AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2008.60
Data decisione, Autorità: 16.12.2009, IICCA
Ricorso: TF, 4A_73/2010, 20.8.2010
Titolo: Compravendita internazionale di merci - difetti - minor valore e risarcimento danni
Incarto n. 12.2008.60
Lugano 16 dicembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser , vice presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 febbraio 2003 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 79'674.80 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 90'000.- oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 14 febbraio 2008, con cui ha parzialmente accolto entrambe le azioni, la petizione per € 52'657.- oltre interessi e la domanda riconvenzionale per € 3'000.- oltre interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 6 marzo 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 7 aprile 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
La macchina è stata consegnata all’acquirente il 12 aprile 2002 e, tra il 20 e il 23 aprile, è stata messa in funzione da un tecnico inviato da G__________ . Tra il 27 ed il 31 maggio rispettivamente tra il 10 e il 12 luglio altri tecnici di G __________ hanno effettuato ulteriori interventi in loco, mentre tra il 23 e il 26 luglio due tecnici dell’acquirente si sono a loro volta recati presso la sede della produttrice per testare l’analoga macchina ivi presente.
Con la petizione in rassegna AO 1, rilevando che le difficoltà segnalate nell’impiego della macchina erano dovute al filo tubolare utilizzato dall’acquirente, a suo dire non conforme al contratto, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di € 79'674.80 oltre interessi, somma corrispondente al 70% del prezzo di vendita tuttora insoluto (€ 57'843.-) ed alle prestazioni fatturate alla controparte da G__________ __________ in occasione degli interventi effettuati tra il 20 e il 23 aprile e tra il 27 ed il 31 maggio (€ 10'412.40, doc. Q1), tra il 10 e il 12 luglio (€ 5'819.40, doc. Q2) e tra il 23 e il 26 luglio 2002 (€ 5'600.-, doc. Q3), somme queste che frattanto le erano state cedute (cfr. doc. T).
La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 90'000.- oltre interessi, adducendo che la difettosità della macchina era imputabile all’attrice e che i problemi riscontrati, ed in particolare la ridotta utilizzabilità della macchina, la necessità della presenza costante di un tecnico a tempo pieno e i maggiori costi occorsile per cercare di ovviare almeno in parte ai problemi, escludevano che l’attrice potesse pretendere il pagamento del saldo del prezzo di vendita ed anzi giustificavano l’attribuzione di un’importante somma a suo favore. Pure contestato era infine che l’attrice potesse prevalersi delle pretese, per altro infondate, cedutele a suo tempo da G__________ __________, per le quali il giudice adito era incompetente per territorio.
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto accertato la difettosità della macchina fornita, che non adempiva le promesse contrattuali, garantiva una minore produttività e generava maggiori costi rispetto a quelli promessi. Nell’ambito dell’azione principale, egli ha pertanto dedotto dal saldo del prezzo di vendita (€ 57'843.-) il minor valore della macchina stabilito peritalmente in € 10'000.- e, ammessa la sua competenza per territorio a statuire sulle pretese cedute da G__________ __________, ritenute fondate solo limitatamente all’intervento effettuato tra il 20 e il 23 aprile 2002 (doc. Q1), ha quindi attribuito all’attrice altri € 4'814.-. Quanto alle pretese oggetto della domanda riconvenzionale, egli ha escluso che la convenuta potesse ottenere il risarcimento dei costi dell’operatore che doveva occuparsi a tempo pieno della macchina rispettivamente dei costi supplementari legati all’ammortamento, riconoscendole unicamente, in ragione di € 3'000.-, parte delle spese occorsele per rendere più operante la macchina. Di qui il parziale accoglimento di entrambe le azioni, della petizione per € 52'657.- più interessi e della domanda riconvenzionale per € 3'000.- più interessi. Gli oneri processuali dell’azione principale (fr. 2'000.-) sono stati caricati all’attrice per 1/3 e alla convenuta per 2/3, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili. La tassa di giustizia e le spese dell’azione riconvenzionale (fr. 2'000.-) sono invece state poste integralmente a carico dell’attrice riconvenzionale, tenuta pure a rifondere alla controparte fr. 6'800.- per ripetibili.
Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, con accollo alla controparte di tutti gli oneri processuali e delle ripetibili (fr. 9'000.- per l’azione principale e fr. 9'000.- per quella riconvenzionale). Nell’ambito dell’azione principale, essa propone di considerare un minor valore di € 54'537.80 o almeno di € 20'000.- e di non riconoscere alla controparte, nemmeno in parte, per l’incompetenza territoriale del giudice adito, le somme fatturatele da G__________ __________, per altro non dovute. Con riferimento all’azione riconvenzionale, auspica l’attribuzione di € 63'000.- per il fatto che un suo operatore doveva occuparsi a tempo pieno della macchina ed altri € 18'000.-, 31'500.- o persino 104'300.- per i maggiori costi aggiuntivi che essa aveva dovuto assumersi a seguito della sua difettosità.
Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il Pretore, appurato che il contratto aveva per oggetto la fornitura di una macchina standard trovantesi nell’assortimento di G__________ __________ ed altre prestazioni accessorie quali la sua messa in funzione ed il training ai dipendenti dell’acquirente, ha escluso che tra le parti fosse venuto in essere un contratto di appalto, concludendo per l’esistenza di un contratto di compravendita, che, visto il suo carattere internazionale, era disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1, CV). Non contestato in questa sede dalle parti né in fatto né in diritto, tale assunto va ritenuto assodato.
Pure incontestata, a questo stadio della lite, è la difettosità della macchina fornita, che - come accertato dal giudice di prime cure - funzionava a regime ridotto, garantiva una minore produttività e generava maggiori costi rispetto a quelli promessi, dovendo in particolare essere costantemente sorvegliata da un operatore. La perizia giudiziaria, che ha smentito la tesi attorea secondo cui il filo tubolare della convenuta all’origine dei problemi riscontrati non sarebbe conforme al contratto (p. 11 seg., 23), è del resto assai eloquente a questo proposito (p. 12 segg., 18, 21 segg.).
Prima di passare in rassegna le singole censure d’appello, è ancora opportuno chiarire quali delle pretese della convenuta derivanti dalla difettosità della macchina debbano essere considerate nell’ambito dell’azione principale e quali invece nell’azione riconvenzionale, le sue allegazioni in tal senso essendo state talora confuse e contraddittorie. Nell’allegato di risposta e di domanda riconvenzionale essa si era dapprima opposta alla petizione da una parte facendo valere il minor valore della macchina (p. 14) e dall’altra opponendo in compensazione il credito spettantele per il risarcimento dei danni causati dalla macchina stessa (p. 15), posizione quest’ultima che era però pure oggetto della domanda riconvenzionale (p. 17). Confrontata con le obiezioni dell’attrice, la quale aveva evidenziato - a giusta ragione - come le pretese poste in compensazione nella petizione fossero identiche a quelle oggetto della domanda riconvenzionale (cfr. replica e risposta riconvenzionale p. 21), la convenuta nella duplica e replica riconvenzionale aveva però corretto il tiro, affermando ora che con la risposta di causa era domandato l’accertamento dell’inesistenza di un credito residuo dell’attrice stante il minor valore della macchina, mentre con la domanda riconvenzionale era chiesto il risarcimento dei danni che i difetti e la ridotta capacità produttiva della macchina le avevano causato (p. 17). Questa è pertanto l’impostazione che dev’essere seguita. Stando così le cose, è chiaro che l’asserito minor valore della macchina per la sua minor produttività, che la convenuta in questa sede ha trattato tra le pretese da considerare nell’azione principale, nulla ha in realtà a che vedere con il minor valore vero e proprio, ma, costituendo una pretesa di risarcimento del danno, riguarda la domanda riconvenzionale e dunque andrà vagliata solo nell’ambito dell’esame di quest’ultima.
La convenuta chiede innanzitutto di aumentare da € 10'000.- a € 20'000.- o persino a € 54'537.80 il minor valore della macchina difettosa. A torto. Il perito giudiziario ha in effetti confermato a più riprese che il minor valore derivante dalla difettosità della macchina poteva essere determinato in € 10'000.- (perizia p. 23; delucidazione peritale p. 3 e 6). Laddove ha indicato un importo di € 20'000.-, egli ha fatto chiaramente riferimento alle somme complessive che a suo dire potevano essere riconosciute alla convenuta per tutti i “danni” che si erano verificati (perizia p. 41), ovvero a titolo di minor valore e di risarcimento danni (delucidazione peritale p. 3 e 6; risposta peritale n. 1 all’istanza di restituzione in intero). Quanto alla somma di € 54'537.80 evocata dalla convenuta in questa sede, la stessa - come detto - concerne più che altro la minor produttività della macchina e con ciò il danno che il difetto ha provocato alla convenuta e nulla ha a che vedere con il minor valore e andrà esaminata più oltre, con le altre posizioni di danno (consid. 13).
Per riuscire a far funzionare parzialmente la macchina, sia pure senza che sia stato possibile impiegare solo un tecnico a tempo parziale come invece previsto dal contratto e sia pure senza raggiungere le velocità stabilite nel contratto, la convenuta afferma di aver dovuto far eseguire, dai suoi tecnici, tutta una serie di interventi, con un costo aggiuntivo da risarcirle pari a € 18'000.-, 31'500.- o persino 104'300.-, ben superiore cioè a quello di € 3'000.- riconosciutole dal Pretore, per un solo anno. La pretesa è fondata solo limitatamente all’importo di € 12'000.-. Il perito giudiziario ha in effetti confermato che nei 4 anni successivi alla consegna della macchina i tecnici della convenuta avevano dovuto intervenire sulla macchina durante circa 1'000 ore, con un esborso complessivo di circa € 18'000.- (perizia p. 21). A suo giudizio, in considerazione delle modifiche e degli adattamenti realizzati, queste spese erano però in parte sopravvalutate, così che sulla base della sua esperienza si giustificava la loro riduzione di un terzo (perizia p. 21; delucidazione peritale p. 7). L’attrice non può invece essere seguita laddove afferma che tali interventi costituirebbero delle semplici migliorie: se in effetti è vero che il perito ha indicato che con il montaggio di un altro attrezzo guida-filo e l’istallazione di una nuova bobinatrice, il cui valore non era a suo dire rilevante, è stata soddisfatta la richiesta di una più elevata qualità di filo tubolare (perizia p. 21), è però altrettanto vero che egli ha pure affermato che gli interventi eseguiti, tra cui l’istallazione di una nuova stazione di allineamento e l’avvolgimento su bobine di plastica, erano stati effettuati, con risultati tutto sommato positivi, fondamentalmente per cercare di migliorare la qualità del preavvolgimento e quindi dell’avvolgimento (perizia p. 6 segg., 11 seg., 15 e 20). Ben si giustifica così la rifusione del loro costo.
La convenuta chiede poi che le venga risarcito un ulteriore importo di € 63'000.-, corrispondente a metà del salario da lei pagato durante 6 anni all’operatore addetto alla macchina, adducendo in sostanza che la difettosità di quest’ultima imponeva la sua presenza a tempo pieno (con la necessità di accompagnare o “guidare” costantemente la bobinatura con un bastone di legno) invece che a tempo parziale, e meglio a metà tempo. La richiesta è fondata per l’importo di € 56'244.30. Pacifico che dalla perizia sia emersa la necessità di una sorveglianza a tempo pieno per poter operare con la macchina fornita (p. 18, 21 seg. e 24 seg.; cfr. pure testi __________ ad 4, __________ ad 15 segg., __________ ad 12, __________ ad 10 seg. e __________ ad 4 e 12), non può innanzitutto essere condiviso l’assunto del Pretore secondo cui la convenuta non avrebbe però provato che l’attrice aveva promesso contrattualmente una sorveglianza di minore entità e meglio a metà tempo. Nel prospetto pubblicitario della macchina allegato alla prima offerta (doc. 5; cfr. doc. 26 e perizia p. 36) l’attrice aveva in effetti indicato che “la linea necessita un operatore per il trasferimento della bobina o cestello al punto di ribobinatura, per dare inizio al processo di bobinatura accompagnando i primi strati di filo e per rimuovere la bobina piena al termine dell’operazione”, aggiungendo poi che “una volta che l’operatore ha acquisito dimestichezza e una buona conoscenza della macchina, lo stesso operatore dovrebbe essere in grado di coordinare e far funzionare due linee semi-automatiche”, il che significa che per l’impiego di una sola macchina era in sostanza necessario un operatore a metà tempo. Ora, l’istruttoria di causa ha permesso di accertare che il salario lordo dell’operatore addetto alla macchina della convenuta era di € 1'562.34 mensili (doc. 28; cfr. teste __________ ad 11), pari annualmente a € 18'748.10. Ne discende che nei 6 anni di presumibile utilizzazione della stessa (cfr. delucidazione peritale p. 7), la convenuta ha subito un maggior esborso per l’appunto di € 56'244.30 (6 x € 9'374.05). Non si vede poi per quale motivo tale somma non dovrebbe costituire una posizione di danno risarcibile in base all’art. 74 CV. E poco importa se, come invece accertato dal Pretore, con questa macchina una sorveglianza a tempo pieno sia poi risultata effettivamente necessaria, come si è verificato presso la concorrenza, determinante essendo in effetti il minor impiego di manodopera prospettato a suo tempo alla convenuta. Contrariamente all’assunto del giudice di prime cure, nemmeno risulta infine che i costi di produzione della convenuta siano in linea con quelli della concorrenza, né è stato reso verosimile che gli stessi, oltretutto comprensivi del costo dell’operatore al 100%, siano poi stati ribaltati ai clienti, integrandoli nel prezzo.
La convenuta fa pure valere un importo di € 54'537.80 per il fatto che la macchina fornita non sarebbe in grado di raggiungere le velocità garantite contrattualmente e con ciò le causerebbe una minore produttività del 66% rispetto a quanto pattuito. La richiesta è fondata solo in parte. Che la macchina fornita sia più lenta di quanto previsto nel contratto è stato pacificamente ammesso dalla stessa attrice già negli allegati preliminari (petizione p. 4, replica e risposta riconvenzionale p. 16). Il dato è stato per altro confermato anche dal perito giudiziario, laddove ha appurato che la macchina poteva lavorare con una buona precisione fino ad una velocità di circa 6 m/s (perizia p. 18, 22; delucidazione peritale p. 6). Nulla però permette di confermare l’assunto della convenuta secondo cui la perdita di produttività che ne deriverebbe ammonti al 66%. Per giustificare questa richiesta la convenuta ha affermato che il contratto prevedeva l’avvolgimento di 20 bobine all’ora, invece delle 6 che la macchina è ora in grado di avvolgere, ma essa non si avvede che il calcolo da lei proposto è in realtà improponibile, il dato ipotetico da lei indicato essendo riferito alle bobine realizzabili con filo CO2 standard, che è però diverso dal filo tubolare che l’attrice sapeva sarebbe poi stato utilizzato dalla convenuta e per il quale, oltre ad essere oggetto di una diversa lavorazione, non è stata fornita alcuna chiara indicazione sui tempi di produzione ipotizzabili (perizia p. 18 seg.). In definitiva deve trovare conferma la minor produttività del 26% calcolata dal perito nella sua tabella (perizia p. 22; delucidazione peritale p. 6), per altro ora ammessa anche dalla stessa attrice (osservazioni p. 6), con una conseguente perdita annuale, calcolata proporzionalmente sul costo dell’operatore concretamente intervenuto (perizia p. 22), di € 4'874.50 (26% di € 18'748.10), che nei 6 anni di presumibile utilizzazione della macchina (delucidazione peritale p. 7), da un importo di € 29’247.-. Contrariamente all’assunto del Pretore, poco importa invece se la produttività così ottenuta sia in linea con quella della concorrenza, circostanza per altro né addotta dall’attrice né tanto meno provata, determinante essendo in effetti la produttività che avrebbe dovuto essere raggiunta se il contratto fosse stato correttamente adempiuto.
Evase così le pretese relative alla difettosità della macchina fornita, resta ora da esaminare se la convenuta sia tenuta a pagare la fattura di € 4'814.-, emessa nei suoi confronti da G__________ __________ e in seguito ceduta all’attrice, ritenuto che essa nell’occasione contesta la competenza territoriale del giudice adito e ritiene comunque inutile e dunque ingiustificata la prestazione fatturata. L’eccezione di incompetenza territoriale del giudice dev’essere ammessa. Se in effetti è vero che la pretesa poi ceduta da G__________ __________ all’attrice trova il suo fondamento nel contratto di cui al doc. B, è però altrettanto vero che lo stesso e meglio la clausola di proroga di foro in esso contenuta risulta essere stata sottoscritta solo dall’attrice e dalla convenuta, non però anche da G__________ . Ora, giusta l’art. 17 n. 1 della Convenzione di Lugano (RS 0.275.11, CL), la clausola di proroga di foro dev’essere conclusa per scritto o verbalmente con conferma scritta, in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro oppure, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Nel caso concreto non risulta, né per altro è stato preteso dall’attrice, che per le controversie derivanti dagli impegni accessori pattuiti tra G __________ e la convenuta costoro (e soprattutto G__________ __________, che nell’occasione non risulta essere stata rappresentata dall’attrice) abbiano a suo tempo dichiarato in una di queste particolari forme di volersi sottomettere alla clausola di proroga di foro. La pretesa in esame, pur essendo stata ceduta all’attrice, non può di conseguenza essere azionata al foro prorogato, che in effetti vale solo per le contestazioni sorte tra le parti (attrice e convenuta) nell’ambito del contratto, ma unicamente ai fori ordinari o speciali di cui all’art. 2-6 CL, che nel caso di specie non concretizzano però alcun foro a Lugano.
Visto quanto precede, si ha che la petizione dev’essere parzialmente accolta, per € 47'843.- oltre interessi (saldo del prezzo di vendita € 57'843.- ./. minor valore € 10'000.-), mentre la domanda riconvenzionale deve esserlo integralmente, per € 90'000.- oltre interessi, le pretese della convenuta essendo superiori a tale somma (spese aggiuntive per consentire il funzionamento € 12'000.-, maggior onere per manodopera € 56'244.30, minor produttività € 29’247.-).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la convenuta non ha spiegato per quali motivi si imponesse un aumento dell’indennità ripetibile (piena) attribuita dal Pretore (sia pure alla controparte) nell’ambito dell’azione riconvenzionale, che deve pertanto essere confermata nel suo ammontare.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 marzo 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 febbraio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
§. La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell’attrice per 2/5 e per 3/5 sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 3’600.- di ripetibili.
§. La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico della convenuta riconvenzionale, che rifonderà alla controparte fr. 6’800.- di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 2’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster