto e per il prezzo pattuito: richiama in merito le risposte no. 33 dell’interrogatorio formale di AP 1, rispettivamente 36 dell’interrogatorio formale di AP 2. Sennonché all’identica domanda volta a sapere per quale motivo, nonostante l’attrice avesse rinunciato al sottotetto e avesse saldato il maggior costo della platea, i lavori non erano continuati e non erano state fornite assicurazioni relative al prezzo inizialmente pattuito, entrambi hanno risposto che ciò era dovuto all’assenza della garanzia bancaria. Sulla necessità per i convenuti di disporre di quest’ultimo documento già si è detto sopra. Giova aggiungere che in data 10 aprile 2006 AP 1 aveva rassicurato l’attrice in merito al rispetto dei costi previsti nel contratto (doc. FF). Quanto al sottotetto si osserva che i piani presentati per l’ottenimento della licenza edilizia, firmati da AO 1 (doc. I richiamato dal Municipio di __________), non comprendevano un sottotetto abitabile, ed è quindi logico che un’eventuale sua realizzazione comportasse un aumento di costi, aspetto questo tuttavia non in discussione. In merito al superamento dei costi previsti per la platea si dirà più diffusamente in seguito.
L’attrice afferma ancora di essere stata costretta ad agire in quel modo, “in rispetto degli obblighi minimi di attenzione e diligenza imposti in ogni rapporto contrattuale”, richiamando al proposito asserite manchevolezze riscontrate nell’agire dei convenuti, con particolare riferimento alla realizzazione della platea (osservazioni all’appello, pag. 3 e 6). Le parti hanno sottoscritto un contratto che prevedeva un prezzo fisso e una conferma d’ordine che indicava un costo chiavi in mano. I contraenti hanno convenuto un prezzo cosiddetto forfettario, ossia una mercede a corpo secondo i termini dell’art. 373 cpv. 1 CO (sulla portata del prezzo forfettario v. Gauch, op. cit., cfr. 900 seg.). Tale remunerazione è invariabile, riservate circostanze straordinarie (art. 373 cpv. 2 CO) o modifiche dell’opera (come poteva essere quella del sottotetto cui l’attrice ha però rinunciato: doc. EE). L’obbligazione principale del committente consiste nel pagamento del prezzo che, salvo accordo contrario, diventa esigibile al momento della consegna (art. 372 CO). Essendo questa norma di diritto dispositivo le parti sono libere di prevedere, come nel presente caso e come avviene sovente, il versamento di pagamenti anticipati. In questo caso il pagamento, di regola parziale, ha luogo prima che l’imprenditore abbia fornito la propria prestazione. Secondo la dottrina questi pagamenti anticipati sopprimono l’obbligo di una prestazione anticipata da parte dell’imprenditore (v. Gauch, op. cit., cfr. 1163). Da quanto precede risulta da un lato che i convenuti avevano l’obbligo di realizzare l’opera - ossia quella oggetto di licenza edilizia - per il prezzo convenuto, riservate ancora una volta circostanze straordinarie mai pretese, d’altro lato che erano legittimati a non eseguire ulteriori prestazioni in difetto della garanzia bancaria, dato che avevano optato per questa modalità e non per il versamento dell’importo corrispondente. Sull’importanza e sul fine della garanzia bancaria già si è detto nel dettaglio al considerando 8. In altri termini, l’attrice non poteva pretendere la corretta esecuzione del contratto da parte dei convenuti prima di avere lei stessa ossequiato i termini della pattuizione.
L’attrice ha fatto valere le manchevolezze nell’agire dei convenuti per giustificare la mancata concessione della garanzia bancaria. Anche questo argomento non merita protezione. Avantutto la sua insistenza nel voler ottenere conferme circa il mantenimento del prezzo concordato era inutile per la ragione sopra indicata, ossia per il fatto che i convenuti erano vincolati dal contratto, circostanza ben chiara a AP 1 (v. il tenore del doc. FF); diverso sarebbe stato il discorso nel caso in cui il prezzo fosse stato stabilito in maniera approssimativa. Le manchevolezze cui ella fa riferimento non mutano la situazione. In realtà, al fine di garantirsi il prezzo fisso, l’attrice si è in pratica avvalsa di un diritto di ritenzione su parte del prezzo. Questa facoltà esiste nell’ambito del contratto di appalto, ancorché a determinate condizioni, in caso di consegna di un’opera difettosa, quale mezzo di pressione per ottenere una pronta riparazione (sul tema v. ancora Gauch, op. cit., cfr. 2366), ma non certo per premunirsi di possibili difetti o supposti superamenti del prezzo concordato, soprattutto se riferiti a una sola parte dell’opera. In concreto, il fatto che la platea sia costata fr. 49'000.- (doc. O), ossia un importo sicuramente superiore a quanto preventivato, non conduce a diversa conclusione. Nella logica del sistema il superamento del prezzo andava semplicemente a carico dei convenuti ma, nuovamente, non autorizzava l’attrice a trattenere pagamenti o garanzie. Si costata invece che ella ha subito pagato la prestazione (doc. O e verbale udienza 27 settembre 2007, interrogatorio teste __________, pag. 4), ma senza reclamare chiaramente la differenza ai convenuti, ciò che poteva essere interpretato come accettazione del superamento avvenuto. Avessero i convenuti rifiutato senza motivo di prendere a loro carico la differenza, l’attrice avrebbe potuto recedere dal contratto, come peraltro aveva minacciato di fare (doc. EE), pagando il lavoro svolto da determinarsi in base al prezzo forfettario in casu pattuito (v. Tercier, Les Contrats spéciaux, 4ª ed., cfr. 4808). Ella non ha però agito in questo senso. Le preoccupazioni dell’attrice relative alla misura della platea (v. a titolo di esempio doc. H, I e L) si sono rilevate infondate - prova ne è che sulla platea costruita per una casa prefabbricata ne è stata edificata una in muratura massiccia (v. verbale udienza 27 settembre 2007, interrogatorio teste __________, pag. 6) – e non giustificavano quindi la mancata concessione della garanzia bancaria. Ciò vale a maggior ragione per aspetti di minore importanza, quali la corrente elettrica o l’acqua sul cantiere, peraltro facilmente risolti.
L’attrice ha ancora sostenuto, richiamando i doc. EE e NN, come non fosse stato possibile fornire la richiesta garanzia bancaria dato che i convenuti non avrebbero mai fornito le necessarie coordinate bancarie con l’indicazione esatta dell’importo (osservazioni all’appello, pag. 7). Questo argomento è invero pretestuoso poiché, a prescindere da quanto dichiarato da AP 1 in sede di interrogatorio formale (v. risposta a domanda 21), l’importo della garanzia bancaria è esposto nella conferma d’ordine (doc. C a pag. 3) e le coordinate bancarie di AP 1 sono chiaramente indicate nel contratto d’acquisto e di lavoro (v. doc. B a pag. 2).
In conclusione, le ragioni poste a fondamento dell’attrice per sorreggere il suo ritardo nel concedere la garanzia bancaria non possono essere considerate giustificate. La comunicazione 10 luglio 2006 dei convenuti ha quindi validamente posto fine al contratto tra le parti.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC/TI, la LTG 30 dicembre 2010, il Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
pronuncia:
I. L’appello 7 maggio 2009 di AP 1 e AP 2 è accolto. Di conseguenza la sentenza 17 aprile 2009 OA.2006.168 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
La petizione di AO 1 è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 735.- sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà ai convenuti fr. 3'833.- ciascuno a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'500.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 2'600.-
anticipati dagli appellanti, sono a carico dell’appellata, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 3'500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster