AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2012.97
Data decisione, Autorità: 20.09.2013, IICCA
Titolo: Contratto di appalto. Momento della consegna dell'opera. Dovere di verifica e di notifica dei difetti. Intempestività di una notifica di difetti in relazione a lavori da metalcostruttore
ACCETTAZIONE DELL'OPERAAPPROVAZIONE DELL'OPERAGARANZIA PER DIFETTIPRESCRIZIONEVERIFICA DEI DIFETTI art. 367 COart. 370 COart. 372 cpv. 1 CO
Incarto n. 12.2012.97
Lugano 20 settembre 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.146 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 6 marzo 2003 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 20'000.- oltre interessi ed accessori vantato dalla controparte nei suoi confronti nonché la conferma in via definitiva dell’opposizione al PE. n. __________ dell’8 agosto 2002 dell’UE di Lugano,
richieste avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 14 maggio 2012 ha respinto,
appellante l’attrice che con atto di appello 12 giugno 2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta 7 agosto 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del mese di giugno 2000 AP 1, rappresentata dal signor __________ P__________ (direttore dei lavori), ha appaltato alla ditta AO 1 l’esecuzione di opere da metalcostruttore nell’ambito dell’edificazione di una casa unifamiliare di sua proprietà a __________. La mercede pattuita era di fr. 44'000.-, riferibile alle prestazioni descritte nel capitolato del 29 febbraio 2000 e relativo aggiornamento del 28 giugno 2000. In questo scritto è precisato che “i lavori inerenti le opere da metalcostruttore sono da eseguire a partire dall’ultima settimana di settembre (39. Settimana)”, e “nel caso di delibera entro la prima settimana di luglio posa verso la fine di settembre, inizio ottobre” (doc. D). Il 28 agosto 2000 il termine della posa delle opere è stato posticipato di due settimane a causa di ritardi della ditta convenuta nel procedere allo studio dei piani esecutivi (doc. F). In data 24 ottobre 2000 AP 1 si è lamentata della passività della convenuta, poiché la stessa non aveva ancora proceduto alla posa dei serramenti come da programma, e ha inoltre affermato che avrebbe proceduto “in fase di liquidazione a dedurre un importo pari a fr. 50.- giornalieri a partire dalla data indicata sulla delibera data 28 giugno 2000” (doc. E).
Con scritto del 25 ottobre 2000 AO 1 ha informato la controparte di essere rimasta isolata per quattro giorni lavorativi a causa di un’inondazione ed ha fissato un nuovo termine per l’inizio della posa per il 2 novembre successivo (doc. 2). Con fax del 27 ottobre 2000 AP 1, per il tramite dell’architetto __________, ha nuovamente lamentato ritardi nella posa dei serramenti (doc. F).
B. Con scritti di data 11 dicembre 2000, 19 dicembre 2000, 15 gennaio 2001, 17 gennaio 2001, 28 marzo 2001 e 30 maggio 2001, AP 1 ha segnalato a AO 1 tutta un serie di difetti di cui ha chiesto la riparazione, rispettivamente la sostituzione delle parti ritenute difettose, ed ha sollecitato l’esecuzione dei lavori non ancora compiuti. Nel contempo essa ha sospeso il pagamento del saldo fino alla eliminazione dei difetti (doc. G, H, I, L, M, N). In data 30 aprile 2001 AO 1 ha trasmesso a AP 1 una fattura dettagliata, pagabile entro 30 giorni, con indicati i lavori effettuati, l’acconto già versato e il saldo ancora scoperto, assommante a fr. 30'535.85 (doc. 6).
Il 12 maggio 2001 le parti hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, a seguito dello stesso AP 1 ha sottoposto a AO 1, in data 13 giugno 2001, una proposta di liquidazione finale pari a fr. 26'316.-, che comprendeva varie deduzioni per difetti oltre che l’acconto già versato (doc. 8). Dopo discussione tra le parti, l’importo è stato sensibilmente aumentato a fr. 26'522.- e la proposta è quindi stata accettata da AO 1 con scritto del 24 ottobre 2001 (doc. 1 e doc. 7).
In data 12 dicembre 2001 AP 1 ha scritto a AO 1 sostenendo di essere stata informata dell’intenzione della stessa di far spiccare un precetto esecutivo per le fatture non ancora saldate. La committente, dopo aver dichiarato che l’ammontare della fattura non era contestato, ha precisato che il mancato pagamento di quanto ancora scoperto poteva e doveva essere addebitato solo ai ritardi e ai difetti causati dall’appaltatrice. AP 1 ha quindi illustrato il nuovo piano di pagamento: “versamento entro dicembre 2001 di fr. 6’522.-, saldo di fr. 20'000.- entro gennaio 2002, la fattura di fr. 950.95 sarà liquidata a giorni” (doc. 4).
C. Con scritto del 10 febbraio 2002 la committente ha richiesto alla ditta appaltatrice la consegna di una “garanzia per i lavori eseguiti” ed ha inoltre segnalato ulteriori difetti riscontrati nei serramenti. Essa ha pure sollecitato un sopralluogo di modo da poter liquidare i sospesi, assommanti a fr. 20'000. (doc. P). In data 14 febbraio 2002 AO 1 ha rilasciato “un atto di garanzia “standard” del valore di fr. 5'000.- con validità massima fino al 30 aprile 2003. Sulla garanzia figura “genere della costruzione: Fornitura e posa di serramenti in alluminio Casa al mapp. __________ a __________ AP 1”, “Data della consegna dei lavori o della fornitura: 30.4.2001” e quale ammontare della fattura è stato indicato l’importo di fr. 45'135.85 (doc. O e doc. 3).
Nel corso del mese di febbraio 2002 AP 1 ha incaricato la ditta terza E__________, di effettuare un sopralluogo preso l’immobile e di allestire un preventivo per la riparazione dei serramenti e di altri lavori eseguiti da AO 1. Il costo dell’intervento è stato stimato in fr. 13'700.- IVA esclusa (doc. S).
In data 1° agosto 2002 la committente ha nuovamente contattato la ditta appaltatrice per segnalare difetti ai serramenti al PT e al 1° piano. Essa l’ha altresì informata di aver sospeso il pagamento del saldo (doc. Q). L’8 agosto 2002 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano per un credito di fr. 20'000.- più interessi al 5% a partire dal 30 maggio 2001; la committente ha sollevato opposizione (doc. A).
D. Con istanza del 12 settembre 2002 alla Pretura di Lugano, sezione 5, AO 1 ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione, il quale è stato accordato con sentenza 6 febbraio 2003 (doc. B e C). Con petizione del 6 marzo 2003 AP 1 ha promosso l’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF qui in esame. La committente ha sostenuto che l’opera eseguita dalla convenuta presentava vari difetti. Gli stessi sarebbero stati tempestivamente notificati all’appaltatrice. Poiché quest’ultima non ha proceduto alla loro riparazione, AP 1 postula una riduzione della mercede dovuta in proporzione al minor valore dell’opera, quantificato in complessivi fr. 20'000.-.
Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese. In sintesi, essa nega la presenza di difetti e la relativa tempestiva notifica.
Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le proprie argomentazioni.
E. Con sentenza del 14 maggio 2012 il Pretore ha respinto la petizione ed ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’8 agosto 2002 dell’UE di Lugano.
F. Con appello del 12 giugno 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 7 agosto 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 14 maggio 2012 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto retta dal CPC.
Nel querelato giudizio il Pretore ha giudicato intempestiva la notifica dei difetti presentata dalla committente ed ha pertanto ritenuto perente le azioni in garanzia derivanti dall’art. 368 CO. Più nel dettaglio, il magistrato ha ritenuto che la data di consegna dei lavori appaltati a AO 1 andasse fatta risalire al 30 aprile 2001, giorno in cui l’appaltatrice ha emesso la fattura di liquidazione. Il giudice di prime cure, dopo aver precisato che le segnalazioni di difetti precedenti la fine dei lavori sono irrilevanti e aver ricordato che per essere adeguata una notifica deve avvenire, di regola, in un termine da 7 a 10 giorni, ha accertato la tardività della prima notifica effettuata in data 30 maggio 2001 dalla committente e questo, in particolare, in considerazione del genere di difetti segnalati che erano di facile e immediata verifica.
Il primo giudice ha inoltre rilevato che le proposte di pagamento formulate dalla committente in data 13 giugno 2001 e 12 dicembre 2001 costituiscono delle accettazioni dell’opera, questo almeno per gli importi riconosciuti. In esse infatti l’attrice ha già operato delle deduzioni per gli asseriti difetti. Le successive notifiche del febbraio 2002 sono anch’esse state giudicate tardive. Il magistrato ha pertanto respinto la petizione.
L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne all’appaltatore i difetti.
Il dovere di verifica e di notifica dei difetti nasce solo alla consegna dell’opera, ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto sono stati eseguiti, salvo che le parti non abbiano convenuto una consegna a tappe. Un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta. La notifica dei difetti a norma degli art. 367 CO e segg. prima della consegna dell’opera non è possibile (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., Zurigo, n. 101 e n. 2109; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n. 4481; Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 4 ad art. 367; DTF 117 II 264 consid. 2° RtiD I 2007 45c pag. 809). La consegna ai sensi dell'art. 372 cpv. 1 CO consiste nella rimessa da parte dell'appaltatore al committente di un'opera finita e realizzata conformemente al contratto in ogni sua parte; poco importa che l'opera sia o meno difettosa (DTF 129 III 738 consid. 7.2). La presentazione di una fattura per i lavori eseguiti da parte del’appaltatore può egualmente valere come comunicazione dell’ultimazione dei lavori per atti concludenti (cfr. Tercier, op. cit., n. 4416). La consegna (“Ablieferung”, “livraison”) da parte dell'appaltatore coincide con il ricevimento (“Abnahme”, “réception”) dell'opera da parte del committente; il ricevimento non va confuso con l'approvazione (“Genehmigung”, “acceptation”), che è la manifestazione di volontà con la quale il committente fa sapere all'appaltatore che l'opera corrisponde alle sue aspettative e che rinuncia a far valere i diritti che derivano dalla garanzia (Gauch, op cit., n. 99; Tercier, op. cit., n. 4410 e 4411; DTF 115 II 456).
La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua responsabilità (art. 370 cpv. 2 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Basilea 2009, 4ª ed., n. 10 e 11 ad art. 370 CO).
Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso, ritenuto che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da 7 a 10 giorni dovrebbe essere adeguato. Il termine è però più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno, mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, op. cit. n. 2180 e 2180a; Tercier, op. cit., n. 4519, 4525 e segg.; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 370 CO; DTF 118 II 142 consid. 3b).
L’onere della prova riguardo alla tempestiva notifica dei difetti incombe al committente in base all’art. 8 CC (DTF 118 II 142, 107 II 176). Il committente che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la tempestività della notifica dei difetti, dimostrando quando il difetto gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza.
4.1. Preliminarmente è necessario chiarire che, diversamente da quanto sembra credere l’appellante, il trasloco del committente in un immobile che un impresario totale o generale si è impegnato a costruire non costituisce, di per sé stesso, un criterio determinante per accertare la fine dei lavori (cfr. anche Gauch, op. cit., n. 103). Nella pratica capita infatti spesso che il trasloco avvenga prima della completa esecuzione di tutti gli interventi appaltati; in questa eventualità l’opera non può essere considerata consegnata e tantomeno ricevuta. Per poter assurgere a criterio decisivo, il trasloco deve essere supportato da altri elementi comprovanti la fine dei lavori, ciò che nel caso concreto fa difetto. Dall’incarto emergono infatti vari indizi che contraddicono la tesi attorea secondo cui i lavori sarebbero terminati alcuni giorni prima del Natale 2000. In particolare, lo scritto del 19 dicembre 2001 indirizzato dall’arch. __________, della direzione lavori, alla ditta AO 1 menziona espressamente degli interventi non ancora eseguiti (doc. H); lo stesso dicasi per gli scritti inviati da AP 1 alla controparte in data 15 gennaio (doc. I), 17 gennaio 2001 (doc. L) e 28 marzo 2001 (doc. M) nei quali l’attrice, oltre a lamentare la presenza di asseriti difetti, evidenzia tutta una serie di prestazioni non ancora eseguite. A non averne dubbio quelli richiesti sono interventi di una certa importanza che non possono essere ritenuti secondari per rapporto al complesso dell’opera appaltata alla ditta AO 1. A questo si aggiunga che la fattura di liquidazione di AO 1 è stata emessa in data 30 aprile 2001 (doc. 6) e che l’atto di garanzia (doc. O) rilasciato dalla stessa riporta quale “data di consegna dei lavori o della fornitura” il “30.4.2001” e questo senza che l’attrice abbia sollevato obiezione specifiche al riguardo. AP 1 è ora malvenuta a sostenere che la data indicata nella garanzia è errata.
Alla luce di quanto precede l’accertamento pretorile che fissa la data di termine dei lavori al 30 aprile 2001 regge alla critica.
4.2. Per quanto attiene alla tempestività delle segnalazioni, è necessario chiarire che la prima notifica rilevante ai fini di causa è quella datata 30 maggio 2001 (doc. N). Le segnalazioni del 15 gennaio 2001 (doc. I), del 17 gennaio 2001 (doc. L) e del 28 marzo 2001 (doc. M) a cui fa riferimento l’appellante nel proprio allegato (cfr. atto di appello pag. 5) non possono essere prese in considerazione in quanto antecedenti la fine dei lavori, risalente come visto al 30 aprile 2001. In relazione alla notifica del 30 maggio 2001 si osserva che la stessa menziona quale difetti “alcuni roti mal funzionanti”, “finestrone (..) scorre con difficoltà”, “serramenti graffiati” (cfr. per i dettagli doc. N). In considerazione della natura dei difetti questa notifica, effettuata ben un mese dopo la fine dei lavori, non può che essere ritenuta tardiva. Trattasi infatti di difetti evidenti che avrebbero potuto essere facilmente rilevati nel corso di una normale verifica, circostanze che peraltro neppure l’appellante contesta.
Discorso analogo deve essere fatto per le notifiche di difetti formulate con scritto del 10 febbraio 2002 (doc. P) e fax 1° agosto 2002 (doc. Q), fax che oltretutto la convenuta nega di aver ricevuto. Anche in questo caso, in ragione del tipo di difetti lamentati, le notifiche paiono tardive. Parte attrice, su cui ricade l’onere probatorio, non è riuscita a provare la tempestività delle segnalazioni. Ne consegue che la censura attorea deve essere disattesa e la sentenza pretorile confermata. A giusta ragione il Pretore ha accertato la perenzione delle azioni in garanzia previste dall’art. 368 CO per mancata tempestiva verifica dell’opera e mancata tempestiva notifica degli asseriti difetti.
A titolo abbondanziale, si osserva che le proposte di pagamento formulate dall’appellante e accettate dalla convenuta (doc. 1, 4, 7 e 8) possono essere legittimamente ritenute delle accettazioni dell’opera ai sensi dell’art. 370 cpv. 1 CO, questo almeno per gli importi riconosciuti. Al riguardo è utile sottolineare che l’attrice non ha formulato specifiche riserve in relazione ai presunti difetti di cui si era lamentata in precedenza ed anzi ha operato alcune deduzioni proprio a questo titolo. Le stesse possono essere intese quale liquidazione delle pendenze sino a quel momento note.
In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili commisurata ai criteri stabiliti dal Regolamento sulle ripetibili (art. 11). Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 20'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
L’appello 12 giugno 2012 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali d’appello di complessivi fr. 600.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster