Rapport
de la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales à l'attention des commissions des finances, des commissions de gestion et des commissions des transports et des télécommunications concernant la haute surveillance sur les travaux de construction de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) en 2004
du 27 avril 2005
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre le rapport de la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales sur ses activités en 2004, établi en application de l'art. 20, al. 5, de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin; RS 742.104), et nous vous prions d'en prendre acte.
Ce rapport rend compte des principales investigations et observations de la déléga- tion, de ses conclusions, ainsi que des recommandations formulées à l'intention de vos commissions.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
27 avril 2005
Pour la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales:
Le président, Thomas Pfisterer, conseiller aux Etats Le vice-président, Otto Laubacher, conseiller national
2005-0911
2915
Condensé
Surveillance de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)
Dans le cadre de sa haute surveillance, la Délégation de surveillance de la NLFA évalue si le Conseil fédéral remplit correctement sa fonction de surveillance dans le domaine de la NLFA. La haute surveillance de la Délégation de surveillance de la NLFA est sélective et thématique, tandis que la surveillance du Conseil fédéral est générale et exhaustive. La délégation n'a aucun pouvoir de décision ou droit d'émettre des directives. Elle peut adresser des doléances ou des recommandations au Conseil fédéral ou en faire adopter par les commissions des finances (CdF), les commissions de gestion (CdG), les commissions des transports et des télécommuni- cations (CTT) ou la délégation des finances (DélFin). Ce faisant, elle n'endosse aucune responsabilité, ni pour les décisions prises par ces instances, ni pour la surveillance immédiate du Conseil fédéral sur l'administration et sur des tiers. La surveillance immédiate et le pouvoir d'émettre des directives restent la compétence exclusive du Conseil fédéral.
Rapports relatifs à la surveillance de la NLFA
Si la Délégation de surveillance de la NLFA estime que les commissions de contrôle (CdF et CdG), les CTT ou la DélFin doivent intervenir dans leur sphère de compé- tences, elle formule des propositions et recommandations à leur intention. Elle le fait immédiatement si elle le juge nécessaire, mais au plus tard dans son rapport d'activité.
Il incombe aux commissions de contrôle de rendre compte de l'activité de la déléga- tion au Parlement. Le rapport d'activité de la Délégation de surveillance de la NLFA sera mis à l'ordre du jour des deux Chambres par les CdG et par les CdF en alternance, la première fois lors de la session d'été 2005. En 2005, ce sera le tour des CdG.
L'OFT rédige, publie et commente les rapports d'étape. La Délégation de surveil- lance de la NLFA les examine et les évalue pour le compte des commissions mères et du Parlement. Le rapport d'activité 2004 restitue l'essentiel des observations, des évaluations, des doléances et des recommandations formulées par la Délégation de surveillance de la NLFA en 2004. Pour être le plus proche possible de la réalité, il tient aussi compte des développements importants intervenus de janvier à avril 2005.
Le présent rapport s'appuie sur les données et informations apportées par les per- sonnes et les services engagés dans le projet, mais aussi, et surtout, sur les faits et chiffres fournis dans les rapports d'étape NLFA nº 17 (au 30 juin 2004) et nº 18 (au 31 décembre 2004). Ces renseignements se rapportent essentiellement à la descrip- tion actualisée du projet (situation) et à l'évolution attendue (projections) dans les domaines des prestations, des coûts, des crédits et des échéances, ainsi qu'aux estimations de risques. L'examen, le contrôle de plausibilité et la vérification des données sont des tâches qui incombent en priorité à l'OFT. Dans les domaines cruciaux - coûts, échéances, crédits -, le présent rapport résume aussi les observa-
2916
tions et les appréciations de l'OFT, des constructeurs et des gestionnaires qui sont formulées dans leurs rapports d'étape. Pour le reste, il procède par renvoi aux résumés des rapports d'étape, qui sont publiés, ainsi qu'aux explications données dans les différents messages du Conseil fédéral concernant la NLFA.
Priorités thématiques de la Délégation de surveillance de la NLFA
Lorsque, dans un domaine particulier, la Délégation de surveillance de la NLFA estime qu'il y a matière à intervenir dans la sphère de compétences des CdF, des CdG, des CTT ou de la DélFin, elle formule des recommandations concrètes à leur intention dans son rapport d'activité. Le présent rapport ne comporte aucune re- commandation aux commissions mères ou à la DélFin.
Dans ses rapports d'activité relatifs aux années 1999 à 2003, la Délégation de surveillance de la NLFA a présenté les résultats de son travail sous la forme d'observations, a donné son appréciation de certains points essentiels et a formulé des recommandations à l'intention des instances soumises à sa surveillance (Conseil fédéral, autorités fédérales, constructeurs et gestionnaires), de ses commissions mères (CdF, CdG, CTT) et de la DélFin. Ces observations, appréciations et recom- mandations sont résumées dans le tableau synoptique de l'annexe 12. La Délégation de surveillance de la NLFA assurera le suivi de ces objets.
Bases juridiques et politiques: exécution par le Conseil fédéral et le département
Durant la période sous examen, la Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte du rapport du Conseil fédéral relatif aux surcoûts concernant le crédit addi- tionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1. Elle a aussi pu constater que certains points importants des directives sur le controlling de la NLFA avaient été révisés fin mai 2004, notamment ceux visant l'amélioration des flux d'informations et une délimitation plus précise des critères de déclenche- ment des déclarations d'événement.
Coûts: bases
Durant la période sous revue, la Délégation de surveillance de la NLFA a longue- ment débattu de la problématique de la présentation des coûts avec l'OFT et les constructeurs, et elle a demandé à l'OFT de réfléchir à un mode de représentation transparent et intelligible, pour répondre au besoin d'information du public et des instances politiques. Les résultats de cette réflexion ont été intégrés dans les chapi- tres correspondants.
Coûts: causes et facteurs de l'augmentation
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que l'OFT présente l'évolution des coûts de manière transparente, structurée et intelligible.
Le coût global de la NLFA a augmenté de 28 % environ depuis 1998. Les causes principales de la hausse sont les suivantes:
2917
Exigences de sécurité plus élevées, en particulier le système adopté pour le tunnel de base du Ceneri (deux tubes, rameaux de communication) et l'augmentation du nombre de rameaux de communication dans les tunnels de base du Saint-Gothard et du Lotschberg.
Progrès de la technique ferroviaire, surtout l'ETCS (y compris signalisation de substitution à l'ETCS Level 2 avec signaux conventionnels aux portails du tunnel de base du Lætschberg), et technique ferroviaire au Saint- Gothard.
Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement à Fruti- gen (abaissement, technique ferroviaire) et à Uri (Saint-Gothard Nord/bifur- cation souterraine).
L'augmentation des coûts est donc due avant tout à des modifications de la com- mande motivées par des facteurs politiques et juridiques. Cette catégorie représente en effet plus de la moitié des surcoûts (env. 49 % au Lætschberg et 62 % au Saint- Gothard). A cela s'ajoutent d'autres surcoûts dus à des facteurs politiques et juridi- ques (env. 5 % au Lotschberg et 20 % au Saint-Gothard).
Les surcoûts ne sont donc pas autant imputables à la technique et à l'administration qu'on ne pourrait le croire. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la géologie tient une place de second ordre (env. 5 à 13 %). Les adjudications désavantageuses et le résultat négatif du décompte final des constructeurs jouent un rôle plus impor- tant (en tenant compte de l'avancement des travaux, env. 5 % au Saint-Gothard et jusqu'à 42 % au Lætschberg).
Coûts: proportion des modifications de la commande de la Confédération
La Délégation de surveillance de la NLFA constate qu'une grande partie des modi- fications de projet est imputable à des modifications de la commande de la Confédé- ration. Sur les 3,589 milliards de francs de surcoûts attestés, seul 1,8 milliard envi- ron a été approuvé jusqu'ici par l'OFT.
La Délégation de surveillance de la NLFA estime que l'évolution des coûts est critique en ce qui concerne le tracé de la ligne dans le canton d'Uri et la technique ferroviaire.
Alors que les parties de projet concernant Uri (Saint-Gothard Nord et Erstfeld) sont encore en phase de planification, les coûts finals prévisionnels y sont en constante augmentation. Des modifications de projet représentant des surcoûts de 500 millions de francs environ sont déjà attestées. Cela équivaut à près de 68 % des coûts de référence initiaux, fixés à 740 millions de francs, des tronçons Saint- Gothard Nord et Erstfeld.
En déposant le projet concernant la technique ferroviaire, ATG a annoncé des surcoûts d'environ 290 millions de francs, dont 45 étaient déjà compris dans la projection du coût final établie au milieu de 2004.
2918
Coûts conformes à la marge de précision des coûts de ± 15 %
L'écart entre les coûts finals prévisionnels, qui atteignent 16,346 milliards de francs, et la commande actualisée de la Confédération, qui se monte à 14,6 milliards, est de 1,8 milliard de francs. La Délégation de surveillance de la NLFA constate que les coûts finals prévisionnels se situent à l'intérieur de la marge de précision des coûts de ± 15 % par rapport à la commande actualisée de la Confédération (commande initiale et commandes ultérieures).
Coûts: approche des modifications de projet
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte que de nombreuses modifica- tions ont encore été annoncées par ATG, tant pour les études de projet que pour la réalisation. Celles qui ont les implications financières les plus lourdes sont les modifications en rapport avec les procédures d'approbation des plans en cours. Ce n'est qu'à l'achèvement de ce processus que les conditions seront remplies pour créer des dossiers de mutation. Pour qu'il soit possible de prévoir et de garantir le financement, il est impératif que des dossiers de mutations incluant un devis soient présentés au plus vite. Dans son rapport d'étape, ATG répartit toutes les proposi- tions de modification selon deux sphères de risques: celle de la Confédération et celle du constructeur.
La Délégation de surveillance de la NLFA invite l'OFT à clarifier les questions suivantes dans les mois à venir et à lui en rendre compte:
–
Définition de la notion de modification de la commande
–
Réglementation des compétences
–
Ampleur et réflexion coûts-efficacité
– Degré nécessaire d'adaptation à l'état de la technique et aux normes
Coûts: précision et fiabilité des projections
L'évaluation de la fiabilité des pronostics à l'aide de la marge de variation des coûts montre que les coûts finals prévisionnels peuvent fluctuer d'environ 1,3 milliard de francs. L'évaluation de la fiabilité des pronostics à l'aide d'une analyse des risques met en évidence des surcoûts éventuels à concurrence de 1,1 milliard de francs contre des économies potentielles de 100 millions environ. Durant l'année écoulée, les surcoûts et les économies en puissance ont diminué de 300 et 250 millions de francs respectivement. Le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel du Hirzel n'ont pas été pris en considération dans ces analyses des risques.
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que la tendance haussière des coûts reste plus tangible que les réductions qui seraient nécessaires pour respecter le cadre financier. Elle s'attend donc à de nouvelles augmentations. Les réserves qui couvrent les risques éventuels de surcoûts ne sont pas contenues dans les coûts finals prévisionnels. Cela signifie que, dans l'état actuel des connaissances et toutes choses égales par ailleurs (contexte légal et financier), les coûts finals prévisionnels pourraient osciller entre 16,2 milliards de francs au mieux et un peu plus de 17,4 milliards dans le pire des cas.
2919
Charges dues au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA
La valeur actualisée de l'indice de renchérissement de la NLFA (IRN), provisoire- ment fixée à 119,2 points, nécessite un relèvement du crédit d'environ 687,7 millions de francs à raison du renchérissement de l'indice. Si l'on y ajoute les charges impu- tables au renchérissement après contrat (293,16 mio.), les intérêts intercalaires (env. 172,6 mio.) et la TVA (env. 151,7 mio.), la rallonge nécessaire actuellement est d'environ 1,3 milliard de francs, soit 8,4 % du crédit global de la NLFA (situation fin 2004).
Coûts: maigres réserves centralisées dans les mains du Conseil fédéral
La Délégation de surveillance de la NLFA estime que le système actuel de gestion des réserves par le Conseil fédéral a fait la preuve de son efficacité. La pression financière exercée en permanence sur tous les intervenants permet une utilisation économe des ressources en même temps qu'elle les protège des sollicitations des cantons, des particuliers et des entreprises. Le corollaire de ce système est la pleine responsabilité du Conseil fédéral pour la mise en œuvre continuelle de nouvelles mesures d'optimisation des coûts. La Délégation de surveillance de la NLFA est d'avis que le système actuel ne doit pas être modifié.
Optimisation du projet et des coûts: mesures de compensation des constructeurs
Durant la période sous revue, la Délégation de surveillance de la NLFA a de nou- veau suivi de près les efforts de compensation déployés par les constructeurs. Elle a constaté qu'un certain nombre de mesures ont pu être réalisées sur le plan opéra- tionnel, ou sont en phase de planification ou d'exécution. Globalement, jusqu'à fin 2004 les compensations ont débouché sur des économies de quelque 247 millions de francs (fin 2003: 159 mio.). Les constructeurs estiment que, dans leur sphère de compétences, les gisements d'économies pouvant être exploités par le biais de mesures de compensations sont largement épuisés, ce dont la délégation a pris acte.
La Délégation de surveillance de la NLFA en conclut que les montants économisés grâce aux mesures examinées et mises en œuvre n'équilibreront pas, et de loin, la hausse des coûts. Au vu de la dynamique des coûts et pour réaliser des économies supplémentaires, les constructeurs doivent continuer d'envisager des mesures de compensation et, si possible, les mettre en œuvre. L'abandon d'ouvrages complets que le Conseil fédéral décide ou propose au Parlement n'en revêt que plus d'importance. A cet égard, le Conseil fédéral et l'OFT sont priés d'informer la Délégation de surveillance de la NLFA de leurs démarches en temps opportun.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte qu'il n'y avait plus que quel- ques possibilités de compensation encore envisageables sur l'axe du Lætschberg, notamment la réalisation d'une coque plus mince dans les galeries d'accès et d'un revêtement simplifié dans les diagonales d'échange, ainsi qu'une révision à la baisse des paramètres de sécurité. L'OFT examine les propositions et rendra compte de ses décisions à la Délégation de surveillance de la NLFA vers la fin du premier semestre 2005.
2920
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte du rapport d'ATG relatif à la planification des mesures de compensation sur l'axe du Saint-Gothard, remis à l'OFT durant le premier trimestre 2005. Globalement, ce rapport souligne que le potentiel d'économies substantielles n'est pas élevé, en raison du stade actuel des études de projet et des travaux. L'OFT examine les propositions et rendra compte de ses décisions à la Délégation de surveillance de la NLFA vers la fin du premier semestre 2005.
Optimisation du projet et des coûts: adaptation des normes par les autorités fédérales
S'agissant d'autres possibilités d'économies sur l'axe du Saint-Gothard, en avril 2005 les résultats de trois études concernant l'adaptation des prescriptions et des normes fédérales étaient encore attendus:
– Expertise externe concernant l'ampleur des mesures d'étanchéité dans les tunnels de base du Saint-Gothard et du Ceneri
–
Expertise concernant l'échelonnement du tunnel de base du Ceneri
–
Expertise de l'OFT concernant la technique ferroviaire au Saint-Gothard
Selon l'OFT, les résultats seront connus au plus tard à la fin du premier semestre 2005.
Optimisation du projet et des coûts: échelonnement des projets et redimensionnement de parties de projet par le Parlement
Le Conseil fédéral a indiqué que l'argent à disposition suffirait au-delà de 2007 pour les ouvrages FTP en cours de réalisation, notamment pour la NLFA, y compris le tunnel de base du Ceneri, et pour les ouvrages de la première phase du raccor- dement aux LGV. Si nécessaire, il serait en outre possible de supprimer environ 632 millions de francs au titre du tunnel de base du Zimmerberg et 216 millions pour la liaison avec la rive gauche du lac de Zurich (prix 1998). Ces deux ouvrages ont été mis en attente jusqu'à la mise en consultation du projet sur le développement futur des grands projets ferroviaires (ZEB), en 2007.
Crédit global de la NLFA: déficit de financement et montant à financer
Les coûts finals prévisionnels à fin 2004 dépassent le crédit global de la NLFA (réserves comprises) relevé à 15 604 millions de francs le 10 juin 2004 (prix 1998). Le déficit de financement de la NLFA, autrement dit le montant supplémentaire à financer par rapport au crédit global s'élevait à 742 millions de francs environ à fin 2004. Si l'on considère la situation sous l'angle des crédits, pour garantir une couverture suffisante des coûts finals prévisionnels et du risque de surcoûts il man- que actuellement un montant de 1,8 milliard de francs environ.
La Délégation de surveillance de la NLFA avertit qu'un message relatif à un nou- veau crédit additionnel devra être soumis au Parlement en temps opportun si les mesures de gestion des coûts telles qu'optimisations de projet, échelonnement ou redimensionnement de parties de projet s'avèrent insuffisantes. Cet aspect revêt
2921
d'autant plus d'importance que les bases légales ne prévoient aucune échéance formelle pour la réalisation de la NLFA.
Crédit global de la NLFA: changement de paradigme dans l'approche du crédit d'engagement
La Délégation de surveillance de la NLFA constate, à l'intention des CdF, que les engagements contractés par le Conseil fédéral jusqu'en avril 2005 ne dépassent pas les crédits d'engagement votés par le Parlement. Il n'y a donc pas matière à inter- venir dans l'immédiat. Il est suffisant d'informer les CdF sur ces discussions inter- nes, notamment parce que le Parlement examine actuellement une nouvelle loi sur les finances de la Confédération.
Fonds FTP: modification du financement - priorité à la NLFA
Le projet de modification du financement des projets FTP maintient le volume des investissements à 30,5 millions de francs (prix 1995), conformément au vote sur le FTP de 1998. En revanche, il modifie la disponibilité des ressources dans le temps. Suivant le volume des surcoûts futurs, il pourrait s'avérer important de pouvoir utiliser les ressources du FTP en priorité pour la NLFA. Cet aspect est d'autant plus important que les bases légales de la NLFA ne prévoient aucune échéance formelle pour la réalisation du projet. La Délégation de surveillance de la NLFA continuera de s'intéresser de près à cette thématique en 2005.
Calendrier
Tunnel de base du Saint-Gothard: l'ouvrage sera prêt pour sa mise en service avec 2 ans de retard environ, en raison du ralentissement des travaux de construction à Bodio et Faido, des adaptations du programme de construction à Erstfeld et Faido ainsi que de la prolongation de la durée d'installation de la technique ferroviaire. L'OFT escompte le début de l'exploitation commerciale pour 2015/2016 tandis qu'ATG table toujours sur fin 2015.
Tunnel de base du Ceneri: en raison des différents retards subis par le projet, la phase de mise en service de l'ouvrage sera reportée jusqu'en 2016. Le début de l'exploitation commerciale de l'axe du Saint-Gothard dans sa totalité, y compris le tunnel de base du Ceneri, est désormais prévue en 2017.
Une mise en parallèle avec la gestion des risques montre, pour l'axe du Saint- Gothard, qu'en raison des risques sur délais qui ont été identifiés, un report de la date de mise en service n'est pas exclu.
Tunnel de base Lœtschberg: la disponibilité et l'interopérabilité du système de signalisation et d'arrêt automatique des trains ETCS Level 2 sur la ligne de base du Lætschberg ainsi que l'équipement du matériel roulant avec ce système ne sont pas encore garanties à l'échéance. Une signalisation de substitution à l'ETCS Level 2 avec signaux conventionnels aux portails du tunnel de base du Lætschberg sera donc mise en place. La date exacte du début de la pleine exploitation commerciale avec l'ETCS Level 2 devra être communiquée au plus tard durant l'été 2006 afin que l'horaire des courses valable à partir de décembre 2007 puisse être fixé.
2922
Début 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a été informée que les délais de pratiquement tous les travaux doivent être considérés comme critiques. Les dates butoirs fixées par la Confédération pour la mise en service (exploitation commer- ciale réduite à partir de mai 2007 puis intégrale à partir de décembre 2007) ne pourront en effet être respectées, et de justesse, que grâce à une imbrication opti- male de toutes les activités.
La Délégation de surveillance de la NLFA rappelle que la RPLP pourra être préle- vée intégralement au plus tôt à partir du jour de la mise en service du premier tunnel de base, mais au plus tard dès 2008. Le respect de l'échéance 2007 est donc crucial.
Comme il n'y a aucune réserve de temps pour la préparation de la mise en service de la ligne de base du Lotschberg, la Délégation de surveillance de la NLFA re- commande au Conseil fédéral d'examiner, jusque mi-mai 2005,
–
si des mesures d'accélération doivent être adoptées, et si oui lesquelles,
– si des ressources financières supplémentaires sont nécessaires pour garantir la mise en service à l'échéance prévue, et si oui combien, et enfin
–
quelles sont les conséquences qu'il faut en tirer.
Lors de cet examen, le Conseil fédéral attachera une attention particulière aux aspects suivants:
–
l'Accord sur les transports terrestres entre la Suisse et la CE;
–
le principe de non-discrimination de l'accès au réseau;
–
le rapport coût-efficacité des mesures d'accélération;
– la délimitation entre charges d'infrastructure et charges liées au matériel roulant;
– la licéité des mesures.
Tunnel de base du Ceneri
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que, selon les plans actuels, le tunnel de base du Ceneri sera utilisé par le trafic rapide des voyageurs et par près de deux tiers du trafic marchandises à destination de l'Italie.
Elle relève que le Parlement peut influer sur les ressources allouées au tunnel de base du Ceneri par le biais de la fixation de la limite supérieure des avances. Du- rant la session parlementaire de printemps 2005, le Conseil des Etats s'est prononcé pour un relèvement de la limite supérieure des avances du fonds FTP à 8,6 milliards de francs.
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que:
– le Parlement a décidé la construction d'un système de tunnel comportant deux tubes à voie unique pour le tunnel de base du Ceneri, en adoptant l'arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit additionnel et la libération par- tielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1;
2923
– la possibilité d'augmenter l'espacement des rameaux de communication dans le tunnel de base du Ceneri sera réexaminée dans le cadre du mandat permanent selon lequel tous les gisements d'économies doivent être explorés et exploités;
– le Conseil fédéral a chargé le DETEC d'examiner les possibilités d'éche- lonnement du tunnel de base du Ceneri.
Les discussions approfondies de la Délégation de surveillance de la NLFA au sujet du standard de sécurité requis ont montré qu'il existe une marge d'appréciation. Les avis sur cette question sont partagés au sein de la délégation.
Géologie
La Délégation de surveillance de la NLFA constate qu'en raison des zones de per- turbation géologique imprévisibles à cause desquelles il a fallu, entre autres, dépla- cer et prolonger le poste multifonction de Faido, les retards ont continué à s'accumuler à Bodio et Faido malgré les mesures de gestion adoptées. Les condi- tions géologiques très difficiles et la modification de projet qui en a découlé en 2003 ont provoqué un retard estimé aujourd'hui à 2 ans environ. Selon ATG, les possibi- lités d'optimisation sont pratiquement épuisées. Le constructeur estime donc que les retards accumulés ne pourront plus être compensés. Une nouvelle positive est venue du tronçon d'Amsteg, où la zone d'Intschi a pu être percée plus rapidement que prévu et sans problèmes majeurs.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte que le coût des modifications du projet, y compris la zone carbonifère de Mitholz, est d'environ 28 millions de francs, selon BLS AT et l'OFT.
Technique ferroviaire
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte de la hausse des coûts prévi- sionnels de la technique ferroviaire au Saint-Gothard ainsi que de l'analyse des risques liés à ce domaine pour les deux axes de la NLFA. Pendant l'année sous revue, elle s'est notamment intéressée aux mesures visant à réduire les risques pour la Confédération, à la préparation des appels d'offres pour la technique ferroviaire de l'axe du Saint-Gothard et aux travaux de montage de la technique ferroviaire dans le tunnel de base du Lotschberg, en particulier dans l'optique de la mise en service et des coûts finals.
Système d'arrêt automatique des trains ETCS Level 2
La Délégation de surveillance de la NLFA relève que, dans les circonstances actuel- les, les délais pour le développement et la mise en service de la signalisation en cabine ETCS Level 2 dans le cadre de RAIL 2000 sont toujours critiques. Selon les CFF, la situation est d'autant plus délicate que depuis le changement d'horaire de décembre 2004, les tests ETCS sur le nouveau tronçon ne peuvent plus être effectués que de nuit.
2924
La Délégation de surveillance de la NLFA estime qu'actuellement la disponibilité et l'interopérabilité de l'ETCS Level 2 sur l'axe du Lotschberg ne sont pas garanties à l'échéance. Elle invite le Conseil fédéral à vouer une attention particulière à cette question.
La Délégation de surveillance de la NLFA relève que même si de gros efforts sont fournis sur le plan de l'infrastructure, la mise en service de la ligne de base du Lætschberg à l'échéance prévue ne pourra pas être garantie si, simultanément, tous les véhicules ne sont pas équipés de l'ETCS Level 2.
L'OFT souligne que la date exacte du début de la pleine exploitation commerciale de la ligne de base du Lotschberg avec l'ETCS Level 2 devra être connue au plus tard durant l'été 2006 afin qu'il soit possible d'établir l'horaire des courses valable à partir de décembre 2007.
Préparation de la mise en service de l'axe du Lætschberg
La Délégation de surveillance de la NLFA relève que tout retard dans les travaux amont peut se traduire par un report de la date de mise en service, si aucune mesure de gestion supplémentaire n'est adoptée. De plus, avec l'accélération des travaux et la multiplication des activités parallèles dans le tunnel, le nombre d'intervenants augmente, ce qui accroît les exigences en termes logistiques et amplifie le risque sur délais. La délégation a pris acte de ces risques considérables et suivra leur évolu- tion en 2005. Elle a formulé une recommandation à ce sujet à l'intention du Conseil fédéral (cf. section Calendrier).
Exploitation de la NLFA
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte que l'horizon maximal des modèles élaborés à l'aide des concepts d'exploitation est de dix ans. Le concept d'offre et d'exploitation sera adapté en permanence dans le cadre d'une planifica- tion continue, par exemple en cas de report ou d'abandon du tunnel de base du Zimmerberg (décision politique) ou de réduction du nombre de voies de dépasse- ment aux portails des tunnels, ou encore de changement des besoins du marché dans le trafic voyageurs.
La Délégation de surveillance de la NLFA s'est particulièrement intéressée aux conséquences d'un éventuel abandon du tunnel de base du Zimmerberg par rapport aux capacités définies dans le message FTP. Elle a demandé aux CFF d'appro- fondir cette question d'ici le milieu de 2005. Elle suppose que des bases de décision pour une éventuelle réglementation des priorités entre le trafic voyageurs et le trafic marchandises seront définies en temps utiles.
La Délégation de surveillance de la NLFA relève qu'en relation avec le projet «montagne long fermé», l'OFT a déjà entrepris des travaux préliminaires avec le concours du canton d'Uri. Des mandats ont été attribués aux CFF et à ATG, no- tamment pour le concept d'exploitation. Selon l'OFT, l'appel d'offres pour les études ne sera lancé que lorsque le Parlement aura autorisé les crédits nécessaires dans le cadre du projet sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés.
2925
Alimentation en courant de traction
La Délégation de surveillance de la NLFA estime que l'alimentation en courant de traction est actuellement garantie pour les deux axes de la NLFA.
Adjudications et prétentions supplémentaires
S'appuyant sur les informations qui lui ont été fournies, la Délégation de surveil- lance de la NLFA n'a aucune raison de suspecter des violations du droit fédéral sur les marchés publics lors des adjudications ni le prélèvement indu de centaines de millions de francs du fonds FTP. Elle ne voit aucune raison de s'opposer au décou- page des lots prévu par ATG.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris note d'une directive du chef du DETEC adressée aux constructeurs dans laquelle il leur demande de contrôler soigneusement et dans le détail chaque prétention supplémentaire, tout en adoptant une position ferme vis-à-vis des entrepreneurs. L'OFT a conseillé aux constructeurs d'aller jusqu'au Tribunal fédéral s'il le fallait, dans les cas où il n'était pas possible de transiger avec les entrepreneurs. La Délégation de surveillance de la NLFA n'a aucune raison de critiquer la manière de traiter les prétentions supplémentaires. Elle soutient les instructions de fermeté données par les autorités compétentes aux constructeurs. Dans un courrier adressé aux CdF, aux CdG, aux CTT et à la Dél- Fin, elle a rappelé que les détails des prétentions supplémentaires étaient confiden- tiels et ne devaient donc pas sortir du cercle de la Délégation de surveillance de la NLFA. Sa politique est de ne pas communiquer de chiffres au sujet des procédures en cours. Une communication plus ouverte affaiblirait en outre la position des constructeurs dans la négociation avec les consortiums, ce qui pourrait déboucher sur des prétentions plus élevées et se traduire par des surcoûts plus importants à charge de la Confédération.
Prix des matériaux
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte de l'ouverture d'une enquête de la Comco sur les prix du ciment et du béton dans les adjudications NLFA. Elle conclut provisoirement que le principal problème réside dans la différence globale du niveau des prix du ciment entre la Suisse et l'étranger. De ce fait, elle pense qu'une enquête ciblée sur le marché de la NLFA ne portera pas les fruits escomptés et que seule une enquête élargie au marché suisse du ciment serait profitable. Un tel examen paraît d'autant plus urgent que les appels d'offres pour les fournitures de ciment du tunnel de base du Ceneri se profilent à moyen terme.
La Délégation de surveillance de la NLFA continuera de suivre l'évolution du prix des matériaux - notamment de l'acier -, en particulier dans l'optique des consé- quences financières que cela pourrait avoir pour la technique ferroviaire au Saint- Gothard.
2926
Sécurité et conditions de travail sur les chantiers de la NLFA
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que la fréquence des accidents est moins élevée sur les chantiers de la NLFA que sur d'autres chantiers souter- rains. Elle a pris acte que des mesures ont été adoptées et sont mises en œuvre dans ce domaine.
Raccordements à la NLFA: tracé de la ligne dans le canton d'Uri
Alors que les parties de projet concernant le canton d'Uri (Saint-Gothard Nord et Erstfeld) sont encore en phase de planification, la Délégation de surveillance de la NLFA constate que les coûts finals prévisionnels y sont en constante augmentation. Des modifications de projet représentant des surcoûts de 500 millions de francs environ sont déjà attestées. Cela équivaut à près de 68 % des coûts de référence initiaux, fixés à 740 millions de francs, des tronçons Saint-Gothard Nord et Erstfeld.
Selon l'arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit additionnel de la NLFA, le Conseil fédéral peut libérer une tranche de 100 millions de francs environ de ce crédit de 900 millions, au titre de la bifurcation souterraine du projet «montagne long fermé», mais seulement si la construction entre le point d'attaque d'Amsteg et le km 98,2 du tracé (point d'inflexion) peut commencer avant le 31 mars 2005. Suite à l'entrée en force de la décision d'approbation des plans du 5 mars 2004 concer- nant le projet Uri 2003, les travaux de construction des tronçons Saint-Gothard Nord et Erstfeld ont pu commencer le 19 juillet 2004. La condition posée par le Parlement est donc remplie.
Fin 2004, le chef du DETEC et l'OFT ont rapporté que le climat au sein de la délé- gation des autorités «Uri» était constructif et que, dans ces conditions, la procédure d'approbation des plans formelle concernant la partie du projet située au nord du point d'inflexion devrait pouvoir reprendre au printemps 2005. Ces déclarations ont permis à la Délégation de surveillance de la NLFA de constater que le climat s'était détendu et pouvait donc être qualifié de constructif. Elle soutient toute mesure propre à améliorer la confiance réciproque car cela permet indirectement d'éviter de nouveaux retards coûteux.
Avec le projet Uri 2003, le DETEC a entre autre approuvé la bifurcation souter- raine du tracé «montagne long fermé». Le crédit additionnel de 900 millions de francs approuvé par le Parlement durant l'été 2004 comprenait environ 100 millions pour cet ouvrage. Sur mandat de l'OFT, ATG a examiné quelles éco- nomies pouvaient être réalisées dans la conception de la bifurcation souterraine. Dans la version redimensionnée, les tubes de dérivation sont plus courts et il n'y a pas de caverne de démontage pour les tunneliers. Cette modification de projet permet une économie de 39 millions de francs environ.
Lignes d'accès à la NLFA en Suisse
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte qu'une coordination entre les lignes d'accès à la NLFA en Suisse est prévue dans le cadre du projet sur le déve- loppement futur des grands projets ferroviaires (ZEB) qui sera mis en consultation en 2007.
2927
Lignes d'apport de la NLFA à l'étranger
Fin avril 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a appris que les capacités des lignes d'apport de la NLFA par le nord, en Allemagne, seraient prêtes en temps opportun. Le financement global n'est toutefois pas encore assuré.
L'appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA concernant les lignes d'apport de la NLFA par le sud, en Italie, n'a pas évolué par rapport à la dernière période examinée. La délégation ne voit donc aucun nécessité pour intervenir au niveau de la haute surveillance parlementaire. Dans le cadre de l'examen du mes- sage sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés, le Parlement doit se prononcer sur un crédit de planification pour l'évaluation des lignes d'apport par le sud.
Contrôles du CDF et de l'OFT
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte des résultats globalement bons des contrôles effectués par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Elle cons- tate aussi que la coordination des contrôles fonctionne, ce qui permet d'éviter lacunes et doublons. Pour le moment, la Délégation de surveillance de la NLFA n'identifie aucun besoin d'intervention au niveau de la haute surveillance parlemen- taire.
La consultation du programme des contrôles qui seront effectués en 2005 a montré à la Délégation de surveillance de la NLFA que celui-ci a été établi en fonction des résultats de l'analyse des risques de l'OFT. Des contrôles de l'OFT, la délégation attend des recommandations et des mesures adressées aux constructeurs, notam- ment en vue de réduire les risques potentiels dans les domaines de la géologie, de la technique ferroviaire, de l'organisation de la mise en service et de l'évolution des coûts (plan de mesures de compensation).
2928
Table des matières
Condensé
2916 2933
Abréviations
I. Introduction 2935
1 Surveillance de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) 2935
1.1 Relations entre la surveillance parlementaire (haute surveillance) et la surveillance du Conseil fédéral 2935
1.2 Principes d'action guidant le travail et la coordination de la haute surveillance sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes 2936
1.3 Délégation de surveillance de la NLFA
2937
1.3.1 Composition
1.3.2 Séances de la délégation
2937
1.3.3 Interventions de particuliers et d'organisations auprès de la Délégation de surveillance de la NLFA 2939
1.3.4 Rapports relatifs à la surveillance de la NLFA 2939
1.3.5 Priorités thématiques de la Délégation de surveillance de la NLFA 2941
II. Priorités thématiques
2944
2 Pilotage du projet 2944
2.1 Bases juridiques et politiques
2944
2.1.1 Décisions du Parlement
2944
2.1.2 Place de la haute surveillance sur la NLFA 2945
2.1.3 Exécution par le Conseil fédéral et le département 2945
2.2 Facteurs de gestion: prestations, coûts, crédits et échéances 2946
3 Coûts 2948
3.1 Bases 2948
3.2 Evolution des coûts finals prévisionnels 2950
3.3 Augmentation des coûts depuis 1998 et depuis fin 2003
2951
3.3.2 Causes et facteurs de l'augmentation du coût global de la NLFA
2952
3.3.3 Causes et facteurs de l'augmentation des coûts de l'axe du Lætschberg 2954
3.3.4 Causes et facteurs de l'augmentation des coûts de l'axe du Saint-Gothard 2957
3.3.5 Causes et facteurs de l'augmentation des coûts des aménagements des lignes du reste du réseau (préparation de l'exploitation, Lætschberg) 2960
3.3.6 Causes et facteurs de l'augmentation des coûts: appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA 2961
3.4 Modifications de la commande de la Confédération: appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA 2962
3.4.1 Proportion des modifications de la commande de la Confédération 2962
3.4.2 Coûts conformes à la marge de précision des coûts de ± 15 % 2964
2929
3.3.1 Augmentation du coût global de la NLFA
2951
2937
3.4.3 Compétences dans le processus de mutations 2965
3.4.4 Approche du processus de mutations 2965
3.5 Précision et fiabilité des coûts prévisionnels 2966
3.5.1 Conception de la précision et de la fiabilité des projections de coûts 2966
3.5.2 Marge de variation des coûts 2966
3.5.3 Risque de coûts
2967
3.5.4 Risque de coûts: appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA 2967
3.6 Charges dues au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA 2968
3.6.1 Notions de renchérissement propres au projet
2968
3.6.2 Evolution de l'indice de renchérissement de la NLFA depuis 1991 2969
3.6.3 Charges dues au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA: appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA 2970
3.7 Estimation du coût effectif de la NLFA d'ici la fin du projet 2970
4 Système de gestion des coûts 2972
4.1 Utilisation parcimonieuse des fonds par les constructeurs 2972
4.2 Maigres réserves centralisées dans les mains du Conseil fédéral 2973
5 Optimisation du projet et des coûts
2975
5.1 Mesures de compensation des constructeurs
2975
5.1.1 Mesures de compensation sur l'axe du Lotschberg
2976
5.1.2 Mesures de compensation sur l'axe du Saint-Gothard 2977
2978
5.2 Echelonnement des projets et redimensionnement de parties de projet par le Parlement
2978
6 Credit global de la NLFA et fonds FTP
6.1 Déficit de financement et montant à financer
2980
6.2 Changement de paradigme dans l'approche du crédit d'engagement
2982
6.3.1 Crédit additionnel et libération partielle des crédits d'ouvrage par le Parlement
2985
6.3.2 Réserves: montant du crédit d'ouvrage et libération par tranches par le Conseil fédéral
2986
6.3.3 Transferts entre les crédits d'ouvrage par le Conseil fédéral
2987
6.4 Fonds pour les grands projets ferroviaires
2987
6.4.1 Modification du financement - Priorité à la NLFA
2987
6.4.2 Résultats de la simulation du fonds à fin mars 2005
2988
6.4.3 Conséquences des programmes d'allégement budgétaire 2003 et 2004
2989
6.5 Crédits de paiement
6.5.1 Compte 2004 des crédits de paiement NLFA
2989
6.5.2 Budget et suppléments 2005 aux crédits de paiement NLFA
2990
6.5.3 Planification de trésorerie des crédits de paiement NLFA
2990
5.1.3 Adaptation des normes par les autorités fédérales
2980
6.3 Crédits d'engagement: crédit global de la NLFA 2985
2989
2930
7 Calendrier
7.1 Axe du Saint-Gothard
7.2 Axe du Lætschberg 2992
7.3 Autres ouvrages
7.4 Précision du calendrier
7.5 Conflit d'intérêts entre coûts et délais
8 Tunnel de base du Ceneri
8.1 Utilisation du tunnel, projet et tracé
2995
8.2 Aspects financiers
2996 2996
8.4 Système de tunnel
2997
8.5 Système de drainage
2998
8.6 Appels d'offres
2998
9 Géologie
2999
9.1 Axe du Saint-Gothard
2999
9.1.1 Faido
2999
9.1.2 Bodio
3000
9.2 Axe du Lotschberg
3001
10 Technique ferroviaire
3001
10.1 Coût et surcoûts des équipements ferroviaires
3001
10.2 ETCS Level 2 et équipement du matériel roulant 3004
3006
11 Préparation de la mise en service de l'axe du Lotschberg
12 Exploitation de la NLFA
3008
12.1 Plates-formes opérationnelles et horaires types
3008
12.2 Concept d'offre et d'exploitation de l'axe du Lotschberg 3009
12.3 Concept d'offre et d'exploitation de l'axe du Saint-Gothard 3010
12.4 Alimentation en courant de traction 3011
13 Adjudications et prétentions supplémentaires 3012
13.1 Adjudications 3012
13.1.1 Prise en considération des offres les moins chères pour les grands lots du Saint-Gothard et du Lætschberg 3012 3013
13.1.2 Découpage des lots et massification des risques
3013
13.2.1 Procédure et position des autorités fédérales et des constructeurs
3013
13.2.2 Politique d'information de la Délégation de surveillance de la NLFA
3014
13.2.3 Risque d'insolvabilité et examen de la solvabilité
3015
14 Prix des matériaux
3015
14.1 Enquête sur le prix du ciment 3015
14.2 Evolution du prix de l'acier 3017
2931
2993 2994 2994 2995
8.3 Possibilités d'échelonnement
2991 2991
13.2 Prétentions supplémentaires
15 Sécurité et conditions de travail sur les chantiers de la NLFA
3018
15.1 Sécurité au travail 3018
15.2 Conditions de travail 3019
16 Raccordements à la NLFA
3021
16.1 Raccordement à la ligne actuelle dans le canton d'Uri
3021
16.2 Visiun Porta Alpina 3024
16.3 Lignes d'accès à la NLFA en Suisse
3024
16.4 Lignes d'apport de la NLFA à l'étranger 3025 16.4.1 Allemagne - Lignes d'apport par le nord et l'est 3025 16.4.2 Italie - Lignes d'apport par le sud 3027
III. Affaires courantes
3029
17 Décisions du Conseil fédéral, rapports de l'OFT et du CDF 3029
17.1 Décisions du Conseil fédéral
3029
17.2 Rapports d'étape de l'OFT 3030
17.3 Déclarations d'événement des constructeurs et des gestionnaires 3030
17.4 Rapports du CDF 3031
17.4.1 Examen du contrat d'entreprise entre BLS AT et le consortium de Ferden pour le gros œuvre du tunnel de base sud 3031
17.4.2 Examen de l'organisation d'ATG et du projet du tunnel de base du Ceneri 3031
17.4.3 Analyse des rapports des organes de révision pour l'exercice 2004 et séance de coordination avec les organes de contrôle 3031
17.5 Contrôles complémentaires et spéciaux de l'OFT 3032
Annexes
Tableau synoptique des recommandations de la Délégation de surveillance de la NLFA au Conseil fédéral
Bases légales 3034
Messages et rapports du Conseil fédéral 3036
Liste des décisions du Conseil fédéral concernant la NLFA en 2004 3037
Liste des déclarations d'événement en 2004 et jusqu'en avril 2005 3038
Principes d'action guidant le travail et la coordination de la haute surveillance sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) 3039
Evolution des coûts de référence initiaux jusqu'aux coûts finals prévisionnels au 31 décembre 2004 3046
Fonds FTP: simulation de l'OFT (au 24 mars 2005) 3048
Evolution des crédits d'ouvrage, y compris le crédit «Réserves», de 1998 à fin 2004 3049
Analyse des risques de l'OFT fin 2004
3051
Tableau synoptique des observations, appréciations et recommandations de la NLFA dans ses rapports d'activités de 1999 à 2003 3054
Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes: principales instances investies de tâches de surveillance, de contrôle et d'exécution 3085
2932
3033
Abréviations
AFF
Administration fédérale des finances
ATG AlpTransit Gothard SA
BLS
BLS Chemin de fer du Lotschberg SA
BLS AT BLS AlpTransit SA
CdF Commission des finances
CDF
Contrôle fédéral des finances
CdG
Commission de gestion
CFF Chemins de fer fédéraux suisses SA
Comco Commission de la concurrence
CPPTS Commission professionnelle paritaire pour les travaux souterrains
CPSur Conférence des collèges présidentiels des commissions et déléga- tions de surveillance
CRA
Coûts de référence actualisés
CRI
Coûts de référence initiaux
CTT
Commission des transports et des télécommunications
DCN
Directives sur le controlling de la NLFA
DélCdG
Délégation des commissions de gestion des Chambres fédérales Délégation des finances
DFF
Département fédéral des finances
EST-AT
Equipe de suivi technique AlpTransit
ETCS
European Train Control System
(système de signalisation et d'arrêt automatique des trains)
Fonds FTP
Fonds pour les grands projets ferroviaires
FTP
Financement des projets d'infrastructure des transports publics
GT MES-G
Groupe de travail «Mise en service du Saint-Gothard»
GT MES-L
Groupe de travail «Mise en service du Lætschberg»
IRN
Indice de renchérissement de la NLFA
KBOB Coordination des services fédéraux de la construction et de l'immobilier
LFC
Loi sur les finances de la Confédération
LGV
Raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance
MGB
Matterhorn Gotthard Bahn AG
NLFA
Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes
ODM Office fédéral des migrations
OFROU Office fédéral des routes
OFS Office fédéral de la statistique
OFT Office fédéral des transports
2933
DélFin
DETEC
Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication
OP RaSec-AT
Organisation de projet «Rapport de sécurité AlpTransit»
Otransa Ordonnance sur le transit alpin
RhB Rhätische Bahn AG
RPLP Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations seco Secrétariat d'Etat à l'économie
SOB Schweizerische Südostbahn AG
SPFA
Secrétariat de la surveillance parlementaire sur les finances et le transit alpin
Suva
Caisse nationale suisse en cas d'accidents
TBC
Tunnel de base du Ceneri
TBG
Tunnel de base du Saint-Gothard
TBL
Tunnel de base du Loetschberg
TBZ
Tunnel de base du Zimmerberg
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
UTP
Union des transports publics
ZEB
Projet de consultation sur le développement futur des grands projets ferroviaires
ZIW
Zürcher Index für Wohnungsbaukosten
(indice zurichois des coûts de la construction de logements)
2934
Rapport
I. Introduction
1 Surveillance de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)
1.1 Relations entre la surveillance parlementaire (haute surveillance) et la surveillance du Conseil fédéral
Selon l'art. 20, al. 3, de l'arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin; RS 742.104), la haute surveillance de l'Assemblée fédérale est exercée par la Délégation de sur- veillance de la NLFA qui a pour mission de contrôler la réalisation de la NLFA dans le cadre de la surveillance parlementaire concomitante et a posteriori (haute surveil- lance financière et contrôle de l'administration), en vérifiant notamment la confor- mité des prestations commandées par la Confédération ainsi que le respect des coûts, des échéances, des crédits et des conditions cadres juridiques et organisationnelles du projet. Il lui incombe aussi de contrôler l'organisation du projet, la structure de la surveillance ainsi que l'exercice effectif, par les organes compétents, de leurs fonc- tions de surveillance et de conduite.
Dans le cadre de sa haute surveillance, la Délégation de surveillance de la NLFA évalue si le Conseil fédéral remplit correctement sa fonction de surveil- lance dans le domaine de la NLFA. La haute surveillance de la Délégation de surveillance de la NLFA est sélective et thématique, tandis que la surveillance du Conseil fédéral est générale et exhaustive.
La Délégation de surveillance de la NLFA n'a aucun pouvoir de décision ou droit d'émettre des directives. Elle peut adresser des doléances ou des recom- mandations au Conseil fédéral ou en faire adopter par les commissions des finances (CdF), les commissions de gestion (CdG), les commissions des trans- ports et des télécommunications (CTT) ou la délégation des finances (DélFin). Ce faisant, elle n'endosse aucune responsabilité, ni pour les décisions prises par ces instances, ni pour la surveillance immédiate du Conseil fédéral sur l'administration et sur des tiers. La surveillance immédiate et le pouvoir d'émettre des directives restent la compétence exclusive du Conseil fédéral.
Dans ses deux derniers rapports d'activité, la Délégation de surveillance de la NLFA a examiné en profondeur la nature du système de surveillance de la NLFA ainsi que les possibilités de l'optimiser. Elle renonce donc à revenir sur ce sujet dans le pré- sent rapport et renvoie à l'annexe 13 pour une vue d'ensemble des instances de surveillance et de contrôle engagées dans la réalisation de la NLFA ainsi que des principaux responsables de l'exécution. La portée de leurs tâches y est également décrite.
2935
1.2
Principes d'action guidant le travail et la coordination de la haute surveillance sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes
A la demande des nouveaux présidents des CdF, en 2004 la Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance (CPSur) a examiné le système de haute surveillance parlementaire sur la NLFA, en se posant la question de son efficacité et des éventuels conflits de compétences. La CPSur se compose des présidents des deux CdG, de la délégation des commissions de gestion (DélCdG), des deux CdF, de la DélFin et de la Délégation de surveillance de la NLFA. Elle se réunit au moins deux fois par an, coordonne les programmes de contrôle sur le fond et tranche en cas de conflit de compétences. Pour délimiter clairement les compéten- ces et les responsabilités des différentes commissions et délégations en charge du dossier de la NLFA, la CPSur s'est entendue avec les présidents de la CTT pour définir des principes d'action de la haute surveillance sur la NLFA. Ces principes ont été débattus dans les commissions et délégations concernées et adoptées par la CPSur le 6 décembre 2004 (cf. annexe 7).
Les principes d'action du 6 décembre 2004 guidant le travail et la coordination de la haute surveillance sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) ont remplacé les lignes directrices de la Délégation de surveillance de la NLFA de 1999. Ils réglementent et matérialisent
–
les tâches de la Délégation de surveillance de la NLFA,
ses droits et la confidentialité de ses travaux,
–
les modalités d'information du public,
–
– les comptes rendus au sein des commissions de contrôle (CdF et CdG), des CTT, de la DélFin et du Parlement,
– les compétences et la responsabilité politique de la Délégation de surveil- lance de la NLFA d'une part, et des commissions de contrôle, des CTT et de la DélFin d'autre part,
– la coordination entre la Délégation de surveillance de la NLFA, les commis- sions de contrôle, les CTT et la DélFin, et enfin
– les relations entre la haute surveillance parlementaire et la surveillance du Conseil fédéral sur la NLFA.
Le rapport annuel 2004 des commissions de gestion et de la délégation des commis- sions de gestion des Chambres fédérales du 21 janvier 2005 rend compte de manière plus complète des activités et décisions de la CPSur en rapport avec les nouveaux principes d'action de la haute surveillance sur la NLFA (FF 2005 1765).
2936
1.3 Délégation de surveillance de la NLFA 1.3.1 Composition
En vertu de l'art. 20, al. 4, de l'arrêté sur le transit alpin, les CdF, les CdG et les CTT des deux Chambres délèguent chacune deux de leurs membres à la Délégation de surveillance de la NLFA. La présidence est annuelle et assumée en alternance par un député du Conseil national et du Conseil des Etats. Pour le reste, la délégation se constitue elle-même.
En 2004, la composition de la Délégation de surveillance de la NLFA était la sui- vante (cf. tableau 1):
Tableau 1
Composition de la Délégation de surveillance de la NLFA en 2004
Commission des transports et des télécommunications
Commission des finances
Commission de gestion
Conseil national
Andrea Hämmerle* (PS/GR)
Marlyse Dormond Béguelin (PS/VD)
Jean-Michel Cina (PDC/VS)
Otto Laubacher (UDC/LU)
Fabio Abate (PRD/TI)
Max Binder (UDC/ZH)
Conseil des Etats
Rolf Büttiker (PRD/SO)
Thomas Pfisterer (PRD/AG) **
Hans Hofmann (UDC/ZH)
Ernst Leuenberger (PS/SO)
Simon Epiney (PDC/VS)
Hansruedi Stadler (PDC/UR)
** Vice-président en 2004
La composition de la délégation est restée identique en 2005 et le collège présiden- tiel se compose du conseiller aux Etats Thomas Pfisterer, président, et du conseiller national Otto Laubacher, vice-président. La Délégation de surveillance de la NLFA est assistée par le Secrétariat de la surveillance parlementaire sur les finances et le transit alpin (SPFA), pratiquement à raison d'un équivalent plein-temps.
1.3.2 Séances de la délégation
En 2004, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est réunie à six reprises lors de séances ordinaires de deux jours en moyenne. Au printemps 2004, elle a consacré une séance extraordinaire à des surcoûts annoncés à très court terme. Elle a aussi tenu une séance durant la session parlementaire d'automne 2004 pour examiner le rapport d'étape NLFA relatif au premier semestre 2004.
La Délégation de surveillance de la NLFA peut compter sur la présence de représen- tants de l'Office fédéral des transports (OFT), du Contrôle fédéral des finances (CDF) et de l'Administration fédérale des finances (AFF) à chacune de ses séances pour clarifier et approfondir certains points. La plupart du temps, elle convoque également des délégués du conseil d'administration ou de la direction des construc-
2937
teurs, AlpTransit Gothard (ATG) et BLS AlpTransit (BLS AT), ainsi que des repré- sentants de la direction des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et du BLS Che- min de fer du Lætschberg (BLS).
Au cours de ses séances, la Délégation de surveillance de la NLFA a examiné sept décisions du Conseil fédéral, une demi-douzaine de rapports de révision et de notes du CDF, deux rapports d'étape NLFA de l'OFT portant sur les périodes allant du 1 er juillet au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 30 juin 2004, ainsi que le rapport de gestion 2003 des constructeurs ATG et BLS AT. Elle a également été informée d'une douzaine de contrôles complémentaires et spéciaux effectués par la section AlpTransit de l'OFT.
Hormis ses réunions à Berne, la Délégation de surveillance de la NLFA procède à des visites d'inspection. Durant la période sous revue, elle a ainsi tenu les séances extra-muros suivantes:
– En mai 2004 elle a visité le nouveau tronçon Mattstetten-Rothrist pour faire le point de la situation sur la mise en œuvre de l'ETCS Level 2.
– Elle s'est réunie dans les cantons d'Uri et des Grisons en septembre 2004. A cette occasion, elle a parcouru le tracé futur de la NLFA dans la plaine de la Reuss, a rencontré des délégués des exécutifs cantonaux locaux et s'est en- tretenue avec des représentants de l'association «Visiun Porta Alpina». Lors de deux visites de chantiers souterrains, à Amsteg et à Sedrun, ATG a dressé un état des lieux des travaux de percement et présenté des prévisions concernant les lots visités.
– En novembre 2004, elle s'est rendue dans les halles de montage de BLS AT, à Berne, où se prépare la mise en place de la technique ferroviaire du tunnel de base du Lotschberg. Les responsables de BLS AT lui ont expliqué le dé- roulement de cette logistique complexe.
En février et en novembre 2004, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est entretenue avec le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) sur les problématiques suivantes, qui relèvent de la surveillance stratégique du département:
–
Surcoûts et planification de redimensionnement (cf. ch. 5.2)
–
Modification du mode de financement du fonds FTP (cf. ch. 2.1.1 et 6.4.1)
–
Mesures de compensation et possibilités de redimensionnement (cf. ch. 5)
–
Lignes d'apport en Allemagne et en Italie (cf. ch. 16.4)
Situation de la NLFA dans le canton d'Uri (cf. ch. 16.1)
–
Durant la période sous revue, le collège présidentiel et le secrétariat de la Délégation de surveillance de la NLFA ont participé très activement aux travaux de la CPSur concernant la rédaction des nouveaux principes d'action de la haute surveillance sur la NLFA (cf. ch. 1.2).
2938
1.3.3 Interventions de particuliers et d'organisations auprès de la Délégation de surveillance de la NLFA
Durant la période sous examen, le président, les membres et le secrétariat de la Délégation de surveillance de la NLFA ont reçu une trentaine de lettres et d'appels téléphoniques de particuliers concernant directement ou indirectement la NLFA. La population manifeste un grand intérêt pour le projet. Pour la plupart, il s'agissait de commentaires ou de demandes de précisions sur les surcoûts, sur les investigations de la Commission de la concurrence (Comco) en rapport avec les prix du ciment et des systèmes de béton pour la NLFA, sur les lignes d'apport allemandes au nord, et italiennes au sud, sur les lignes d'accès en Suisse et sur le travail de l'OFT et des constructeurs. Le ton très direct de certaines lettres témoigne aussi d'un rapport quasi-émotionnel de la population avec ce projet. Si les remarques et suggestions formulées ont un lien avec la haute surveillance, la Délégation de surveillance de la NLFA en discute avec l'OFT et les constructeurs lors de ses séances. Les questions plus précises sont en revanche transmises à l'OFT ou au constructeur concerné.
Certaines organisations qui n'ont pas été prises en considération lors des appels d'offres se sont adressées à la Délégation de surveillance de la NLFA avec des questions précises sur le déroulement des adjudications. Pour les reproches concer- nant des détails des soumissions, la délégation a demandé à l'OFT de vérifier leur conformité au droit fédéral des marchés publics, sans intervenir dans les éventuelles procédures de recours en cours.
Pour les questions relatives aux projets du Conseil fédéral concernant la NLFA, la délégation a coordonné ses informations avec le secrétariat des commissions en charge de l'examen de ces objets. Les résultats de l'analyse des questions touchant directement la Délégation de surveillance de la NLFA ont été intégrés dans les chapitres du présent rapport consacrés aux priorités thématiques de la délégation.
1.3.4 Rapports relatifs à la surveillance de la NLFA
En vertu de l'art. 20, al. 5, de l'arrêté sur le transit alpin, la Délégation de surveil- lance de la NLFA fait annuellement rapport sur la surveillance qu'elle exerce aux CdF, aux CdG et aux CTT des deux Chambres.
Conformément au ch. 5 des principes d'action de la haute surveillance sur la NLFA, les comptes rendus de la Délégation de surveillance de la NLFA aux CdF, aux CdG, aux CTT et à la DélFin, et ceux des commissions de contrôle (CdF et CdG) au Parlement ont pour but d'attirer suffisamment tôt l'attention des instances compéten- tes sur les développements porteurs de risques qui sont observés dans le cadre de la réalisation de la NLFA. En l'espèce, le principal instrument dont dispose la Déléga- tion de surveillance de la NLFA est le rapport sur ses activités durant l'année écou- lée. L'examen et l'adoption par la délégation de son propre rapport d'activité et l'examen du rapport d'étape NLFA de l'OFT sur la situation du projet à la fin de l'année précédente ont lieu simultanément. Le rapport d'activité de la Délégation de surveillance de la NLFA est transmis chaque année, début mai, aux commissions de contrôle, aux CTT et à la DélFin, qui en prennent acte.
2939
Si la Délégation de surveillance de la NLFA estime que les commissions de contrôle (CdF et CdG), les CTT ou la DélFin doivent intervenir dans leur sphère de compétences, elle formule des propositions et recommandations à leur inten- tion. Elle le fait immédiatement si elle le juge nécessaire, mais au plus tard dans son rapport d'activité.
Il incombe aux commissions de contrôle de rendre compte de l'activité de la délégation au Parlement. Le rapport d'activité de la Délégation de surveillance de la NLFA sera mis à l'ordre du jour des deux Chambres par les CdG et par les CdF en alternance, la première fois lors de la session d'été 2005. En 2005, ce sera le tour des CdG.
En vertu de l'art. 4 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA (arrêté sur le financement du transit alpin; FF 2000 142), le DETEC rend compte chaque semestre de l'avancement des travaux de construction et de l'évolution des coûts à la Délégation de surveillance de la NLFA. Il remplit cette obligation par le biais d'un rapport d'étape NLFA standardisé qui est établi fin mars et fin septembre de chaque année par l'OFT. Le rapport d'étape comporte un rapport principal avec annexes et un résumé.
– Le rapport principal s'adresse à la Délégation de surveillance de la NLFA qui l'examine dans le détail et en prend acte formellement.
– Le résumé est publié. Il est également adressé aux CdF, aux CdG, aux CTT et à la DélFin, en complément des comptes rendus oraux de leurs membres qui les représentent à la Délégation de surveillance de la NLFA.
Lorsqu'un événement exceptionnel se produit entre les échéances des rapports d'étape semestriels, le constructeur ou le futur gestionnaire concerné doit en infor- mer l'OFT par le biais d'une déclaration d'événement écrite (art. 5, al. 2, de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes [ordonnance sur le transit alpin, Otransa; RS 742.104.1]).
La notion d'événement exceptionnel recouvre les conditions géologiques inatten- dues et les accidents graves qui surviennent sur les chantiers de la NLFA, mais aussi les divergences importantes en matière de coûts et de délais par rapport aux objectifs initiaux. Conformément à l'annexe 6 des directives sur le controlling de la NLFA (DCN), l'OFT transmet les déclarations d'événement sans délai au Secrétariat géné- ral du DETEC et à la Délégation de surveillance de la NLFA. Par ailleurs, il les analyse et, si nécessaire, des dispositions sont prises au niveau de la Confédération, en plus des mesures déjà mises en œuvre par le constructeur ou le gestionnaire. Les déclarations d'événement sont prises en considération dans les rapports d'étape de l'OFT.
2940
L'OFT rédige, publie et commente les rapports d'étape. La Délégation de sur- veillance de la NLFA les examine et les évalue pour le compte des commissions mères et du Parlement.
Le présent rapport d'activité restitue l'essentiel des observations, des évalua- tions, des doléances et des recommandations formulées par la Délégation de surveillance de la NLFA en 2004. Pour être le plus proche possible de la réalité, il tient aussi compte des développements importants intervenus de janvier à avril 2005.
Il s'appuie sur les données et informations apportées par les personnes et les services engagés dans le projet, mais aussi, et surtout, sur les faits et chiffres fournis dans les rapports d'étape NLFA nº 17 (au 30 juin 2004) et nº 18 (au 31 décembre 2004). Ces renseignements se rapportent essentiellement à la des- cription actualisée du projet (situation) et à l'évolution attendue (projections) dans les domaines des prestations, des coûts, des crédits et des échéances, ainsi qu'aux estimations de risques. L'examen, le contrôle de plausibilité et la vérifi- cation des données sont des tâches qui incombent en priorité à l'OFT. Dans les domaines cruciaux - coûts, échéances, crédits -, le présent rapport résume aussi les observations et les appréciations de l'OFT, des constructeurs et des gestion- naires qui sont formulées dans leurs rapports d'étape. Pour le reste, il procède par renvoi aux résumés des rapports d'étape, qui sont publiés, ainsi qu'aux explications données dans les différents messages du Conseil fédéral concernant la NLFA.
1.3.5 Priorités thématiques de la Délégation de surveillance de la NLFA
Les grandes orientations de l'activité de la Délégation de surveillance de la NLFA sont définies en fonction des domaines du projet dont le risque en matière de coûts et de délais est considéré comme moyen à élevé. L'ampleur des risques est appréciée sur la base de l'analyse semestrielle de l'OFT et des rapports de contrôle du CDF, en tenant compte des développements récents, notamment des déclarations d'événe- ment notifiées par les constructeurs et les gestionnaires.
Les thèmes prioritaires énumérés au tableau 2 sont abordés dans les sections indi- quées en marge.
2941
Tableau 2
Priorités thématiques de la Délégation de surveillance de la NLFA en 2004
Section
OFT - Surveillance et conduite du projet
de redimensionnement
de la commande de la Confédération 7.1
Planification des délais: tunnel de base du Saint-Gothard et axe du Saint-Gothard 16.1
Canton d'Uri: procédure d'approbation des plans et investissements préliminaires pour le projet «montagne long fermé»
Tunnel de base du Ceneri 8
Autorités fédérales - Contrôles et enquêtes
15
OFT/AFF - Financement et fonds FTP
actualisées du fonds
Constructeurs - Exécution du projet
Géologie: situation, évolution et conséquences 9
Adjudications et prétentions supplémentaires: situation, évolution et conséquences
13
Gestionnaires - Préparation de la mise en service et de l'exploitation
Préparation de la mise en service du tunnel de base du Lotschberg 11
ETCS Level 2 et sécurité du matériel roulant au tunnel de base du Lætschberg
10.2
12
Contexte général - Modification des conditions cadres du projet
Analyse de la capacité des axes nord-sud 16
Lignes d'apport de la NLFA à l'étranger: Allemagne/nœud de Bâle et Italie
16.4
du Lætschberg
Source: thèmes prioritaires 2004 et planification des priorités thématiques 2005 de la Délégation de surveillance de la NLFA.
2942
Lorsque, dans un domaine particulier, la Délégation de surveillance de la NLFA estime qu'il y a matière à intervenir dans la sphère de compétences des CdF, des CdG, des CTT ou de la DélFin, elle formule des recommandations concrètes à leur intention dans son rapport d'activité. Le présent rapport ne comporte aucune recommandation aux commissions mères ou à la DélFin.
Dans ses rapports d'activité relatifs aux années 1999 à 2003, la Délégation de surveillance de la NLFA a présenté les résultats de son travail sous la forme d'observations, a donné son appréciation de certains points essentiels et a for- mulé des recommandations à l'intention des instances soumises à sa surveil- lance (Conseil fédéral, autorités fédérales, constructeurs et gestionnaires), de ses commissions mères (CdF, CdG, CTT) et de la DélFin. Ces observations, appréciations et recommandations sont résumées dans le tableau synoptique de l'annexe 12. La Délégation de surveillance de la NLFA assurera le suivi de ces objets.
2943
II. Priorités thématiques
2 Pilotage du projet
2.1 Bases juridiques et politiques
2.1.1 Décisions du Parlement
Le Parlement a posé les principes relatifs à la réalisation et au financement des deux axes de la NLFA entre 1991 et 1999 dans les arrêtés fédéraux suivants:
– Arrêté sur le transit alpin: arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la cons- truction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (RS 742.104).
– Arrêté sur le FTP: arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics (art. 196, ch. 3, des dispositions transitoires de la Constitution fédérale, Cst .; RS 101).
– Règlement du fonds: arrêté fédéral1 du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (RS 742.140).
– Arrêté sur le financement du transit alpin: arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA (FF 2000 142).
Depuis 1999, le Parlement a examiné et approuvé divers objets en rapport avec la politique fédérale des finances et des transports et a modifié de la sorte les condi- tions cadres du projet NLFA. En 2004 et début 2005, il a notamment adopté les actes suivants:
– Crédit additionnel NLFA: l'arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit addi- tionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2004 3459) a modifié l'arrêté sur le financement du transit al- pin et augmenté le crédit d'ouvrage «Réserves» de 900 millions de francs.
– PAB 03: loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (FF 2003 5091).
– LGV: loi fédérale du 18 mars 2005 sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (loi sur le raccordement aux LGV, LLGV; FF 2005 2195).
Fin avril 2005, le Parlement devait encore se prononcer sur les objets suivants, qui ont des implications pour la NLFA:
–
PAB 04: message du 22 décembre 2004 concernant le programme d'allégement 2004 du budget de la Confédération (FF 2005 693).
– FINIS: message du 8 septembre 2004 relatif aux modifications du finance- ment des projets FTP (FF 2004 4977). Le Conseil des Etats a examiné ce projet durant la session de printemps 2005 et a pris deux décisions prélimi- naires. Dans un nouvel art. 2, al. 1, ch. 1, du projet de loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000, il a décidé que, dans le cadre de la phase qui débute en 2005, les ressources du fonds FTP devront être utilisées pour la NLFA avec le tunnel de base du Saint- Gothard, le tunnel de base du Lotschberg et le tunnel de base du Ceneri.
1 Actuellement: ordonnance de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst .; RS 101).
2944
D'autre part, dans le sillage des décisions prises au sujet de la loi sur le rac- cordement aux LGV, il a fixé dans l'art. 6, al. 2, du règlement du fonds que les avances octroyées ne peuvent excéder 8,6 milliards de francs en valeur cumulée (prix 1995).
– KANSAS: message du 8 septembre 2004 sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés (FF 2004 4803).
Toujours en rapport avec la NLFA, le Conseil fédéral a encore annoncé l'objet suivant dans les années à venir:
– ZEB: projet de consultation sur le développement futur des grands projets ferroviaires. En vertu de l'art. 3, al. 3, de la loi sur le raccordement aux LGV, le Conseil fédéral soumettra à l'Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d'ensemble de l'évolution future des grands projets fer- roviaires.
2.1.2 Place de la haute surveillance sur la NLFA
En 1991, puis en 1998, le peuple suisse et le Parlement ont adopté un cadre légal pour réaliser la NLFA. A partir de 1999 et jusqu'en 2003, le Parlement s'est essentiellement intéressé à la NLFA par l'intermédiaire de la haute surveillance exercée par la Délégation de surveillance de la NLFA. Depuis 2003, le centre de gravité s'est à nouveau déplacé sur les travaux des commissions et des Chambres fédérales, avec l'examen de plusieurs projets en rapport avec la NLFA.
2.1.3 Exécution par le Conseil fédéral et le département
Le Conseil fédéral a promulgué l'ordonnance suivante en application des décisions du Parlement concernant la NLFA:
– Ordonnance sur le transit alpin: ordonnance du 28 février 2001 sur la cons- truction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (ordonnance sur le transit alpin, Otransa; RS 742.104.1).
Se fondant sur cette ordonnance, le DETEC a conclu diverses conventions avec les chemins de fer en leur qualité de constructeurs ou de gestionnaires des axes de la NLFA et il a édicté des directives:
–
Directives sur le controlling de la NLFA (DCN) du DETEC
–
Conventions AlpTransit entre la Confédération et
– les Chemins de fer fédéraux suisses SA concernant la réalisation de la ligne de base du Saint-Gothard et du tunnel de base du Zimmerberg,
– AlpTransit Gothard SA concernant la conception, la construction et le financement de la ligne de base du Saint-Gothard et du tunnel de base du Zimmerberg,
– le BLS Chemin de fer du Lotschberg SA concernant la réalisation de la ligne de base du Lætschberg,
2945
– BLS AlpTransit SA concernant la conception, la construction et le fi- nancement de la ligne de base du Lotschberg,
– le Schweizerische Südostbahn AG concernant la conception, la cons- truction et le financement des aménagements de la ligne entre Saint- Gall et Arth-Goldau,
– les Chemins de fer fédéraux suisses SA concernant la conception, la construction et le financement des aménagements de la ligne entre St-Gall et Arth-Goldau,
– le Chemin de fer Furka-Oberalp et les Chemins de fer rhétiques concer- nant les aménagements de la Surselva,
– le BLS Chemin de fer du Lotschberg SA et les Chemins de fer fédé- raux suisses SA concernant les aménagements des lignes du reste du ré- seau, axe du Lætschberg,
– le BLS Chemin de fer du Lotschberg SA concernant la préparation de l'exploitation de l'axe du Lætschberg.
L'ordonnance sur le transit alpin, les conventions avec les constructeurs et les ges- tionnaires et les DCN sont révisées ou actualisées chaque fois que les conditions générales sont modifiées par une nouvelle décision du Parlement.
En mai 2004, l'OFT a informé la Délégation de surveillance de la NLFA de la mise en œuvre des mesures d'optimisation de la surveillance et de la conduite du projet que le Conseil fédéral lui avait demandé de concrétiser dans son rapport du 7 avril 2004 relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2004 2499) et que la Délégation de surveillance de la NLFA avait exigées dans son dernier rapport (cf. rapport d'activité 2003, ch. 18).
Durant la période sous revue, la Délégation de surveillance de la NLFA pris acte du rapport du Conseil fédéral relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1. Elle a également pu constater que certains points importants des DCN avaient révisés fin mai 2004, notamment ceux visant l'amélioration des flux d'informations et une délimitation plus précise des critères de déclenchement des déclarations d'événement.
2.2 Facteurs de gestion: prestations, coûts, crédits et échéances
Lors de ses contrôles, la Délégation de surveillance de la NLFA s'appuie surtout sur les facteurs clés du projet, à savoir les prestations, les coûts, les crédits et les échéances. Elle veille également au respect des conditions cadres juridiques et organisationnelles en réfléchissant notamment à leurs implications en termes de risques. Dans l'optique de la haute surveillance sur la NLFA, un certains nombres de questions fondamentales se posent:
2946
– Prestations: Les investissements commandés et financés par la Confédéra- tion pour concrétiser la NLFA - et uniquement ceux-là - se réalisent-ils (art. 5bis, arrêté sur le transit alpin)? De quelle manière le progrès technolo- gique est-il intégré dans la réalisation de l'infrastructure ferroviaire (art. 3bis, al. 1, 2e phrase)? La compétence de l'Assemblée fédérale concernant la réalisation et le financement des projets NLFA qui ne sont pas financés est- elle respectée (art. 8bis, al. 2)? Les adaptations et les modifications de projet sont-elles justifiées?
– Coûts: A combien la facture de la réalisation de la NLFA s'élevera-t-elle pour la Confédération? Les coûts indiqués dans les devis sont-ils respectés? Comment les coûts ont-ils évolué depuis le vote sur l'arrêté sur le FTP? Quelles sont les composantes de l'augmentation des coûts? Quels facteurs ont entraîné une hausse des coûts? Quelles mesures d'économies ont été ou doivent être prises?
– Crédits: Le financement et la gestion financière du projet par le biais des crédits d'engagement (crédits d'ouvrage du crédit global de la NLFA) et des crédits de paiement (fonds pour les grands projets ferroviaires ou fonds FTP) sont-ils assurés? Les crédits accordés et autorisés suffisent-ils au finance- ment du projet? Les montants des crédits d'engagement et de paiement accordés par le Parlement et libérés par le Conseil fédéral sont-ils respectés? Les ressources sont-elles utilisées avec parcimonie?
– Echéances: Les échéances convenues entre la Confédération et les construc- teurs sont-elles respectées? Juridiquement parlant, l'arrêté sur le transit alpin ne fixe aucun délai. Les prestations commandées et des échéances sont spé- cifiées dans les annexes aux conventions conclues entre la Confédération et les constructeurs.
– Conditions cadres juridiques: Au-delà des bases juridiques mentionnées précédemment, les acteurs appliquent-ils et respectent-ils toutes les disposi- tions légales en vigueur, en particulier le droit financier de la Confédération, le droit fédéral sur les marchés publics, le droit du travail, des étrangers et des assurances sociales sur les chantiers NLFA, etc .? Les décisions du Con- seil fédéral et des autorités fédérales garantissent-elles les compétences et la marge de manœuvre du Parlement?
– Conditions cadres organisationnelles: La surveillance (contrôle matériel), le pilotage (contrôle de gestion) et la réalisation du projet reposent-ils sur des structures et des processus adéquats et fonctionnels? Ces derniers sont-ils lé- gitimes, réguliers, judicieux, efficaces et économiques?
Les prestations, les coûts, les crédits, les échéances et les conditions cadres sont interdépendants. Une adaptation au progrès technologique dans le domaine ferro- viaire, ou des mesures d'accélération destinées à respecter les échéances fixées, ou encore la sévérité accrue des dispositions applicables en matière de sécurité, de protection de l'environnement ou de conditions de travail sont autant de facteurs qui augmentent le coût de l'investissement. Toute augmentation doit être financée en premier lieu par des mesures de compensation et des optimisations de projet dans la sphère de compétences des constructeurs, en second lieu par la libération de réserves par le Conseil fédéral (crédit d'ouvrage «Réserves» du crédit global) et enfin, solu- tion de dernier recours, par l'octroi d'un crédit additionnel par le Parlement.
2947
Vu sous un autre angle, si l'on veut stabiliser la dynamique des coûts, il faut que les constructeurs épuisent toutes les possibilités de compensation, que les autorités fédérales évaluent le bien-fondé de toute adaptation du projet et des normes à l'état de la technique et élargissent éventuellement le cadre temporel de la réalisation, et enfin que le Parlement envisage un échelonnement de la réalisation des ouvrages ou même la possibilité de renoncer entièrement à certains d'entre eux.
3 Coûts Bases
3.1
L'intérêt premier du Parlement est de savoir combien coûtera la réalisation de la NLFA à la Confédération. Pour cela, il doit pouvoir quantifier l'augmentation des coûts depuis l'acceptation de l'arrêté sur le FTP (1998) et depuis la dernière période d'examen (à fin 2003). Il doit aussi connaître les facteurs de hausse des coûts et savoir dans quels domaines celle-ci est la plus forte et pourquoi. Il s'interroge éga- lement sur les mesures d'optimisation des coûts qui ont été ou qui devraient être prises pour exploiter les gisements d'économies et enfin, il veut pouvoir déterminer si les crédits alloués sont suffisants et si ses compétences et sa marge de manœuvre en matière financière sont sauvegardées.
Pour garantir la comparabilité des coûts des différents ouvrages de la NLFA, le DETEC et l'OFT ont défini des notions spécifiques à ce projet dans les DCN.
– Coûts de référence initiaux (CRI): la base légale pour la réalisation de la NLFA est l'arrêté sur le FTP que le peuple a accepté en 1998. Cet arrêté dé- finit les investissements qui doivent être réalisés et constitue donc le texte de référence pour ce qui est du financement du projet. Les coûts prévisionnels calculés à cette époque ont été définis comme les coûts de référence initiaux du projet. Ils sont exprimés en prix d'avril 1998.
– Coûts finals prévisionnels: les constructeurs doivent évaluer les coûts finals prévisionnels, autrement dit établir une projection du coût final du projet, tous les six mois au minimum. Cette projection englobe tous les coûts qui, selon les prévisions les plus récentes, vont probablement s'accumuler jus- qu'au décompte final, pour l'ensemble du projet. Les coûts finals prévision- nels reflètent donc le meilleur pronostic et recouvrent, entre autres, les quo- tes-parts des devis et des montants stipulés dans les contrats, de même qu'une estimation des coûts résiduels. Les constructeurs disposent d'instru- ments appropriés pour identifier rapidement tout changement des bases contractuelles et pour les intégrer. De la sorte, ils peuvent inclure les préten- tions supplémentaires probables et effectives - si elles ont été admises - dans les coûts finals prévisionnels.
La Délégation de surveillance de la NLFA relève que les coûts finals prévisionnels ne contiennent que des coûts maîtrisables, et notamment
–
pas de majoration pour les imprévus au niveau des constructeurs (cf. ch. 4.2),
2948
– aucune charge au titre du renchérissement, des intérêts intercalaires et de la TVA (cf. ch. 3.6).
La comparaison entre les coûts finals prévisionnels et les coûts de référence initiaux explicite l'augmentation des coûts prévisionnels par rapport à l'investissement approuvé par le peuple en 1998. Pour que les chiffres soient comparables, les coûts sont toujours corrigés du renchérissement et convertis en prix de 1998 à l'aide de l'indice de renchérissement de la NLFA (IRN). L'IRN a été défini conjointement par l'Office fédéral de la statistique (OFS), l'Administration fédérale des finances (AFF), l'Office fédéral des routes (OFROU), les constructeurs et l'OFT pour indexer les prix des travaux sou- terrains (cf. ch. 3.6.1).
– Marge de variation des coûts et risque de surcoûts: les coûts finals prévi- sionnels sont une projection, car il est impossible de dire aujourd'hui avec certitude quel sera le coût effectif du projet au moment du décompte final. Cette difficulté d'appréciation est due à différents facteurs comme la situa- tion du marché (solvabilité des entreprises, niveau des prix, nombre d'offrants), mais aussi la géologie, les décisions politiques et enfin la durée particulièrement longue du projet. La précision, autrement dit la fiabilité des prévisions est estimée à l'aide de deux méthodes indépendantes mais com- plémentaires: la marge de variation des coûts et l'analyse du risque de coûts (chances et risques; cf. ch. 3.5.1).
– Charges au titre du renchérissement, des intérêts intercalaires et de la TVA: indépendamment des coûts finals prévisionnels, des charges s'accumulent au titre du renchérissement, des intérêts intercalaires et de la TVA à mesure que progresse la réalisation des ouvrages (cf. ch. 3.6). Les responsables de projet n'ont pratiquement aucune emprise sur ces charges et c'est la raison pour la- quelle le Parlement les a exclues du crédit global de la NLFA, comme cela se fait généralement pour les projets de construction de cette nature. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas incluses dans la projection des coûts finals prévisionnels.
– Optimisations de projet et mesures de gestion: les coûts finals prévisionnels, risque de surcoûts compris, ne sont pas un plafond de coûts. C'est un ins- trument de décision qui permet d'envisager, puis de réaliser des mesures de gestion et des optimisations de projet (cf. ch. 5) qui peuvent revêtir la forme de compensations (constructeurs), d'un réexamen des normes et prescrip- tions applicables (autorités fédérales), d'un échelonnement des projets (Par- lement) et d'un redimensionnement de parties de projet (Parlement).
– Comparaison des coûts: si l'on s'intéresse aux coûts finals prévisionnels, ce n'est pas seulement pour établir une projection du coût à l'échéance du pro- jet mais aussi pour savoir comment la situation a évolué depuis l'acceptation de l'arrêté sur le FTP en 1998 et durant l'année écoulée (soit depuis fin 2003), en particulier pour pouvoir ventiler l'augmentation des coûts entre les ouvrages et en fonction de leur origine. En l'espèce, il est primordial de pouvoir déterminer quelle part les modifications de projet et les modifica- tions de la commande de la Confédération représentent dans la hausse géné- rale des coûts. Pour répondre à ces questions, il faut toujours comparer des coûts avec des coûts (cf. ch. 3).
2949
– Confrontation entre coûts et crédits: il faut distinguer la comparaison de coûts avec des coûts de la confrontation entre coûts et crédits. Cette démar- che doit montrer si les coûts sont couverts par les crédits alloués (crédit glo- bal de la NLFA) et dans quelle proportion. Le cas échéant, elle permet de quantifier le déficit de financement et sert donc à déterminer le montant à fi- nancer, et par ricochet à décider si un crédit additionnel doit être demandé (cf. ch. 6.1). Rappelons ici que le Parlement n'a pas inclus les charges impu- tables au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA dans le cré- dit global de la NLFA.
– Crédits: le niveau actuel et l'évolution des crédits d'engagement (crédit glo- bal de la NLFA, y compris le crédit d'ouvrage «Réserves») et des crédits de paiement (fonds FTP) ainsi que la planification de trésorerie pour l'ensemble des projets FTP (plan financier et simulations du fonds FTP) sont les thèmes abordés aux ch. 6.3 à 6.5.
Durant la période sous revue, la Délégation de surveillance de la NLFA a longuement débattu de la problématique de la présentation des coûts avec l'OFT et les constructeurs et elle a demandé à l'OFT de réfléchir à une repré- sentation transparente et intelligible, pour répondre au besoin d'information du public et des instances politiques. Les résultats de cette réflexion ont été intégrés dans les chapitres qui suivent.
3.2 Evolution des coûts finals prévisionnels
Le 1er avril 2005, l'OFT a présenté le rapport d'étape NLFA nº 18, situation au 31 décembre 2004, lors d'une conférence de presse. Ce rapport fait état de coûts finals prévisionnels à concurrence de 16 346 millions de francs environ (prix 1998). Cette projection ne comprend
– pas de majoration pour les imprévus au niveau des constructeurs (cf. ch. 4.2),
pas de majoration pour la marge de variation des coûts (cf. ch. 3.5.2) ou pour d'éventuels risques futurs (cf. 3.5.3) et
aucune charge au titre du renchérissement, des intérêts intercalaires et de la TVA (cf. ch. 3.6).
La figure 1 illustre graphiquement l'évolution des coûts finals prévisionnels depuis 1999.
2950
Figure 1
Evolution des coûts finals prévisionnels jusqu'à fin 2004
Évolution des coûts finals prévisionnels (Prix 1998)
18
16,3
16
14,8
14,2
14,3
14,5
13,8
13,9
14
13,3
13,3
13,4
12
Milliards de francs
10
8 8
6
4
2
0
SB I/1999
SB II/1999
SB I/2000
SB II/2000
SB I/2001
SB II/2001
SB I/2002
SB II/2002
SB I/2003
SB II/2003
SB I/2004
SB II/2004
SB I/2005
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en milliards de francs (prix 1998), arrondi.
3.3 Augmentation des coûts depuis 1998 et depuis fin 2003
3.3.1 Augmentation du coût global de la NLFA
Par rapport aux coûts de référence initiaux de 1998 (12 757 mio. de fr.), les coûts finals prévisionnels (état au 31 décembre 2004) ont augmenté globalement de 3589 millions de francs, soit de 28 %.
Depuis le dernier rapport de la Délégation de surveillance de la NLFA (fin 2003: 15 811 mio. de fr., prix 1998), les coûts ont augmenté d'environ 535 millions de francs. La hausse se monte à 95 millions pour le premier et 440 millions pour le second semestre 2004. La ventilation des coûts entre les différents ouvrages de la NLFA (structure selon le fonds FTP) ressort du tableau 3:
2951
15,7
15,9
Tableau 3
Augmentation du coût global de la NLFA depuis 1998 et depuis fin 2003
Ouvrage
Coûts de référence initiaux (1998)
Coûts finals prévisionnels au 31.12.2003
Coûts finals prévisionnels au 31.12.2004
Hausse des coûts 1998-2004
Hausse des coûts en 2004
Surveillance du projet
76,00
98,00
98,00
22,00
0,00
Axe du Lætschberg
3 214,00
4 155,92
4 254,61
1 040,61
98,69
Axe du Saint-Gothard
7 716,00
9 610,79
10 046,36
2 330,36
435,57
1 392,54
2 034,76
2 035,43
642,89
0,67
Aménagements
123,00
111,86
111,80
11,20
0,06
de la Surselva
Raccordement de
992,00
953,57
934,36
57,64
19,20
la Suisse orientale
776,00
750,88
731,67
44,33
19,20
dont Hirzel
216,00
202,69
202,69
0,00
Aménagements
86,00
101,66
100,95
14,95
St-Gall-Arth-Goldau
Aménagements des lignes
550,00
779,62
800,19
250,19
20,56
du reste du réseau
Coût total
12 757,00
15 811,43
16 346,28
3 589,27
534,85
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
3.3.2 Causes et facteurs de l'augmentation du coût global de la NLFA
La structure de l'augmentation du coût global de la NLFA selon l'origine des coûts est représentée graphiquement à la figure 2.
2952
Figure 2
Structure de l'augmentation du coût global de la NLFA depuis 1998
Adjudications Surcoûts 345
Exécution Surcoûts 176
16 346 -
Réserves centrales négatives 445
Compen- sations 247
Modifica- tions de projet 2 871
CRI
Réserves 1 947
12 757 -
Coûts de référence initiaux [KB01]
CRA [KB13]
[KP11]
Situation le 31.12.2004
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
La hausse des coûts de 28 % environ par rapport aux coûts de référence initiaux de 1998 est essentiellement imputable à des modifications de projet, après prise en compte des compensations (85 %). D'autres surcoûts ( 15 %) sont apparus lors des adjudications et de l'exécution des contrats.
La notion technique de «réserves centrales négatives» recouvre des surcoûts qui avaient été mentionnés dans les conventions conclues par la Confédération avec les constructeurs (ATG et BLS AT) mais qui, contrairement aux attentes, n'ont pas pu être compensés. Dans les conventions conclues entre la Confédération et les cons- tructeurs, ces derniers ont pronostiqué les coûts finals prévisionnels à un niveau plus élevé que les coûts de référence de la Confédération. En application du système strict de gestion des coûts de la NLFA, la Confédération n'a pas équilibré la diffé- rence. Au contraire, les constructeurs ont été enjoints de tout entreprendre pour atteindre le niveau des coûts de référence par des mesures de compensation, ce qui a créé une pression supplémentaire sur les coûts. Par la suite, cette différence entre coûts de référence et coûts finals prévisionnels a été appelée «réserves centrales négatives».
La ventilation des prestations supplémentaires et des surcoûts selon leur origine est illustrée à la figure 3.
2953
Figure 3
Ventilation des prestations supplémentaires et des surcoûts de la NLFA depuis 1998
Sécurité et état de la technique (1 488)
Total NLFA: +3 589 mio.
(env. 28 %)
Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement (452)
Reports dus à des facteurs politiques (524)
Géologie (343)
Adjudications et décomptes finals (522)
Extensions de projet (260)
Coûts de référence initiaux (12 757)
12 757 mio.
Coûts finals prévisionnels: 16 346 mio. de francs
Situation le 31 décembre 2004
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
Remarque: la rubrique «reports dus à des facteurs politiques» regroupe d'autres surcoûts dus à des facteurs juridiques et politiques.
Les sections suivantes sont consacrées à l'examen détaillé de l'augmentation des coûts par rapport aux coûts de référence initiaux de 1998 et aux coûts à fin 2003, de même qu'aux principales causes et aux facteurs de hausse pour l'axe du Saint- Gothard, l'axe du Lotschberg et les aménagements des lignes du reste du réseau (préparation de l'exploitation, Lotschberg). La dynamique des coûts est contenue pour les autres ouvrages.
3.3.3 Causes et facteurs de l'augmentation des coûts de l'axe du Lotschberg
Fin 2004, les coûts finals prévisionnels de l'axe du Lotschberg s'élevaient à 4255 millions de francs environ (prix 1998). L'OFT signale ici une progression de la projection du coût final de 99 millions de francs par rapport au montant attesté fin 2003. En tenant compte du transfert de prestations vers l'ouvrage «Aménagements des lignes du reste du réseau» (cf. ch. 11), la hausse des coûts finals prévisionnels corrigée des prestations atteint quelque 117 millions de francs pour la période sous revue. Les surcoûts s'inscrivent ainsi à 1041 millions de francs par rapport aux coûts de référence initiaux, soit une différence de 32,4 %.
L'évolution des coûts de l'axe du Lotschberg, avec les causes et les montants en jeu, est récapitulée dans le tableau 4.
2954
Tableau 4
Structure de l'augmentation des coûts de l'axe du Lœtschberg
Causes des variations de coûts Axe du Lotschberg
Situation fin 2003
Variation en 2004
Situation fin 2004
Adjudications: surcoûts/économies
+265
7
Décomptes finals: surcoûts/économies
41
136
177
Réserves centrales négatives
81
81
Modifications de projet, y compris
12
zone de sédiments carbonifères Mitholz
Transfert de crédit d'ouvrage vers Aménagements des lignes du reste du réseau
18
Total Surcoûts/économies par rapport aux CRI + 942
99
1041
Source: informations complémentaires de l'OFT du 12 avril 2005 relatives au rapport d'étape nº 18; en millions de francs, arrondi.
La ventilation des prestations supplémentaires et des surcoûts de l'axe du Lotschberg selon leur origine, depuis 1998, est illustrée à la figure 4.
Figure 4
Ventilation des prestations supplémentaires et des surcoûts de l'axe du Lotschberg depuis 1998
Sécurité et état de la technique (231)
Total Axe du Lætschberg: + 1 041 mio.
(env. 32 %)
Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement (280)
Reports dus à des facteurs politiques (45)
Géologie (50)
3 214 mio.
Adjudications et décomptes finals (435)
Coûts de référence initiaux (3214)
Coûts finals prévisionnels: 4 255 mio. de francs
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
Remarque: la rubrique «reports dus à des facteurs politiques» regroupe d'autres surcoûts dus à des facteurs juridiques et politiques.
La hausse globale des coûts de l'axe du Lotschberg est notamment imputable aux facteurs mentionnés dans le tableau 5.
2955
–
–
–
Tableau 5
Facteurs de l'augmentation des coûts de l'axe du Lotschberg depuis 1998
Facteurs Proportion
Sécurité et état de la technique 22 %
Augmentation du nombre de rameaux de communication
Amélioration de l'aération et du refroidissement
Signalisation de substitution à l'ETCS Level 2 avec signaux convention- nels aux portails
Filtres à particules
Système de séparation des canalisations
Révision des prestations Devis Ferden-Berne
Parties d'ouvrage externes du portail de Rarogne
Tronçon expérimental de Mitholz
Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement 27 %
Abaissement/Tranchée couverte de Frutigen
Technique ferroviaire pour le raccordement de Frutigen
Autres surcoûts dus à des facteurs juridiques et politiques, 4 %
échelonnement du FTP
Géologie 5 %
Sédiments carbonifères à Mitholz
Réaction alcali-silice et amiante
Problèmes de mécanique des roches lors du percement avec le tunnelier
Ecailles de sédiments
Adjudications désavantageuses et résultat négatif du décompte final des constructeurs
42 %
Total 100 %
Source: informations complémentaires de l'OFT du 12 avril 2005 relatives au rapport d'étape nº 18; en pour-cent.
Les principales justifications données par le constructeur BLS AT pour expliquer les surcoûts enregistrés en 2004 sont, premièrement, les charges encourues pour respec- ter le calendrier, autrement dit pour rattraper autant que possible les cinq mois perdus à cause de la zone de sédiments carbonifères de Mitholz, deuxièmement les conditions de terrassement plus mauvaises que prévu sur le tronçon de Frutigen et troisièmement la comptabilisation définitive de prétentions supplémentaires concer- nant les tronçons de Ferden et de Steg/Rarogne.
2956
3.3.4 Causes et facteurs de l'augmentation des coûts de l'axe du Saint-Gothard
Fin 2004, les coûts finals prévisionnels de l'axe du Saint-Gothard s'élevaient à 10 046 millions de francs environ (prix 1998). L'OFT signale ici une hausse de la projection du coût final de 436 millions de francs par rapport au montant attesté fin 2003. Les surcoûts s'inscrivent ainsi à 2330 millions de francs par rapport aux coûts de référence initiaux, soit une différence de 30,2 %.
L'évolution des coûts de l'axe du Saint-Gothard, avec les causes et les montants en jeu, est récapitulée dans le tableau 6.
Tableau 6
Structure de l'augmentation des coûts de l'axe du Saint-Gothard
Causes des variations de coûts Axe du Saint-Gothard
Situation fin 2003
Variation en 2004
Situation fin 2004
Adjudications: surcoûts/économies
104
6
Décomptes finals: surcoûts/économies
3
–
3
0
Réserves centrales négatives
353
353
Modifications de projet
1435
433
1867
Total Surcoûts/économies par rapport aux CRI
1895
436
2330
Source: informations complémentaires de l'OFT du 12 avril 2005 relatives au rapport d'étape nº 18; en millions de francs, arrondi.
Le tableau ci-dessus montre que les modifications de projet sont la principale cause des surcoûts sur l'axe du Saint-Gothard, le poste le plus important revenant au changement de système pour le tunnel de base du Ceneri où, pour des motifs de sécurité, le projet initial de tube à double voie a été remplacé par une concept de deux tubes à voie unique. Il y a encore d'autres modifications qui sont ajoutées au dossier au fur et à mesure par le constructeur ATG.
La ventilation des prestations supplémentaires et des surcoûts de l'axe du Saint- Gothard selon leur origine, depuis 1998, est illustrée à la figure 5.
2957
Figure 5
Ventilation des prestations supplémentaires et des surcoûts de l'axe du Saint-Gothard depuis 1998
Sécurité et état de la technique (1287)
Total Axe du Saint-Gothard: + 2 330 mio.
(env. 30 %)
Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement (172)
Reports dus à des facteurs politiques (468)
Géologie (293)
Adjudications et décomptes finals (110)
7 716 mio.
Coûts de référence initiaux (7716)
Coûts finals prévisionnels: 10 046 mio. de francs
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
Remarque: la rubrique «reports dus à des facteurs politiques» regroupe d'autres surcoûts dus à des facteurs juridiques et politiques.
La hausse globale des coûts de l'axe du Saint-Gothard est notamment imputable aux facteurs mentionnés dans le tableau 7.
2958
Tableau 7
Facteurs de l'augmentation des coûts de l'axe du Saint-Gothard depuis 1998
Facteurs Proportion
Sécurité et état de la technique 55 %
Changement de système au tunnel de base du Ceneri
Augmentation du nombre de rameaux de communication
Amélioration de l'aération et du refroidissement
Filtres à particules
Système de séparation des canalisations
Surcoûts dans la technique ferroviaire
Normes de protection incendie plus strictes
Traitement des boues
Modification du projet d'Erstfeld
Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement 7 %
Modifications du projet Saint-Gothard Nord (Uri)
Investissement préliminaire pour la bifurcation souterraine à Uri
Autres surcoûts dus à des facteurs juridiques et politiques, 20 % échelonnement du FTP
Gestion des matériaux à Erstfeld
Mise à disposition prolongée de la direction de chantier
Logistique pour l'installation de la technique ferroviaire
Planifications multiples
Géologie 13 %
Poste multifonction de Faido
Zone de perturbation géologique de type kakirite à Bodio
Adjudications désavantageuses et résultat négatif du décompte final 5 %
des constructeurs
Total 100 %
Source: informations complémentaires de l'OFT du 12 avril 2005 relatives au rapport d'étape nº 18; en pour-cent.
Les motifs fournis par ATG pour justifier les nouveaux surcoûts annoncés en 2004 sont récapitulés dans le tableau 8.
2959
Tableau 8
Justification des surcoûts annonces en 2004 sur l'axe du Saint-Gothard
Montant
Montant
Décision d'approbation des plans dans le canton d'Uri
22
Projet pour la technique ferroviaire
245
Traitement des boues
20
Redimensionnement de la bifurcation souterraine d'Erstfeld
Gestion des matériaux à Amsteg
14
Sous-tronçons de Bodio et Faido
155
(10)
(76)
(6)
(7)
Sécurité d'approvisionnement en additions du béton (12)
Autres caractéristiques techniques des roches
(20)
Zone de perturbation géologique horizontale de type kakirite (10)
Diverses prestations devant encore être décrites (14)
Saint-Gothard Sud: espace supplémentaire pour la technique ferroviaire
8
Divers
11
Total Surcoûts annoncés en 2004
436
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
3.3.5 Causes et facteurs de l'augmentation des coûts des aménagements des lignes du reste du réseau (préparation de l'exploitation, Lotschberg)
Les coûts finals prévisionnels des aménagements des lignes du reste du réseau ont augmenté de 21 millions et s'inscrivent désormais à 800 millions de francs. Pour la partie de ce crédit d'ouvrage affectée à l'axe du Lotschberg-Réseau BLS, la projec- tion du coût final fait toujours état de 41 millions de francs tandis que pour la partie Réseau CFF, les CFF estiment les coûts finals prévisionnels à 196 millions de francs. Le BLS a relevé la projection du coût final à 123 millions de francs, soit 13 millions de plus. Conformément au message du 10 septembre 2003 sur l'arrêté fédéral concernant le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (message sur le crédit additionnel NLFA; FF 2003 5987), les prestations relatives à la préparation de l'exploitation de l'axe du Saint- Gothard, devisées à 140 millions de francs, sont déjà incluses dans les coûts finals prévisionnels.
2960
L'évolution des coûts des aménagements des lignes du reste du réseau, avec les causes et les montants en jeu, est résumée dans le tableau 9.
Tableau 9
Structure de l'augmentation des coûts des aménagements des lignes du reste du réseau
Causes des variations de coûts Aménagements des lignes du reste du réseau
Situation fin 2003
Variation en 2004
Situation fin 2004
Modifications de projet
110
13
123
7
7
0
Total Surcoûts/économies par rapport aux CRI
250
20
270
Source: informations complémentaires de l'OFT du 12 avril 2005 relatives au rapport d'étape nº 18; en millions de francs, arrondi.
3.3.6 Causes et facteurs de l'augmentation des coûts: appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que l'OFT présente l'évolution des coûts de manière transparente, structurée et intelligible.
Le coût global de la NLFA a augmenté de 28 % environ depuis 1998. Les causes principales de la hausse sont les suivantes:
Exigences de sécurité plus élevées, en particulier le système adopté pour le tunnel de base du Ceneri (deux tubes, rameaux de communication) et l'augmentation du nombre de rameaux de communication dans les tunnels de base du Saint-Gothard et du Lætschberg.
Progrès de la technique ferroviaire, surtout l'ETCS (y compris signalisa- tion de substitution à l'ETCS Level 2 avec signaux conventionnels aux por- tails du tunnel de base du Lætschberg), et technique ferroviaire au Saint- Gothard.
Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement à Fru- tigen (abaissement, technique ferroviaire) et à Uri (Saint-Gothard Nord/bifurcation souterraine).
L'augmentation des coûts est donc due avant tout à des modifications de la commande motivées par des facteurs politiques et juridiques. Cette catégorie représente en effet plus de la moitié des surcoûts (env. 49 % au Lætschberg et 62 % au Saint-Gothard). A cela s'ajoutent d'autres surcoûts dus à des facteurs politiques et juridiques (env. 5 % au Lætschberg et 20 % au Saint-Gothard).
2961
Les surcoûts ne sont donc pas autant imputables à la technique et à l'admi- nistration qu'on ne pourrait le croire. Contrairement à ce que l'on entend sou- vent, la géologie tient une place de second ordre (env. 5 à 13 %). Les adjudica- tions désavantageuses et le résultat négatif du décompte final des constructeurs jouent un rôle plus important (en tenant compte de l'avancement des travaux, env. 5 % au Saint-Gothard et jusqu'à 42 % au Lætschberg).
3.4 Modifications de la commande de la Confédération: appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA
Vu la part élevée des modifications de la commande de la Confédération dans la hausse des coûts depuis 1998, et suite à l'annonce de nouveaux surcoûts au titre de la technique ferroviaire pour l'axe du Saint-Gothard, début 2005 la Délégation de surveillance de la NLFA a examiné cette problématique en profondeur. Elle s'est notamment posée les questions suivantes:
– Que recouvre la notion de «modifications de la commande de la Confédéra- tion» dans les coûts prévisionnels de fin 2004? Que représentent ces coûts par rapport aux coûts de référence initiaux de 1998?
– Comment se décident les modifications de la commande de la Confédéra- tion? Qui est compétent? Qui est responsable? Qui tranche au fond, entre les intérêts de la Confédération en tant que bailleur de fonds, de la Confédéra- tion en tant que mandante, des constructeurs en tant que maîtres d'ouvrage et des chemins de fer en tant que futurs gestionnaires de l'infrastructure?
– Dans quelle mesure la Confédération doit-elle et peut-elle se permettre de modifier la commande suite aux adaptations des normes et des prescriptions, par exemple en matière de progrès de la technique ferroviaire ou d'élévation des exigences de sécurité?
– Quelles sont les réflexions coûts-efficacité qui sous-tendent les décisions de modifier la commande de la Confédération?
– Sur la base de quels critères est déterminée l'ampleur des modifications de projet, en particulier en ce qui concerne les progrès de la technique ferro- viaire?
3.4.1 Proportion des modifications de la commande de la Confédération
Les adaptations courantes du projet aux nouvelles exigences de sécurité et à l'état de la technique pèsent particulièrement lourd dans le poste des modifications de projet. Le seul changement de système au tunnel de base du Ceneri, c'est-à-dire la décision de réaliser deux tubes à voie unique plutôt qu'un seul tube à double voie, a engendré des modifications de la commande représentant 650 millions de francs (y compris actualisation du concept d'aération). D'autres améliorations de projet décidées dans l'intérêt de la population et de l'environnement ainsi que des extensions du projet
2962
ont également une influence majeure sur l'évolution des coûts. Les modifications de la commande de la Confédération sont récapitulées dans le tableau 10.
Tableau 10
Récapitulation des modifications de la commande de la Confédération
Modification
Coût approximatif
Système à deux tubes au tunnel de base du Ceneri, y compris aération
650
Espacement des rameaux de communication, tracé de la ligne à Erstfeld, échelonnement de la NLFA, système de séparation des canalisations, ETCS Level 2 au Lætschberg
430
Modifications de projet/approbation des plans dans le canton d'Uri 250
Compléments à Frutigen
200
Préparation de l'exploitation, axe du Saint-Gothard
140
Préparation de l'exploitation, axe du Lætschberg 110
Investissement préliminaire pour la bifurcation souterraine du projet «montagne long fermé» à Uri
60
Total Modifications de la commande de la Confédération 1840
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
La Délégation de surveillance de la NLFA constate qu'une grande partie des modifications de projet est imputable à des modifications de la commande de la Confédération. Sur les 3,589 milliards de francs de surcoûts attestés, seul 1,8 milliard environ a été approuvé jusqu'ici par l'OFT.
Elle estime que l'évolution des coûts est critique à Uri (cf. ch. 16.1) et dans le secteur de la technique ferroviaire (cf. ch. 10).
Alors que les parties de projet concernant le canton d'Uri (Saint-Gothard Nord et Erstfeld) sont encore en phase de planification, les coûts finals prévisionnels y sont en constante augmentation. Des modifications de projet représentant des surcoûts de 500 millions de francs environ sont déjà attestées. Cela équivaut à près de 68 % des coûts de référence initiaux, fixés à 740 millions de francs, pour les tronçons Saint-Gothard Nord et Erstfeld.
En déposant le projet concernant la technique ferroviaire, ATG a annoncé des surcoûts d'environ 290 millions de francs, dont 45 étaient déjà compris dans la projection du coût final établie au milieu de 2004.
2963
3.4.2
Coûts conformes à la marge de précision des coûts de ± 15 %
Les constructeurs ne disposent pas de ressources propres pour couvrir les imprévus. En effet, la gestion des réserves est centralisée dans les mains du Conseil fédéral. Les réserves prévues correspondent à une marge de précision des coûts de 15 %.
Au début de 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a demandé aux cons- tructeurs de lui présenter une vue synoptique de l'évolution des coûts des ouvrages dont ils ont la charge, en intégrant pour les prestations initialement commandées et pour les prestations supplémentaires demandées par la Confédération, une marge de précision des coûts de ± 15 % (soit la part des réserves centrales dans le crédit global de la NLFA). L'objectif était de vérifier si les coûts des constructeurs se situent dans la marge de tolérance des coûts finals prévisionnels de leurs ouvrages.
Parallèlement, l'OFT a dû préparer une vue synoptique établissant une comparaison entre la commande actualisée de la Confédération et les coûts finals prévisionnels de l'ensemble du projet, avec une marge de précision des coûts de ± 15 %.
La figure 6 compare graphiquement les coûts finals prévisionnels aux coûts de référence initiaux et aux coûts de référence initiaux majorés des modifications de la commande de la Confédération.
Tous les coûts imputables à des modifications de projet sont reportés avec une marge de variation (tolérance exprimée en pour-cent).
Figure 6
Commande initiale et modifications de la commande de la Confédération depuis 1998
18
18
Marge de variation ± 7 à 8 %
16
Marge de variation ± 15 %
14
Marge de variation ± 15 %
1,8
12
12
10
10
8
8
16,3
14,6
12,8
6
6
4
4
2-
2
Commande Confédération
Modification
Commande actualisée
Coûts finals prévisionnels
16
14
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en milliards de francs (prix 1998), arrondi.
2964
L'écart entre les coûts finals prévisionnels, qui atteignent 16,346 milliards de francs, et la commande actualisée de la Confédération, qui se monte à 14,6 milliards, est de 1,8 milliard de francs (environ 1,75 milliard sans arrondi).
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que les coûts finals prévi- sionnels se situent à l'intérieur de la marge de précision des coûts de ± 15 % par rapport à la commande actualisée de la Confédération (commande initiale et commandes ultérieures).
3.4.3 Compétences dans le processus de mutations
Selon les informations fournies par l'OFT, les projets de modification sont élaborés par les constructeurs puis soumis à l'OFT pour examen puis pour approbation.
D'une manière générale, les modifications de projet se réfèrent à la commande de la Confédération décrite dans les conventions conclues entre la Confédération et les constructeurs et concrétisée dans les documents de référence. Le processus de muta- tions doit garantir la transparence et la traçabilité de toutes les modifications de projet. Les procédures et les compétences sont réglées dans les DCN.
Les constructeurs doivent motiver les modifications sollicitées et l'OFT les contrôle. Toutes les propositions sont consignées et enregistrées dans un journal des mutations qui est joint en annexe à tous les rapports d'étape NLFA de l'OFT.
3.4.4 Approche du processus de mutations
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte que de nombreuses modi- fications ont encore été annoncées par ATG, tant pour les études de projet que pour la réalisation. Celles qui ont les implications financières les plus lourdes sont les modifications en rapport avec les procédures d'approbation des plans en cours. Ce n'est qu'à l'achèvement de ce processus que les conditions seront remplies pour créer des dossiers de mutation. Pour qu'il soit possible de prévoir et de garantir le financement, il est impératif que des dossiers de mutations in- cluant un devis soient présentés au plus vite. Dans son rapport d'étape, ATG répartit toutes les propositions de modification selon deux sphères de risques: celle de la Confédération et celle du constructeur.
La Délégation de surveillance de la NLFA invite l'OFT à clarifier les questions suivantes dans les mois à venir et à lui en rendre compte:
–
Définition de la notion de modification de la commande
–
Ampleur et réflexion coûts-efficacité
–
Degré nécessaire d'adaptation à l'état de la technique et aux normes
2965
3.5
3.5.1
Précision et fiabilité des coûts prévisionnels Conception de la précision et de la fiabilité des projections de coûts
Les coûts finals prévisionnels sont une projection dont la précision et la fiabilité sont estimées à l'aide de deux méthodes alternatives, autonomes, mais complémentaires: la marge de variation des coûts et le risque de coûts. La méthode du risque de coûts consiste à déterminer la sensibilité à certains événements et à en analyser les consé- quences. Dans le controlling, la marge de variation des coûts est estimée à l'aide de valeurs empiriques pour chaque phase du projet.
3.5.2 Marge de variation des coûts
Les coûts finals prévisionnels reposent sur des projections calculées avec une marge d'erreur variable puisque les différentes parties du projet ne sont pas planifiées et réalisées simultanément. La qualité des données qui sont à la base de l'estimation des coûts finals prévisionnels est donc très inégale, mais ces inégalités s'aplanissent à mesure que le projet avance. Au Lotschberg par exemple, la projection du coût final s'appuie de plus en plus sur des coûts effectifs, car la proportion des contrats dont le décompte final a été rendu ne cesse d'y croître.
La marge de variation couvre les imprévus (incertitudes relatives au volume des prestations et aux prix), mais pas les commandes supplémentaires, ni les économies résultant d'un plan de redimensionnement.
Selon l'OFT, la marge d'erreur du coût global de la NLFA est toujours de ± 7 à 8 %. Le tableau 11 récaptiule la marge de précision des coûts à chaque stade du projet ainsi que la part approximative dans les coûts finals prévisionnels.
Tableau 11
Marge de précision et marge de variation des coûts fin 2004
Stade du projet
Part des coûts finals en pour-cent
Part des coûts finals en mia. de francs
Marge de précision des coûts en pour-cent
Marge de variation des coûts en mia. de francs
Avant-projet
6 %
1,0
± 25 %
± 0,25
Mise à l'enquête
15 %
2,4
± 15 %
± 0,35
Projet de construction
24 %
3,9
± 10%
± 0,40
Adjudications
21 %
3,4
± 5 à 7 %
± 0,20
Coûts effectifs
26 %
4,2
± 0 à 2 %
± 0,10
Décompte final
8 %
1,4
0 %
0
Coûts finals
16,3
± 1,3
prévisionnels de 1998
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal.
2966
L'évaluation de la fiabilité des pronostics à l'aide de la marge de variation des coûts montre que les coûts finals prévisionnels peuvent fluctuer d'environ 1,3 milliard de francs.
3.5.3 Risque de coûts
L'OFT a actualisé son analyse des risques à la fin de 2004 (cf. annexe 11a) et n'a pas identifié de nouveaux facteurs de risques. De son point de vue et pour l'ensemble du projet, les domaines les plus exposés au risque de coûts étaient alors les suivants:
–
Conditions géologiques plus mauvaises que prévu (cf. ch. 9)
–
Non-respect des contrats (cf. ch. 13)
–
Nouvelles commandes de la Confédération et autres modifications de projet (cf. ch. 3.4)
–
Hausse des coûts finals prévisionnels induite par les mesures prises pour tenir les délais (cf. ch. 7.5)
Pour l'axe du Lotschberg, l'OFT estime le risque potentiel à 200 millions de francs. Vu l'état avancé du projet, les possibilités de réduction des coûts sont désormais considérées comme faibles.
Sur l'axe du Saint-Gothard, le risque potentiel de surcoûts par rapport aux coûts finals prévisionnels demeure actuellement aux alentours de 850 millions de francs, tandis que les chances de réduction des coûts sont chiffrées à environ 100 millions seulement. Ce pronostic prudent accorde une plus grande importance aux risques identifiés dans la technique ferroviaire et la géologie qu'aux économies de coûts potentielles.
L'évaluation de la fiabilité des pronostics à l'aide d'une analyse des risques met en évidence des surcoûts éventuels à concurrence de 1,1 milliard de francs contre des économies potentielles de 100 millions environ.
Durant l'année écoulée, les surcoûts et les économies potentiels ont diminué de 300 et 250 millions de francs respectivement.
Le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel du Hirzel n'ont pas été pris en considération dans ces analyses des risques.
3.5.4 Risque de coûts: appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA
Si l'on compare les résultats des deux méthodes, il apparaît que les surcoûts en puissance qui se dégagent de l'analyse des risques correspondent approximativement à la marge de variation des coûts de + 8 %, mais que les économies potentielles sont nettement inférieures à la marge de - 7 à 8 % (cf. figure 7).
2967
Figure 7
Comparaison de la marge de variation des coûts avec le risque de coûts
18
18
± 7 à 8 %
+1,1
15,6
16
0,1
16
0,9
14
14
1,9
Milliards de francs
12
12
10
10
16,3
8
6
6
12,8
4
4
2
2
Coûts finals prévisionnels
Risque
Crédit global
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en milliards de francs (prix 1998), arrondi.
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que la tendance haussière des coûts reste plus tangible que les réductions qui seraient nécessaires pour respecter le cadre financier. Elle s'attend donc à de nouvelles augmentations.
Les réserves qui couvrent les risques éventuels de surcoûts ne sont pas conte- nues dans les coûts finals prévisionnels. Cela signifie que, dans l'état actuel des connaissances et toutes choses égales par ailleurs (contexte légal et financier), les coûts finals prévisionnels pourraient osciller entre 16,2 milliards de francs au mieux et un peu plus de 17,4 milliards dans le pire des cas.
3.6 Charges dues au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA
3.6.1 Notions de renchérissement propres au projet
Les responsables de projet n'ont pratiquement aucune emprise sur les charges impu- tables au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA et c'est la raison pour laquelle le Parlement les a exclues du crédit global de la NLFA, comme cela se fait généralement pour les projets de construction de cette nature.
2968
8
A l'art. 3 de l'arrêté sur le financement du transit alpin, l'Assemblée fédérale délè- gue au Conseil fédéral la compétence d'augmenter le crédit global de la NLFA d'un montant permettant de couvrir les charges supplémentaires imputables au renchéris- sement, aux intérêts intercalaires et à la TVA. Contrairement aux autres relèvements du crédit global, qui sont des crédits additionnels décidés par le Parlement pour couvrir des surcoûts liés au projet, ce type d'ajustement est appelé rallonge de crédit.
Le fonds FTP comporte une «réserve» implicite de plus de 2 milliards de francs pour financer ou couvrir les charges prévisionnelles imputables au renchérissement. Cette réserve repose sur l'hypothèse d'une inflation annuelle de 2 % en moyenne pour toute la durée du fonds.
Les charges imputables au renchérissement se composent du renchérissement mesu- ré par l'indice et du renchérissement dit après contrat.
– Le renchérissement mesuré par l'indice est appliqué entre l'établissement du devis et la conclusion du contrat, lors de l'adjudication du lot. Il reflète l'évolution conjoncturelle des prix du marché, qui résulte du rapport entre l'offre et la demande. Il est calculé à l'aide de l'indice de renchérissement de la NLFA (IRN).
– Le renchérissement après contrat reflète l'évolution du coût des salaires, du matériel et de l'équipement à partir de la signature du contrat. Il est calculé à l'aide des directives de la Coordination des services fédéraux de la construc- tion et de l'immobilier (KBOB).
La Délégation de surveillance de la NLFA s'est déjà penchée sur la problématique de l'IRN en 2002, en particulier sur sa composition, sur la méthode de calcul et sur sa fixation par l'administration (cf. rapport d'activité 2001, ch. 5.1.1).
3.6.2 Evolution de l'indice de renchérissement de la NLFA depuis 1991
Comme l'OFT l'a souligné dans son rapport d'étape, la révision de l'indice de contrôle selon la méthode Schips/Rothlisberger ne pourra se faire que dans la se- conde moitié de 2005, après l'adjudication du lot d'Erstfeld. Cela reporte à octobre 2005 la fixation définitive de l'IRN. Pour cette raison, la valeur de l'indice pour la période allant du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 a été fixée provisoirement à 119,2 points (base 1991 = 100,0).
L'évolution de l'IRN depuis 1991 est représentée à la figure 8.
2969
Figure 8
Evolution de l'indice de renchérissement de la NLFA depuis 1991
2500
130
Offres concernées par l'IRN, en millions de francs
125
2000
120
1500
Offres
-IRN
Points d'indice
1000
500
105
0
100
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
3.6.3 Charges dues au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA: appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA
La valeur actualisée de l'IRN, provisoirement fixée à 119,2 points, nécessite un relèvement du crédit d'environ 687,7 millions de francs à raison du renchéris- sement de l'indice.
Si l'on y ajoute les charges imputables au renchérissement après contrat (293,16 mio.), les intérêts intercalaires (env. 172,6 mio.) et la TVA (env. 151,7 mio.), la rallonge nécessaire actuellement est d'environ 1,3 milliard de francs, soit 8,4 % du crédit global de la NLFA (situation fin 2004).
3.7 Estimation du coût effectif de la NLFA d'ici la fin du projet
Sur le plan politique, le problème crucial est de déterminer aujourd'hui combien d'argent sera réellement prélevé des caisses fédérales pour couvrir la totalité des coûts de la NLFA, d'ici la fin du projet. Les DCN ne définissent pas cette grandeur, mais un chiffre peut tout de même être grossièrement estimé pour la planification de trésorerie du fonds FTP.
2970
La progression des coûts depuis le projet initial jusqu'à aujourd'hui est répartie en six catégories principales: Sécurité et état de la technique, Améliorations dans l'intérêt de la population et de l'environnement, Reports dus à des facteurs politiques (échelonnement du FTP), Géologie, Adjudications désavantageuses et résultat négatif du décompte final des constructeurs, Extensions de projet. Les principales modifications de prestation ayant une incidence sur les coûts sont récapitulées dans la liste ci-dessous. Le coût des modifications de prestation atteint actuellement 3,5 milliards de francs, ce qui porte les coûts finals prévisionnels à 16,3 milliards (prix 1998) (cf. tableau 12).
Tableau 12
Coût du projet NLFA (situation fin 2004)
Surcoûts
Total
Evolution du coûts de la NLFA Prix 1998
(mia. de
(mia. de
francs)
francs)
Coûts de référence initiaux (crédits d'ouvrage sans les réserves)
12,8
Augmentation du nombre de rameaux de communication
Tunnel de base du Ceneri: deux tubes à voie unique au lieu d'un tube à double voie
Amélioration de l'aération et du refroidissement
Système de séparation des canalisations
Tunnel de base du Saint-Gothard: étanchéité de la coque du tube à voie unique
Passage à l'ETCS Level 2
Actualisation du projet de technique ferroviaire au Saint-Gothard
0,5
Abaissement et tranchée couverte de Frutigen
Uri: investissement préliminaire pour une bifurcation souterraine
Mesures supplémentaires de lutte contre le bruit
0,5
Attente de l'arrêté sur le FTP
Répétition de la procédure de mise à l'enquête à Uri
Réaménagement du poste multifonction de Faido
Tunnel de Bodio
Zone de sédiments carbonifères à Mitholz
2971
Evolution du coûts de la NLFA Prix 1998
Surcoûts
(mia. de
Total (mia. de
francs)
francs)
Préparation de l'exploitation, Lætschberg (y compris train d'extinction)
Préparation de l'exploitation, Saint-Gothard
Marketing de la NLFA
Coût du projet NLFA au 31 décembre 2004 Prix 1998 3,5 16,3
Source: informations supplémentaires de l'OFT du 14 avril 2005, en milliards de francs, arrondi.
Une estimation grossière du coût réel de la NLFA d'ici la fin du projet comprend, outre la projection actualisée des coûts finals prévisionnels, le résultat actuel de l'analyse des risques de coûts ainsi que les charges courues et futures imputables au renchérissement, aux intérêts intercalaires et à la TVA. Elle repose donc sur un ensemble de variables dont certaines sont déjà connues ou peuvent être influencées, tandis que d'autres sont encore inconnues ou tout simplement hors de la sphère d'influence des responsables du projet. Tous ces facteurs évoluent au cours de la réalisation du projet. Le crédit global de la NLFA ne couvre que les coûts qui peu- vent être gérés. Les charges sur lesquelles les responsables n'ont aucune emprise, estimées actuellement à 4 milliards de francs environ, ne font pas partie du crédit global de la NLFA voté par le Parlement. Elles sont toutefois financées elles aussi par le biais du fonds FTP. Ce mécanisme est conforme à la volonté du Parlement.
4 Système de gestion des coûts
4.1 Utilisation parcimonieuse des fonds par les constructeurs
En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance sur le transit alpin, lors de la planification et de la réalisation des projets NLFA les constructeurs sont tenus d'utiliser les fonds alloués par la Confédération avec parcimonie. Ils doivent envisager en permanence des mesures pour respecter les crédits d'ouvrage définis dans l'arrêté sur le finance- ment du transit alpin et les appliquer, à moins qu'elles n'impliquent des modifica- tions de projet soumises à approbation. Ces travaux doivent être répertoriés. S'il est prévisible que les crédits d'ouvrage ne pourront pas être respectés, les constructeurs sont tenus de proposer des mesures de compensation à l'OFT en indiquant leurs conséquences sur la commande de la Confédération. Les dispositions de l'ordonnance sur le transit alpin sont précisées dans les conventions conclues par la Confédération avec les constructeurs.
2972
4.2 Maigres réserves centralisées dans les mains du Conseil fédéral
A la fin du projet, la planification et la réalisation de la NLFA auront duré plus de vingt-cinq ans, ce qui est long. Cette situation a plusieurs effets au niveau des presta- tions et des coûts.
– Il existe une incertitude au sujet des coûts à venir et de leur volume réel une fois les travaux terminés.
– Sur une telle période, les exigences évoluent au gré de l'état de la technique et des normes de sécurité. Les prestations à fournir se modifient en conséquence, ce qui n'est pas sans effet sur les coûts.
Le DETEC et le Conseil fédéral ont donc proposé un système de gestion des coûts fondé sur un cadre financier très étroit. Ayant déjà fait l'expérience douloureuse de dépassements budgétaires colossaux dans le cadre d'autres projets financés par la Confédération, et compte tenu des milliards qui allaient être investis dans les projets FTP, en 1998 le Parlement avait approuvé la mise en place du système décrit ci-après.
Son but était, d'une part, de maintenir une pression financière constante sur les constructeurs et, d'autre part, de garantir la transparence du système pour le Conseil fédéral et pour le Parlement. C'est dans cet esprit qu'ont été adoptés les principes politiques suivants lors de la définition du crédit global de la NLFA, en 1999.
– Crédit d'ouvrage «Réserves» calculé au plus juste: les surcoûts, autrement dit le facteur d'incertitude, sont financés par le biais du crédit d'ouvrage «Réserves» du crédit global de la NLFA. Au début du projet, celui-ci avait été fixé à 15 % de la somme de tous les autres crédits d'ouvrage. Les devis qui avaient servi de base à la détermination des crédits reposaient toutefois en grande partie sur des avant-projets ayant une marge de précision des coûts de ± 25 % ainsi que sur des études de projet dont la marge d'erreur était encore plus grande.
Le Parlement a sciemment fixé le montant de ce crédit d'ouvrage au plus juste, créant ainsi des réserves moins élevées qu'elles n'auraient dû l'être pour couvrir intégralement le facteur d'incertitude.
– Gestion centralisée des réserves par le Conseil fédéral: la gestion du crédit d'ouvrage «Réserves» a été centralisée dans les mains du Conseil fédéral. Ainsi, contrairement à la pratique habituelle, les constructeurs ne disposent pas de réserves en propre. Selon l'art. 3 de l'arrêté sur le financement du transit alpin, le Conseil fédéral gère le crédit global. Il peut notamment pro- céder à des transferts mineurs entre les crédits d'ouvrage, libérer les crédits d'ouvrage par tranches, libérer des réserves en faveur de crédits d'ouvrage dont il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par d'autres moyens ainsi que pour stabiliser la situation financière, augmenter le crédit global à raison du renchérissement attesté, des intérêts intercalaires et de la TVA, et enfin négocier des solutions de financement spécifiques - à l'intérieur du crédit global - dans le but d'améliorer la rentabilité des res- sources publiques et privées investies dans la NLFA. Lorsque les ressources disponibles ne couvrent plus les coûts, le Conseil fédéral doit demander un crédit additionnel par le biais d'un message au Parlement.
2973
Ce système de gestion des coûts a les conséquences suivantes:
– Toute actualisation ou modification de projet qui suppose des prestations supplémentaires doit être soumise à l'approbation du Conseil fédéral et du Parlement et être dûment motivée, quelle que soit la raison - modification de la commande de la Confédération, adaptation aux progrès de la technique ferroviaire ou de la technique de sécurité, difficultés géologiques imprévues ou encore adjudication désavantageuse.
Cette approche sous-entend un suivi très serré mais, comparé à d'autres grands projets, elle garantit une grande transparence vis-à-vis du Parlement. Elle implique aussi une adaptation semestrielle des projections financières. Or, comme les constructeurs ne disposent pas de réserves pour équilibrer les prestations supplémentaires, ces dernières se répercutent directement sur la projection des coûts - après prise en compte d'éventuelles mesures de com- pensation.
– Lorsque les ressources disponibles ne couvrent plus les coûts, le Conseil fédéral doit demander un crédit additionnel par le biais d'un message au Par- lement.
Dans son message du 10 septembre 2003 sur le crédit additionnel NLFA, le Conseil fédéral demandait un relèvement des réserves de 900 millions de francs pour financer les surcoûts connus à ce moment-là.
Dans son rapport du 7 avril 2004 relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel NLFA, le gouvernement a aussi expliqué pourquoi, malgré l'augmentation des surcoûts prévisionnels, il a décidé non seulement de maintenir le système actuel dans toute sa rigidité, mais encore de changer de paradigme en admettant qu'un déficit de financement puisse apparaître. S'exprimant sur l'éventualité d'une planification de redimensionnement, il a précisé que les projets FTP en cours de réalisation (1re étape de RAIL 2000, tunnels de base du Lotschberg et du Saint-Gothard, lutte contre le bruit) de même que le tunnel de base du Ceneri et les projets de la première phase du raccordement LGV déjà décidés étaient à considérer comme des objets prio- ritaires de la politique des transports et que leur construction devait donc se poursuivre conformément au programme établi. En revanche, tous les autres projets seront réexaminés et remis en question dans le projet sur le dévelop- pement futur des grands projets ferroviaires (ZEB) qui sera mis en consulta- tion et qui aura pour tâche de déterminer quels projets devraient être réalisés durant la période 2011-2028 et lesquels devraient être reportés, mais aussi de créer une base juridique pour leur réalisation. Lors de la séance du 1 er mars 2005, le Conseil des Etats a décidé que le message ZEB devrait être présenté au Parlement en 2007.
Par le passé, le Parlement et la Délégation de surveillance de la NLFA se sont pro- noncés plusieurs fois en faveur de ce système de gestion des coûts, qui leur garantit une plus grande influence sur le cadre financier de la NLFA dans le contexte général des projets FTP.
2974
La Délégation de surveillance de la NLFA estime que le système actuel de ges- tion des réserves par le Conseil fédéral a fait la preuve de son efficacité. La pression financière exercée en permanence sur tous les intervenants permet une utilisation économe des ressources en même temps qu'elle les protège des solli- citations des cantons, des particuliers et des entreprises.
Le corollaire de ce système est la pleine responsabilité du Conseil fédéral pour la mise en œuvre continuelle de nouvelles mesures d'optimisation des coûts.
La Délégation de surveillance de la NLFA est d'avis que le système actuel ne doit pas être modifié.
5 Optimisation du projet et des coûts
Selon l'art. 3 de l'arrêté sur le financement du transit alpin, le Conseil fédéral gère le crédit global. Il peut en particulier libérer des réserves en faveur de crédits d'ouvrage, mais que lorsqu'il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être com- pensés par d'autres moyens ou pour stabiliser la situation financière générale du projet. Lorsque les ressources disponibles ne couvrent plus les coûts, le Conseil fédéral doit demander un crédit additionnel par le biais d'un message au Parlement. Mais avant de financer les surcoûts par la libération de réserves (Conseil fédéral) ou par des crédits additionnels (Parlement), il faut épuiser tous les gisements d'éco- nomies par des optimisations du projet.
D'un côté, les constructeurs doivent envisager et mettre en œuvre des mesures dites de compensation dans le cadre de l'exécution des contrats et de l'autre, les autorités fédérales doivent soumettre les normes et prescriptions applicables à un examen critique et, au besoin, les adapter. La compétence de décider un échelonnement ou le redimensionnement du projet incombe au Parlement.
5.1 Mesures de compensation des constructeurs
Les constructeurs ont l'obligation de rechercher systématiquement des moyens pour compenser les surcoûts par des économies au sein d'un même ouvrage. Les mesures de compensation proposées par les constructeurs sont contrôlées et évaluées par l'OFT.
L'OFT a demandé aux constructeurs de ne pas baisser la garde et de rechercher activement des possibilités de compensation et de les mettre en œuvre afin de ré- duire les coûts. Les constructeurs ont rendu leur rapport à ce sujet au premier trimes- tre 2005.
Début février 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est intéressée aux causes des surcoûts prévisionnels, alors provisoires, à fin 2004.
2975
Durant la période sous revue, la Délégation de surveillance de la NLFA a de nouveau suivi de près les efforts de compensation déployés par les construc- teurs. Elle a constaté qu'un certain nombre de mesures ont pu être réalisées sur le plan opérationnel, ou sont en phase de planification ou d'exécution. Globa- lement, jusqu'à fin 2004 les compensations ont débouché sur des économies de quelque 247 millions de francs (fin 2003: 159 mio.).
Les constructeurs estiment que, dans leur sphère de compétences, les gisements d'économies pouvant être exploités par le biais de mesures de compensations sont largement épuisés, ce dont la délégation a pris acte.
La Délégation de surveillance de la NLFA en conclut que les montants économi- sés grâce aux mesures examinées et mises en œuvre n'équilibreront pas, et de loin, la hausse des coûts. Au vu de la dynamique des coûts et pour réaliser des économies supplémentaires, les constructeurs doivent continuer d'envisager des mesures de compensation et, si possible, les mettre en œuvre. L'abandon d'ouvrages complets que le Conseil fédéral décide ou propose au Parlement n'en revêt que plus d'importance. A cet égard, le Conseil fédéral et l'OFT sont priés d'informer la Délégation de surveillance de la NLFA de leurs démarches en temps opportun.
5.1.1 Mesures de compensation sur l'axe du Lotschberg
Selon les informations fournies par l'OFT, depuis la conclusion des conventions avec la Confédération, parmi toutes les propositions concernant l'axe du Lotschberg des compensations totalisant 122 millions de francs ont été attestées et une partie d'entre elles ont été enregistrées définitivement dans le processus de mutations. Ces compensations attestées comprennent aussi des prestations qui sont fournies actuel- lement par d'autres parties prenantes. On mentionnera par exemple les 17,8 millions de francs au titre des équipements ferroviaires pour le raccordement de Rarogne, réalisés par les CFF, et les 40,8 millions (16,4 et 24,4 mio.) au titre des suspensions de la caténaire et d'autres ajustements par BLS AT. Selon le rapport d'étape de BLS AT, la plupart des compensations possibles ont déjà été réalisées ou sont en cours de réalisation.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte qu'il n'y avait plus que quelques possibilités de compensation encore envisageables sur l'axe du Lotschberg, notamment la réalisation d'une coque plus mince dans les galeries d'accès et d'un revêtement simplifié dans les diagonales d'échange, ainsi qu'une révision à la baisse des paramètres de sécurité. L'OFT examine les pro- positions et rendra compte de ses décisions à la Délégation de surveillance de la NLFA vers la fin du premier semestre 2005.
2976
5.1.2
Mesures de compensation sur l'axe du Saint-Gothard
Selon l'OFT, depuis la conclusion des conventions avec la Confédération, les possi- bilités de compensation mises au jour par ATG dans sa sphère de compétences représentent un potentiel d'économies de 258 millions de francs au total, dont 183 millions jugés réalisables après vérification par l'OFT. Parmi les possibilités examinées, des compensations totalisant 105 millions de francs ont déjà pu être réalisées.
Le 1er juillet 2004, l'OFT a chargé ATG de répertorier toutes les mesures de com- pensation en indiquant leur stade de réalisation. Mi-février 2005, le constructeur a livré son rapport sur la planification des mesures de compensation. Ces dernières y sont réparties en quatre catégories:
– Mesures d'économie vraies: le potentiel des mesures d'économies qu'ATG peut décider de son propre chef est estimé à environ 50 millions de francs.
– Mesures d'économie nécessitant une décision de principe de l'OFT en sa qualité d'autorité d'approbation: le potentiel d'économie est estimé ici à 90 millions de francs. Parmi les mesures figurant dans cette catégorie, on peut mentionner les économies réalisables dans le tunnel de base du Ceneri en augmentant l'espacement des rameaux de communication (cf. ch. 5.1.3), en mettant en œuvre un système de drainage mixte et en renonçant au système de ventilation de secours préconisé par l'organisation de projet «Rapport de sécurité AlpTransit» (OP RaSec-AT). Dans le tunnel de base du Saint- Gothard, ATG entrevoit aussi des possibilités d'économies dans l'adaptation du système de drainage et dans la technique ferroviaire.
– Mesures d'économie pour lesquelles le dernier délai de décision possible est déjà dépassé: ici, ATG ne voit plus aucun potentiel. Dans cette catégorie on peut citer l'augmentation de l'espacement des rameaux de communication dans le tunnel de base du Saint-Gothard, l'échelonnement de la réalisation du tunnel de base du Ceneri et la question de son étanchéité, et enfin l'échelonnement de la technique ferroviaire.
– Mesures de réduction des surcoûts: ce potentiel d'économie est évalué à quelque 30 millions de francs. Il serait en effet possible d'éviter de dépenser cette somme au titre de la gestion des matériaux à Uri si la décision d'approbation des plans tombait rapidement au sujet du tronçon situé au nord du point d'inflexion (cf. ch. 16.1).
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte du rapport d'ATG relatif à la planification des mesures de compensation sur l'axe du Saint-Gothard, remis à l'OFT durant le premier trimestre 2005. Globalement, ce rapport souligne que le potentiel d'économies substantielles n'est pas élevé, en raison du stade actuel des études de projet et des travaux. L'OFT examine les propositions et rendra compte de ses décisions à la Délégation de surveillance de la NLFA vers la fin du premier semestre 2005.
2977
5.1.3
Adaptation des normes par les autorités fédérales
Dans son dernier rapport, la Délégation de surveillance de la NLFA avait exigé du Conseil fédéral qu'il vérifie quelles normes pouvaient être modifiées pour réaliser des économies (cf. rapport d'activité 2003). Elle demandait qu'un rapport sur les résultats de ces investigations lui soit remis. L'OFT avait alors demandé aux constructeurs, dans le cadre de la recherche de possibilités de compensation, de proposer des modifications des prescriptions et des normes de la Confédération.
En 2004, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est intéressée de très près à la question des normes de sécurité et elle a notamment eu un entretien avec deux experts externes. La discussion a tourné principalement autour de la question des rameaux de communication dans le tunnel de base du Ceneri, plus particulièrement de la distance maximale admissible du point de vue de la sécurité.
Après mûre réflexion, l'OFT a décidé que le projet de mise à l'enquête du tunnel de base du Ceneri devrait être établi sur la base des mêmes normes de sécurité que le tunnel de base du Saint-Gothard.
S'appuyant sur une analyse des risques effectuée en 2000, ATG a conclu, contre l'avis des CFF et de l'OFT, qu'une distance de 500 m entre les rameaux de commu- nication serait suffisante. Le constructeur a fait savoir à la Délégation de surveil- lance de la NLFA que, dans le cadre de la planification des mesures de compensa- tion, il étudierait s'il était justifié d'augmenter l'espacement des rameaux de communication (fixé à ± 325 m dans le projet mis à l'enquête). Cette mesure per- mettrait de réduire le coût de l'investissement, mais aussi les frais d'exploitation et de maintenance.
S'agissant d'autres possibilités d'économies sur l'axe du Saint-Gothard, en avril 2005 les résultats de trois études concernant l'adaptation des prescriptions et des normes fédérales étaient encore attendus:
–
Expertise externe concernant l'ampleur des mesures d'étanchéité dans les tunnels de base du Saint-Gothard et du Ceneri
–
Expertise concernant l'échelonnement du tunnel de base du Ceneri
– Expertise de l'OFT concernant la technique ferroviaire au Saint-Gothard Selon l'OFT, les résultats seront connus au plus tard à la fin du premier semes- tre 2005.
5.2 Echelonnement des projets et redimensionnement de parties de projet par le Parlement
La compétence de décider un échelonnement ou un redimensionnement de parties du projet incombe au Parlement. En 2004, dans le contexte de l'examen du message relatif aux modifications du financement des projets FTP, la Délégation de surveil- lance de la NLFA a recommandé à la CTT d'analyser le financement de la NLFA dans un contexte global (cf. ch. 6.4.1).
2978
Durant l'automne 2004, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est adressée au Conseil fédéral en l'invitant à remettre le plus vite possible un rapport au Parlement pour lui expliquer comment il pensait éviter les surcoûts non couverts (env. 302 mio. de fr. au milieu de 2004). Lors d'une entrevue avec la délégation, en novembre 2004, le chef du DETEC a souligné que des économies de cette ampleur ne pour- raient être obtenues qu'en renonçant à certaines parties du projet. Il a cependant précisé que les projets FTP en cours de réalisation (1re étape de RAIL 2000, tunnels de base du Lotschberg et du Saint-Gothard, lutte contre le bruit) de même que le tunnel de base du Ceneri et les projets de la première phase du raccordement LGV déjà décidés étaient à considérer comme des objets prioritaires de la politique des transports. Leur construction devait donc se poursuivre conformément au pro- gramme établi. Tous les autres projets (en ce qui concerne la NLFA, le tunnel de base du Zimmerberg et le tunnel du Hirzel ainsi que le tracé «montagne long fermé» à Uri) seront réexaminés dans une perspective globale et remis en question dans un projet sur le développement futur des grands projets ferroviaires (ZEB) qui sera mis en consultation. Ce dernier aura pour tâche de déterminer quels projets devraient être réalisés durant la période 2011-2028 et lesquels devraient être reportés, mais aussi de créer une base juridique pour leur réalisation.
Le chef du DETEC a expliqué qu'en principe, tous les projets qui n'étaient pas en construction pouvaient entrer dans un plan de redimensionnement. Parmi les parties de la NLFA déjà financées, cela concerne le tunnel de base du Zimmerberg pour un volume de crédits de 632 millions de francs (prix 1998), la liaison avec la rive gauche du lac de Zurich (tunnel du Hirzel) pour 216 millions et le tunnel de base du Ceneri pour 1390 millions. Ces ouvrages sont inclus dans les coûts finals prévision- nels.
Lorsque le Conseil fédéral a transmis le message relatif aux modifications du finan- cement des projets FTP, le message sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés et le message LGV aux Chambres, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est pen- chée sur la question de la marge de manœuvre politique dont disposait le Parlement pour décider d'éventuels plans de redimensionnement. Durant la session parlemen- taire de printemps 2005, le Conseil des Etats a examiné le projet de modification du financement des projets FTP et le Conseil national le message sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés. Tous deux ont pris des décisions qui auront des consé- quences sur les possibilités de redimensionnement :
– Le Conseil des Etats s'est prononcé pour un relèvement de la limite supé- rieure des avances du fonds FTP à 8,6 milliards de francs. Il a ainsi approuvé une augmentation de l'avance au titre du tunnel de base du Ceneri avec deux tubes à voie unique.
– Parallèlement, il a décidé d'accorder la priorité à l'allocation des ressources pour la NLFA sur celles concernant les raccordements aux LGV.
– Le Conseil national a approuvé un crédit de planification destiné à l'élaboration d'un avant-projet pour le tracé «montagne long fermé» dans le canton d'Uri, y compris les études géologiques nécessaires, pour 11 millions de francs environ.
2979
Le Conseil fédéral a indiqué que l'argent à disposition suffirait au-delà de 2007 pour les ouvrages FTP en cours de réalisation, notamment pour la NLFA, y compris le tunnel de base du Ceneri, et pour les ouvrages de la première phase du raccordement aux LGV. Si nécessaire, il serait en outre possible de suppri- mer environ 632 millions de francs au titre du tunnel de base du Zimmerberg et 216 millions pour la liaison avec la rive gauche du lac de Zurich (prix 1998). Ces deux ouvrages ont été mis en attente jusqu'à la mise en consultation du pro- jet sur le développement futur des grands projets ferroviaires (ZEB), en 2007.
6
Crédit global de la NLFA et fonds FTP Déficit de financement et montant à financer
6.1
Au chap. 3, des coûts ont été comparés avec des coûts. En comparant la projection actuelle des coûts (coûts finals prévisionnels à fin 2004) avec la projection effectuée avant le vote sur le FTP (coûts de référence initiaux de 1998), il a été possible de se faire une image plus précise de l'évolution des coûts et de la dynamique de la prévi- sion des coûts, ainsi que des causes et des facteurs de l'augmentation.
Le présent chapitre est consacré à la confrontation des coûts avec les crédits. En comparant la projection actuelle des coûts (coûts finals prévisionnels à fin 2004) avec le crédit global de la NLFA (crédits d'ouvrage et réserves dans leur état actuel, y compris le crédit additionnel), il est possible de montrer si les coûts finals prévisionnels sont couverts par les crédits alloués, et si oui dans quelle proportion. Sinon, cela permet de quantifier le déficit de financement, dans l'optique des coûts, ou le montant à financer, dans l'optique des crédits.
Selon l'OFT, il y avait, fin 2004, un déficit de financement correspondant à un montant à financer d'environ 742 millions de francs (prix 1998). La figure 9 pré- sente ces relations graphiquement. Les montants des déficits et des excédents de financement par ouvrage sont récapitulés dans le tableau 13.
2980
Figure 9
Comparaison des coûts finals prévisionnels avec le crédit global de la NLFA à fin 2004
Déficit de
16 346
financement (742 mio.)
15 604 .
15 604 -
Crédit global actuel
Crédit additionnel (900 mio.)
(16 346 mio.)
Réserves disponibles
14 704 + -
(15 604 mio.)
(1 598 mio.)
Réserves du Conseil fédéral
14 006
(1 947 mio.)
Coûts de référence actualisés
12 757
12 757
(14 006 mio.)
Total des crédits d'ouvrage
(12 757 mio.)
--
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
Tableau 13
Déficits et excédents de financement et montants à financer par ouvrage à fin 2004
Ouvrage
Montant du crédit d'ouvrage au 31.12.2004
Coûts finals prévisionnels au 31.12.2004
Excédent/Déficit de financement au 31.12.2004
Surveillance du projet
76,00
98,00
Axe du Lotschberg
4 138,12
4 254,61
Axe du Saint-Gothard
7 928,60
10 046,36
Aménagements de la Surselva
123,00
111,80
11,20
Raccordement de la Suisse orientale
992,00
934,36
57,64
Aménagements St-Gall-Arth-Goldau
91,07
100,95
Aménagements des lignes du reste du réseau
657,41
800,19
= NLFA hors réserves
14 006,20
16 346,28
1 597,80
1 597,80
= Total NLFA
15 604,00
16 346,28
Coûts finals prévisionnels
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
2981
Les coûts finals prévisionnels à fin 2004 dépassent le crédit global de la NLFA (réserves comprises) relevé à 15 604 millions de francs le 10 juin 2004 (prix 1998). Le déficit de financement de la NLFA, autrement dit le montant supplé- mentaire à financer par rapport au crédit global s'élevait à 742 millions de francs environ à fin 2004.
Si l'on considère la situation sous l'angle des crédits, pour garantir une couver- ture suffisante des coûts finals prévisionnels et du risque de surcoûts il manque actuellement un montant de 1,8 milliard de francs environ.
La Délégation de surveillance de la NLFA avertit qu'un message relatif à un nouveau crédit additionnel devra être soumis au Parlement en temps opportun si les mesures de gestion des coûts telles qu'optimisations de projet, échelonne- ment ou redimensionnement de parties de projet s'avèrent insuffisantes.
Cet aspect revêt d'autant plus d'importance que les bases légales ne prévoient aucune échéance formelle pour la réalisation de la NLFA (cf. ch. 2.2).
6.2 Changement de paradigme dans l'approche du crédit d'engagement
Dans ses deux derniers rapports d'activité, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est exprimée longuement sur les travaux préliminaires concernant le crédit addi- tionnel de 900 millions de francs sollicité par le Conseil fédéral et sur sa position à cet égard (cf. rapports d'activité 2002, ch. 7.2, et 2003, ch. 2.3.1). Lors d'un entre- tien qu'elle avait eu fin 2002 avec le chef du DETEC et un juriste chevronné du Département fédéral des finances (DFF), elle avait recommandé au Conseil fédéral de tenir compte des éléments suivants dans sa réflexion sur une éventuelle demande de crédit additionnel:
– Si l'exploration de toutes les possibilités de compensation, le renforcement et la mise en œuvre d'un plan de redimensionnement ainsi que le réexamen de projets relatifs à la deuxième phase de la NLFA 1 ne permettent pas d'assouplir à nouveau la marge de manœuvre financière, le Conseil fédéral doit demander un crédit additionnel au Parlement.
– La marge de manœuvre dont dispose le Parlement dans l'exercice de sa sou- veraineté financière doit être garantie autant que faire se peut. Sauf motifs impératifs, il convient donc de ne pas attendre que le seul moyen pour éviter un arrêt des chantiers soit une procédure urgente, avec un crédit provisoire ordinaire ou urgent à la clé.
– Les solutions antiéconomiques, comme un arrêt de chantier dû à une insuffi- sance de crédits, doivent être évitées. En aucun cas il ne faut arriver à des situations extrêmes telles que la suspension, même provisoire, d'un projet à cause d'un crédit additionnel sollicité trop tard.
– En revanche, une demande de crédit additionnel serait considérée comme prématurée si elle était soumise dès les premiers signes d'un besoin qui ne serait encore qu'éventuel, et ce avant même que l'on ne dispose de calculs sérieux sur les coûts et que l'on ait procédé aux investigations requises. Le
2982
Parlement ne peut en effet exercer ses compétences financières correctement que s'il dispose de bases de décision suffisantes. Dans ce type de situation, les investigations doivent être menées sans délai et rapidement.
– Une demande de crédit additionnel serait aussi prématurée s'il existait encore des gisements d'économies et de compensations non exploités. Le Parlement attend de ses organes d'exécution qu'ils entreprennent tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour respecter les limites de crédit, même dans un contexte difficile.
Dans son message du 10 septembre 2003 sur le crédit additionnel NLFA, le Conseil fédéral demandait un relèvement des réserves de 900 millions de francs pour finan- cer les surcoûts connus à ce moment-là.
Dans son dernier rapport, la Délégation de surveillance de la NLFA a relevé que le Conseil fédéral avait entendu ses recommandations et que sa décision tenait compte des critères évoqués ci-dessus.
Dans sont rapport relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel NLFA, le gouvernement a expliqué que le crédit additionnel nécessaire pour couvrir l'ensemble des coûts prévisionnels ne serait pas de 900 mais de 2157 millions de francs. Il a cependant précisé qu'en accord avec les prescriptions budgétaires et les arrêtés sur le transit alpin, il renonçait à relever le montant du crédit additionnel sollicité jusqu'au niveau des coûts prévisionnels connus. Il a motivé de la manière suivante sa décision de maintenir le système en vigueur et donc de changer de para- digme puisque, au vu de l'augmentation des surcoûts prévisionnels, il admettait qu'un déficit de financement puisse éventuellement apparaître.
«Aux termes de l'art. 16 de l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin (RS 742.104), l'assemblée fédérale alloue par étapes les crédits nécessaires à la réalisation des projets NLFA. Par ailleurs, selon l'art. 10bis, al. 3, de l'arrêté précité, le régime d'exploitation doit être optimisé en permanence et les progrès de la tech- nologie doivent être appliqués par les chemins de fer. Enfin, le Conseil fédéral, selon l'art. 3, let. c, de l'arrêté sur le financement du transit alpin (FF 2000 143) est tenu d'épuiser d'abord toutes les possibilités de compensation avant de toucher aux réserves. Vu les risques et les chances techniques, économiques et conceptuels ainsi que les possibilités courantes de compensation et d'optimisation, il n'est ni appro- prié ni nécessaire actuellement de couvrir par un crédit l'intégralité des coûts finals prévisionnels de la NLFA. Une telle couverture des coûts finals serait inappropriée car elle noierait toute incitation potentielle à optimiser les projets techniquement et économiquement ainsi qu'à compenser les coûts. De plus, le calcul du crédit basé sur des calculs des coûts minutieux, d'après des règles spécialisées telles qu'elles sont décrites à l'art. 26 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0), comporterait de trop grandes incertitudes difficiles à appréhender. La couverture des coûts finals par un crédit est également inutile, puisque l'arrêté sur le transit alpin prévoit expressément l'échelonnement de l'allocation des crédits. Ces réflexions nous conduisent à nous en tenir, dans un premier temps, au crédit additionnel déjà demandé de 900 millions de francs. Tant qu'aucun incident imprévisible ne se produit, il devrait suffire à boucler les quatre prochaines années. Ceci implique toutefois qu'avant la fin de cette période, il faudra s'attendre à une nouvelle demande de crédit additionnel, qui se fondera à son tour sur des calculs des coûts consolidés et pourra répondre aux strictes exigences de l'art. 26 LFC.»
2983
S'exprimant sur l'éventualité d'une planification de redimensionnement, il a précisé que les projets FTP en cours de réalisation (1re étape de RAIL 2000, tunnels de base du Lotschberg et du Saint-Gothard, lutte contre le bruit) de même que le tunnel de base du Ceneri et les projets de la première phase du raccordement LGV déjà déci- dés devaient être considérés comme des objets prioritaires de la politique des trans- ports et que leur construction devait donc se poursuivre conformément au pro- gramme établi. En revanche, tous les autres projets seront réexaminés et remis en question dans le cadre de la consultation du projet sur le développement futur des grands projets ferroviaires (ZEB), projet qui aura pour tâche de déterminer quels projets devraient être réalisés durant la période 2011-2028 et lesquels devraient être reportés, mais aussi de créer une base juridique pour leur réalisation. Lors de la séance du 1er mars 2005, le Conseil des Etats a décidé que le message ZEB devra être présenté au Parlement en 2007.
La Délégation de surveillance de la NLFA s'est demandée si la démarche du Conseil fédéral face au déficit de financement de 742 millions de francs était non seulement autorisée mais aussi appropriée. L'art. 25, al. 2 LFC (RS 611.0) dit que le crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers. Formellement, cette disposition a été respec- tée et il est indéniable que le montant de la facture finale de la NLFA et des crédits nécessaires est encore une inconnue. Il est clair aussi que le projet doit être échelon- né.
Mais la question du respect matériel de la loi reste ouverte. Le Parlement devrait avoir la possibilité de s'exprimer sur le niveau des engagements. Une confrontation publique et un débat parlementaire devraient avoir lieu. Il semble que le déficit de financement d'un projet imbriqué tel que la NLFA limite la marge de manœuvre des Chambres et qu'il grève toute nouvelle décision de crédit. Lors de la consultation sur le projet annoncé, soit dans deux à quatre ans, le Parlement sera moins libre dans ses décisions qu'il ne l'est aujourd'hui. Réserves et marge de manœuvre ont déjà été mises à mal par les surcoûts dans le passé. Les ressources prévues pour le Zimmer- berg et le Hirzel n'ont pas véritablement créé d'appel d'air puisque ces deux ouvra- ges étaient fonctionnellement considérés comme indispensables pour la Suisse orientale, du moins jusqu'à présent. La démarche du Conseil fédéral est donc préju- diciable aux autres projets FTP.
L'AFF a expliqué que le Conseil fédéral serait amené à solliciter un autre crédit additionnel au Parlement car les coûts finals de la NLFA ne sont pas encore cou- verts, même avec le crédit additionnel de 900 millions de francs. Selon elle, la démarche du Conseil fédéral est acceptable, car ce n'est que dans quelques années que de nouveaux engagements devront être pris, par exemple pour l'adjudication des équipements ferroviaires du tunnel de base du Ceneri. Les engagements déjà contractés, ou qui devront l'être dans les deux années à venir, ne dépasseront en aucun cas les ressources votées par le Parlement. En tout état de cause, les besoins financiers devront être analysés et quantifiés avec soin avant que le Conseil fédéral ne vienne se présente devant le Parlement pour demander un nouveau crédit addi- tionnel. S'agissant du tunnel de base du Ceneri, par exemple, le projet d'exécution est encore en phase d'élaboration.
2984
La Délégation de surveillance de la NLFA constate, à l'intention des CdF, que les engagements contractés par le Conseil fédéral jusqu'en avril 2005 ne dépas- sent pas les crédits d'engagement votés par le Parlement. Il n'y a donc pas matière à intervenir dans l'immédiat. Il est suffisant d'informer les CdF sur ces discussions internes, notamment parce que le Parlement examine actuellement une nouvelle loi sur les finances de la Confédération.
6.3 Crédits d'engagement: crédit global de la NLFA 6.3.1 Crédit additionnel et libération partielle des crédits d'ouvrage par le Parlement
Le crédit global de la NLFA, réserves comprises, s'élevait à environ 15 604 millions de francs au 31 décembre 2004 (prix 1998, sans le renchérissement, les intérêts intercalaires et la TVA).
Parallèlement, 2243 millions de francs des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 ont été libérés, tandis que 1141 millions restent encore bloqués. Le Conseil fédéral peut libérer une tranche du crédit additionnel de 100 millions environ pour la bifurcation souterraine du tracé «montagne long fermé», mais seulement si les travaux de construction entre le point d'attaque d'Amsteg et le kilomètre 98,2 du tracé (point d'inflexion) peuvent commencer avant le 31 mars 2005.
La figure 10 donne un aperçu des relations entre le crédit global de la NLFA actuali- sé, les crédits d'ouvrage libérés par le Parlement et ceux libérés par le Conseil fédé- ral.
Figure 10
Tranches bloquées et libérées du crédit global de la NLFA à fin 2004
15 604 -
Crédit global actuel
Crédits d'ouvrage bloqués
14 463 - -
(15 604 mio.)
(1 141 mio.)
Crédits d'ouvrage libérés par le Parlement
Crédits d'ouvrage pas encore alloués par le Conseil fédéral
(14 463 mio.)
(2 901 mio.)
11 562
Tranches libérées par le Conseil fédéral
(11 562 mio.)
1
2985
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
Sur l'ensemble des crédits libérés par le Parlement, le Conseil fédéral a déjà affecté 11 562 millions de francs a des ouvrages spécifiques. Il n'a pas encore attribué, ou libéré, 2901 millions (1598 millions des réserves et 1303 millions de l'ouvrage «Axe du Saint-Gothard» prévus pour le tunnel de base du Ceneri). En revanche, il a libéré des crédits d'ouvrage au titre de l'axe du Saint-Gothard (100 millions pour le Cene- ri) et des aménagements St-Gall-Arth-Goldau.
6.3.2 Réserves: montant du crédit d'ouvrage et libération par tranches par le Conseil fédéral
Suite à son relèvement par le Parlement, le crédit d'ouvrage «Réserves» s'élève à 2847 millions de francs (montant initial de 1947 mio., plus crédit additionnel de 900 mio.). De cette somme, 1598 millions n'ont pas encore été affectés ou libérés par le Conseil fédéral (cf. figure 11).
Figure 11
Libération partielle du crédit d'ouvrage «Réserves» par le Conseil fédéral
3 000
3 000
2 500
2 500
900
2 000
2 000
1 598
1 500
1 500
2 847
1 000
476
1 000
1 947
500
378
500
395
Réserves initiales
Crédit additionnel
Réserves, y compris crédit additionnel
Tranches libérées (2002 à 2004)
Réserves non attribuées
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
Entre 2002 et 2004, le Conseil fédéral a libéré trois tranches des réserves. La Délé- gation de surveillance de la NLFA s'est déjà exprimée au sujet de la libération des tranches de 395 et 378 millions de francs dans ses derniers rapports d'activité. Le 8 septembre 2004, le Conseil fédéral a encore libéré 476 millions de francs en faveur des crédits d'ouvrage «Axe du Lotschberg» (366,9 mio.) et «Aménagements des lignes du reste du réseau» (109,6 millions) au titre de la préparation de l'exploitation de l'axe du Lœtschberg (cf. ch. 11).
2986
6.3.3 Transferts entre les crédits d'ouvrage par le Conseil fédéral
Le 8 septembre 2004, le Conseil fédéral a effectué des transferts entre les crédits d'ouvrage afin d'aplanir des différences d'arrondi consécutives à l'arrêté fédéral sur le crédit additionnel. L'annexe 10 fournit plus de détails à ce sujet.
Enfin, le 22 décembre 2004 le Conseil fédéral a décidé d'opérer un transfert de 17,783 millions de francs entre les crédits d'ouvrage «Axe du Lotschberg» et «Aménagements des lignes du reste du réseau» dans un souci d'efficacité organisa- tionnelle et financière. Des adaptations des installations actuelles sont nécessaires à la jonction entre la ligne de base du Lotschberg et la ligne CFF, dans la vallée du Rhône (caténaire, infrastructure, voie). Ces prestations, qui sont définies dans le crédit d'ouvrage «Axe du Lotschberg», seront exécutées par les CFF, qui en acquiè- rent ainsi la propriété.
6.4 Fonds pour les grands projets ferroviaires
6.4.1 Modification du financement - Priorité à la NLFA
Le Conseil fédéral a approuvé le message relatif aux modifications du financement des projets FTP le 8 septembre 2004 et l'a transmis au Parlement. La CTT-E a largement approuvé ce projet lors de sa séance du 11 janvier 2005. Pendant la ses- sion de printemps 2005, plus précisément le 1er mars, le Conseil des Etats a lui aussi approuvé les grandes lignes du projet et suivi en cela sa commission législative. Il a cependant voulu ajouter à l'art. 2, al. 1, ch. 1, que, dans le cadre de la phase qui débute en 2005, les ressources du fonds FTP devront être utilisés pour la NLFA avec le tunnel de base du Saint-Gothard, le tunnel de base du Lotschberg et le tunnel de base du Ceneri. En d'autres termes, il a décidé d'affecter les ressources du fonds FTP en priorité à la NLFA.
Durant la même session, le 3 mars 2005, il a aussi relevé la limite supérieure des avances du fonds à 8,6 milliards de francs (prix 1995). Ce montant, qui est plus élevé que celui proposé par le Conseil fédéral (8,1 milliards de francs) est la consé- quence du relèvement décidé pour la première phase des raccordements aux LGV.
Le projet relatif aux modifications du financement des projets FTP maintient le volume des investissements à 30,5 millions de francs (prix 1995), conformément au vote sur le FTP de 1998. En revanche, il modifie la disponibilité des ressour- ces dans le temps. Suivant le volume des surcoûts futurs, il pourrait s'avérer important de pouvoir utiliser les ressources du FTP en priorité pour la NLFA. Cet aspect est d'autant plus important que les bases légales de la NLFA ne pré- voient aucune échéance formelle pour la réalisation du projet (cf. ch. 6.1).
La Délégation de surveillance de la NLFA continuera de s'intéresser de près à cette thématique en 2005.
2987
6.4.2
Résultats de la simulation du fonds à fin mars 2005
Lors de sa séance d'avril 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a entendu l'OFT au sujet des dernières simulations de la planification de trésorerie du fonds FTP. Durant la session de printemps 2005, suite à ses décisions concernant le projet LGV, le Conseil des Etats a décidé de relever la limite supérieure des avances du fonds FTP à 8,6 milliards de francs. Cette décision modifie fondamentalement les paramètres et hypothèses à la base des simulations du fonds et la Délégation de surveillance de la NLFA était intéressée à connaître la réserve de trésorerie au mo- ment où l'on s'approcherait le plus du plafond fixé. Les résultats de cette projection reposent sur de nombreuses hypothèses dont la probabilité ne peut être quantifiée précisément.
La dernière simulation du fonds (25 mars 2005) repose sur les hypothèses et paramè- tres suivants:
– Comptes 2004, budget 2005 et plan financier 2007-2009: les bases utilisées sont les comptes 2004 du fonds FTP et les crédits de paiement votés par le Parlement dans le cadre du budget 2005. Le premier supplément du budget 2005, qui sera examiné par les Chambres pendant la session parlementaire d'été 2005 (cf. ch. 6.5.2), ainsi que les montants provisoires fixés dans le budget 2006, le plan financier 2007-2009 et le compte prévisionnel du fonds FTP ont aussi été pris en compte. Le plan financier et le compte prévisionnel comprennent des projections pour les recettes de la RPLP.
– Projet FINIS: les hypothèses à la base du projet de modification du finance- ment des projets FTP (cf. message relatif aux modifications du financement des projets FTP, annexe 2) et la décision du Conseil des Etats de relever la limite supérieure des avances à 8,6 milliards de francs, au lieu des 8,1 milliards demandés par le Conseil fédéral, ont été prises en compte.
– Projet KANSAS: les propositions du Conseil fédéral et les décisions prises par le Conseil national pendant la session de printemps 2005 au sujet du cré- dit de planification pour l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse ont été prises en considération à hauteur de 39 millions de francs.
– Projet LGV: la décision du Conseil des Etats d'allouer 1,09 milliard de francs pour les raccordements aux LGV est intégré dans la simulation.
– Futur projet ZEB: les ressources correspondant aux ouvrages et projets qui seront analysés lors de la mise en consultation du projet ZEB, lequel sera soumis au Parlement en 2007, n'ont pas été prises en compte. Pour la NLFA, il s'agit des projets «montagne long fermé» à Uri, Zimmerberg et Hirzel.
– Coûts finals prévisionnels: les coûts finals prévisionnels de la NLFA sont pris en considération (situation au 31.12.2004), mais sans le risque potentiel.
Selon les prévisions les plus récentes, le besoin de trésorerie atteindra son point maximal en 2011. Selon l'OFT, il s'approchera alors du montant nominal de la limite supérieure des avances, à 140 millions de francs près, sans toutefois le dépas- ser.
2988
6.4.3 Conséquences des programmes d'allégement budgétaire 2003 et 2004
Le projet de modification du financement des projets FTP propose des mesures produisant des effets sur le compte financier, qui font partie du PAB 04. Il demande entre autre que l'on renonce à rembourser au fonds FTP les versements de la RPLP retenus en vertu de la loi fédérale sur le PAB 03. Cela permettra d'alléger le compte financier de 325 millions de francs en 2008 et 2009.
6.5 Crédits de paiement
6.5.1 Compte 2004 des crédits de paiement NLFA
Pour l'année 2004, le Parlement a approuvé des crédits de paiement à concurrence de 1709 millions de francs pour la NLFA (arrêté fédéral II du 9 décembre 2003 concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2004 [FF 2004 37]).
Seuls 1458 millions ont été utilisés durant l'exercice, soit une différence de 251 millions, ou 15 % (cf. tableau 14).
Tableau 14
Crédits de paiement NLFA: déficit/excédent à fin 2004
Ouvrage
Crédit de paiement 2004 approuvé
dont utilisé au 31.12.2004
Excédent/Déficit au 31.12.2004
Surveillance du projet
4,20
2,60
1,60
Axe du Lotschberg
753,50
742,78
10,72
Axe du Saint-Gothard
834,30
607,37
226,93
Aménagements de la Surselva
1,36
1,33
0,03
Raccordement de la Suisse orientale
3,10
2,98
0,12
Aménagements St-Gall-Arth-Goldau
17,75
17,75
0
Aménagements des lignes du reste
95,30
83,57
11,73
du réseau
= Total NLFA
1709,51
1458,38
251,13
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
L'axe du Saint-Gothard présente l'écart le plus important: 227 millions de francs, soit 27 % du montant alloué. Des retards dans la construction (problèmes géologi- ques à Faido et Bodio, cf. ch. 9.1), dans les études de projet et dans l'approbation des plans (projet de mise à l'enquête dans le canton d'Uri, cf. ch. 16.1) ainsi qu'une budgétisation trop optimiste ont entraîné des reports des flux de trésorerie. Pour les
2989
aménagements des lignes du reste du réseau, une planification trop optimiste des travaux s'est traduite par la non-utilisation de 12 millions de francs, soit 12 % du crédit de paiement. Les autres crédits de paiement ont été utilisés dans leur quasi- totalité.
En vertu de l'art. 3, al. 4, du règlement du fonds, chaque année le Conseil fédéral peut procéder à des augmentations des crédits de paiement allant jusqu'à 15 % du montant approuvé par le Parlement, lorsque les travaux progressent plus rapidement que prévu et que les coûts évoluent conformément aux attentes. En 2004, contraire- ment à l'année précédente, le Conseil fédéral n'a dû procéder à aucune augmentation de ce type.
6.5.2 Budget et suppléments 2005 aux crédits de paiement NLFA
Pour l'année 2005, le Parlement a approuvé des crédits de paiement à concurrence de 1697 millions de francs environ pour la NLFA [arrêté fédéral II du 8 décembre 2004 concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2005 (FF 2005 471)], dont près de 93 % sont destinés aux axes du Saint-Gothard et du Lotschberg. Selon l'OFT, les crédits de paiement réservés pour la NLFA en 2005 ne suffiront pas tous.
L'axe du Lotschberg, par exemple, aura besoin d'environ 204 millions supplémen- taires pour le percement et la consolidation de la zone carbonifère et pour ajuster quelques postes du budget (cf. ch. 9.2). Il faudra aussi un montant supplémentaire de 0,79 million pour les aménagements Saint-Gall-Arth-Goldau au titre de paiements de TVA ainsi que 17,27 millions pour la préparation de l'exploitation du tunnel de base du Lotschberg (cf. ch. 11). Les Chambres fédérales examineront les demandes de crédit supplémentaire correspondantes durant la session d'été 2005.
6.5.3 Planification de trésorerie des crédits de paiement NLFA
Pour les années 2006 à 2008, des montants entre 1,1 (2008) et 1,5 milliard (2006) ont été inscrits au budget. La part du lion revient à l'axe du Saint-Gothard en raison du début des travaux prévus au tunnel de base du Ceneri à partir de 2006 (env. 1 mia.). Les prélèvements diminuent drastiquement au Lætschberg en raison de la mise en service de l'axe prévue en 2007. L'ouvrage «Aménagements de la Surselva» s'achèvera en 2006. Le raccordement de la Suisse orientale sera réexami- né et remis en question lors de la mise en consultation du projet sur le développe- ment futur des grands projets ferroviaires (ZEB). Ce poste ne figure donc plus au budget à partir de 2006 (cf. tableau 15).
2990
Tableau 15
Crédits de paiement NLFA: planification de trésorerie
Ouvrage
Compte 2004
Crédit de paiement 2005
Plan financier 2006
Plan financier 2007
Plan financier 2008
Surveillance du projet
2,60
4,56
4,43
4,33
4,01
Axe du Lætschberg
742,78
806,02
445,02
236,91
33,41
Axe du Saint-Gothard
607,37
779,48
990,99
1072,55
1043,61
Aménagements de la Surselva
1,33
0,87
Raccordement de la Suisse orientale
2,98
2,22
Aménagements St-Gall-Arth-Goldau
17,75
4,05
2,10
0,85
8,52
Aménagements des lignes du reste du réseau
83,57
99,31
73,27
52,47
16,00
= Total NLFA
1458,38
1696,51
1515,82
1367,11
1105,54
Source: rapport d'étape nº 18 de l'OFT, 1er juillet-31 décembre 2004, rapport principal; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
7 Calendrier 7.1 Axe du Saint-Gothard
La construction des tronçons Saint-Gothard Nord et Erstfeld a commencé le 19 juillet 2004. Deux procédures d'approbation des plans concernant la gestion des matériaux ont été suspendues, d'une part pour des motifs de rationalisation des procédures et d'autre part pour éviter toute interférence politique avec les discus- sions en cours avec le canton d'Uri au sujet de la traversée de la Schächen.
A Amsteg et Sedrun, des conditions géologiques favorables ont permis de prendre de l'avance dans les travaux de percement.
Malgré les mesures de gestion adoptées, le retard pris à Bodio et Faido a légèrement augmenté. Cela induit un report de deux mois de la date prévue pour la mise en service.
Se basant sur le concept général de mise en service d'ATG de novembre 2003, les parties prenantes au projet ont planifié une année pour la phase de mise en service. Pourtant, ATG et les CFF pensent maintenant que cette phase pourrait être ramenée à six mois et ils pronostiquent donc le début de l'exploitation commerciale pour fin 2015. L'OFT estime qu'il faut plus de temps (notamment en comparaison avec le tunnel de base du Lotschberg) et il table toujours sur la mise en service commer- ciale du tunnel de base du Saint-Gothard en 2015/2016.
Des optimisations de projet proposées par ATG durant la procédure d'approbation des plans du tunnel de base du Ceneri ont entraîné une nouvelle mise à l'enquête de certaines parties du projet. Cela a ralenti la procédure, qui ne pourra vraisemblable- ment être bouclée que vers le milieu de 2005, soit avec une année de retard. Cela reportera d'autant le début de l'exploitation commerciale de l'ouvrage, probable- ment jusqu'en 2017. C'est un an de plus que prévu dans le dernier rapport d'étape.
2991
Le tunnel de base du Saint-Gothard sera prêt pour sa mise en service avec 2 ans de retard environ, en raison du ralentissement des travaux de construction à Bodio et Faido, des adaptations du programme de construction à Erstfeld et Faido ainsi que de la prolongation de la durée d'installation de la technique ferroviaire. L'OFT escompte le début de l'exploitation commerciale pour 2015/2016 tandis qu'ATG table toujours sur fin 2015.
En raison des différents retards subis par le projet, la phase de mise en service du tunnel de base du Ceneri sera reportée jusqu'en 2016.
Le début de l'exploitation commerciale de l'axe du Gothard dans sa totalité, y compris le tunnel de base du Ceneri, est désormais prévue en 2017.
7.2 Axe du Lotschberg
Pendant la période sous examen, une couche de sédiments carbonifères inopinée est apparue à Mitholz (cf. ch. 9.2). Elle a pu être traversée, mais les travaux de perce- ment ont pris trois mois de retard. Cette situation pourra probablement être compen- sée par une optimisation du déroulement des travaux ultérieurs et la phase de mise en service devrait pouvoir commencer à la date prévue. Le montage des équipements ferroviaires a pu commencer avec un peu d'avance. Les processus liés à la construc- tion et à la technique ferroviaire sont toujours très imbriqués dans le tunnel de base sud et les mesures d'optimisations sont largement épuisées.
Le cadre temporel à disposition pour la mise en service du tunnel de base du Lotschberg est extrêmement restreint et ambitieux (cf. ch. 11). Les délais sont considérés comme critiques pour toutes les activités. Sur le chantier de cette ligne, une bonne coordination entre les entreprises de gros œuvre et celles de la technique ferroviaire est donc capitale, toute comme la bonne collaboration entre le construc- teur et le futur gestionnaire (BLS). La phase de mise en service a été planifiée avec le concours de tous les intervenants et le plan d'occupation du tunnel a été reporté dans des grilles journalières. Grâce à des mesures d'optimisation, BLS AT est ainsi parvenu à réduire les chevauchements. Le constructeur prévoit la mise en service commerciale de l'ouvrage en juin 2007 et le début de l'exploitation commerciale à plein régime en décembre 2007.
La disponibilité et l'interopérabilité du système de signalisation et d'arrêt auto- matique des trains ETCS Level 2 ainsi que l'équipement du matériel roulant avec ce système ne sont pas encore garanties à l'échéance (cf chapitre 10.2). Une signalisation de substitution à l'ETCS Level 2 avec signaux conventionnels aux portails du tunnel de base du Lætschberg sera donc mise en place. La date exacte du début de la pleine exploitation commerciale avec l'ETCS Level 2 devra être communiquée au plus tard durant l'été 2006 afin que l'horaire des courses valable à partir de décembre 2007 puisse être fixé.
2992
Pour assurer une mise en service réussie de la NLFA, un certain nombre de presta- tions doivent être réalisées en dehors du projet d'infrastructure à proprement parler (p. ex. tests du matériel roulant). Selon l'OFT, ce volet comporte aussi des risques, en particulier l'équipement du matériel roulant avec l'ETCS Level 2 ainsi que les tests qui doivent être faits pour garantir l'interopérabilité ETCS de ce matériel. Ces mesures peuvent avoir une influence considérable sur les coûts du gestionnaire.
Début 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a été informée que les délais de pratiquement tous les travaux doivent être considérés comme critiques. Les dates butoirs fixées par la Confédération pour la mise en service (exploita- tion commerciale réduite à partir de mai 2007 puis intégrale à partir de décem- bre 2007) ne pourront en effet être respectées, et de justesse, que grâce à une imbrication optimale de toutes les activités.
La Délégation de surveillance de la NLFA rappelle que la RPLP pourra être prélevée intégralement au plus tôt à partir du jour de la mise en service du pre- mier tunnel de base, mais au plus tard dès 2008. Le respect de l'échéance 2007 est donc crucial.
Comme il n'y a aucune réserve de temps pour la préparation de la mise en ser- vice de la ligne de base du Lotschberg, la Délégation de surveillance de la NLFA recommande au Conseil fédéral d'examiner, jusque mi-mai 2005,
–
si des mesures d'accélération doivent être adoptées, et si oui lesquelles,
– si des ressources financières supplémentaires sont nécessaires pour garan- tir la mise en service à l'échéance prévue, et si oui combien, et enfin
Lors de cet examen, le Conseil fédéral attachera une attention particulière aux aspects suivants:
–
l'Accord sur les transports terrestres entre la Suisse et la CE;2
–
le principe de non-discrimination de l'accès au réseau;
–
le rapport coût-efficacité des mesures d'accélération;
– la délimitation entre charges d'infrastructure et charges liées au matériel roulant;
– la licéité des mesures.
7.3 Autres ouvrages
Selon les prévisions actuelles de l'OFT, les principaux délais pourront être tenus pour les autres ouvrages (aménagements de la Surselva, raccordement de la Suisse orientale, aménagements Saint-Gall-Arth-Goldau, aménagements des lignes du reste du réseau).
2 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72).
2993
7.4
Précision du calendrier
Selon l'OFT, la précision des projections concernant la livraison des ouvrages est variable, les projets se trouvant à des stades de planification très divers. De ce fait, les projections des constructeurs annoncent toujours le délai de mise en service le plus proche.
Selon l'OFT, la marge d'erreur des prévisions concernant la mise en service des axes du Lotschberg et du Saint-Gothard est la suivante:
– La date prévue pour l'exploitation commerciale de l'axe du Lætschberg (juin 2007) présente une marge d'erreur comprise entre 0 et + 1 an. Cette estimation correspond dans les grandes lignes à l'analyse des risques.
– La date prévue pour l'exploitation commerciale de l'axe du Saint-Gothard (2015/16) présente une marge d'erreur comprise entre 0 et + 3 ans.
Une mise en parallèle avec la gestion des risques montre, pour l'axe du Saint- Gothard, qu'en raison des risques sur délais qui ont été identifiés, un report de la date de mise en service n'est pas exclu.
7.5 Conflit d'intérêts entre coûts et délais
Dans la course aux délais qui caractérise les préparatifs de la mise en service de l'axe du Lotschberg, et face au retard annoncé pour la livraison des tunnels de base du Saint-Gothard et du Ceneri, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est intéressée aux conflits d'intérêts qui pourraient surgir entre les impératifs de temps et de coûts. Elle s'est notamment posée la question du rapport coûts-efficacité des mesures prises pour tenir le programme de construction, les mesures dites d'accélération. Sur l'axe du Lotschberg, on peut mettre au compte de l'efficacité le fait que la RPLP pourra être prélevée intégralement au plus tôt à partir du jour de la mise en service du premier tunnel de base, mais au plus tard en 2008.
Dans les normes légales sur le financement, la construction et les crédits de la NLFA, le peuple et le Parlement n'ont inscrit aucune échéance formelle pour l'achèvement de la réalisation des ouvrages de la NLFA. Sur le plan administratif, les autorités fédérales ont défini des objectifs en termes de coûts et d'échéances dans les conventions NLFA conclues entre la Confédération et les constructeurs. En cours de construction, il est fréquemment nécessaire de réaménager le déroulement des travaux pour respecter la date butoir. Si tel est le cas, l'entrepreneur encourt des frais supplémentaires qu'il peut répercuter sur le maître d'ouvrage.
L'OFT a expliqué à la Délégation de surveillance de la NLFA qu'il est tout à fait possible de donner la priorité aux coûts sur les échéances, mais que cela doit faire l'objet d'une réglementation claire entre la Confédération et les constructeurs. Il faut cependant savoir que certaines fois le constructeur n'a pas le choix, et qu'en cas de retard sur un chantier des mesures spécifiques peuvent s'avérer indispensable pour assurer la coordination et le bon déroulement du programme de construction.
2994
BLS AT a indiqué qu'à l'heure actuelle, 100 millions de francs ont été attesté au titre des mesures prises pour tenir les délais. Il est cependant très difficile d'établir une comparaison avec ce qu'aurait pu coûter l'absence de mesures.
8 Tunnel de base du Ceneri Utilisation du tunnel, projet et tracé
8.1
Dans le cadre de la discussion sur les lignes d'apport de la NLFA par le sud et du réaménagement de la ligne de Luino en Italie (cf. ch. 16.4.2), la Délégation de surveillance de la NLFA a voulu savoir comment se profilaient les modalités d'exploitation du tunnel de base du Ceneri. L'OFT a expliqué que le trafic rapide des voyageurs à destination de Milan passera par le tunnel de base du Ceneri, puis Chiasso et poursuivra en Italie sur une ligne élargie à quatre voies. Le part du trafic marchandises qui doit contourner Milan par l'est, à destination de la région de Vérone, traversera également le tunnel de base du Ceneri. Enfin, la ligne de Luino servira de tronçon de délestage pour le trafic marchandises qui doit contourner Milan par l'ouest.
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que, selon les plans actuels, le tunnel de base du Ceneri sera utilisé par le trafic rapide des voyageurs et par près de deux tiers du trafic marchandises à destination de l'Italie.
En accord avec l'OFT, ATG a déposé le projet de mise à l'enquête pour le tunnel de base du Ceneri plus tard que prévu, car il s'est avéré qu'il pouvait encore être opti- misé et que des compromis opportuns pouvaient encore être trouvés. Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, en 2004 deux modifications de projet ont été intégrées dans la procédure principale de mise à l'enquête publique. Les derniers pourparlers de conciliation avec les particuliers et les séances d'élimination des divergences avec les services cantonaux et fédéraux compétents doivent se tenir durant le premier semestre 2005. Sous réserve de l'entrée en force de la décision d'approbation des plans d'ici le milieu de 2005 et de la libération des ressources financières par le Conseil fédéral, le coup d'envoi des travaux préliminaires pourrait donc être donné dans le courant de la deuxième moitié de 2005, avec presque un an de retard sur le calendrier initial. De ce fait, l'OFT table sur un report du début de l'exploitation commerciale jusqu'en 2017.
Le projet décrit dans les arrêtés applicables exige une liaison entre la plaine de Magadino et Lugano, avec Vezia pour point d'extrémité de la ligne. La Délégation de surveillance de la NLFA a reçu une autre proposition de tracé de la part du Ser- vice cantonal des transports publics du canton des Grisons. Après consultation de l'OFT, la Délégation de surveillance de la NLFA a conclu que, de toute évidence, cette proposition était irréaliste. Elle a communiqué ses conclusions au Conseil d'Etat du canton des Grisons, à qui elle a également fait part de sa surprise de voir un service cantonal faire valoir ses intérêts directement auprès d'une délégation de surveillance des Chambres fédérales.
2995
8.2
Aspects financiers
Par l'arrêté du 10 juin 2004, le Parlement a accepté un crédit additionnel de 900 millions de francs qu'il a attribué au crédit d'ouvrage «Réserves» du crédit global de la NLFA. Durant les débats, le Conseil national a rejeté une proposition de minorité de la CTT-N qui demandait de réduire le crédit additionnel de 300 millions de francs et de construire un tunnel à double voie au lieu de deux tubes à voie unique pour le tunnel de base du Ceneri.
Le 8 septembre 2004, le Conseil fédéral a libéré une première tranche des crédits de la deuxième phase. Pour le tunnel de base du Ceneri, il n'a libéré que 100 millions environ, qui seront nécessaires d'ici fin 2005 environ pour mener à bien des travaux préliminaires urgents, notamment dans les domaines de la planification et de l'acquisition de terrains. Il n'a pas encore attribué, ou libéré, les réserves à hauteur de 1598 millions et les 1303 millions de l'ouvrage «Axe du Saint-Gothard» prévus pour le tunnel de base du Ceneri.
La Délégation de surveillance de la NLFA s'est demandée quelle était la marge de manœuvre réelle du Parlement après les décisions sur le crédit additionnel, notam- ment en ce qui concerne le choix du système de tunnel et les normes de sécurité à appliquer.
Dans le message relatif aux modifications du financement des projets FTP, le Conseil fédéral expose par le menu pourquoi, par suite de la modification du finan- cement de plusieurs éléments du projet, il faut augmenter la limite supérieure des avances du fonds FTP, notamment pour pouvoir lancer la construction du tunnel de base du Ceneri.
La Délégation de surveillance de la NLFA relève que le Parlement peut influer sur les ressources allouées au tunnel de base du Ceneri par le biais de la fixa- tion de la limite supérieure des avances.
Durant la session parlementaire de printemps 2005, le Conseil des Etats s'est prononcé pour un relèvement de la limite supérieure des avances du fonds FTP à 8,6 milliards de francs.
8.3 Possibilités d'échelonnement
Au printemps 2004, le CDF a contrôlé le projet du tunnel de base du Ceneri auprès d'ATG. Son but était d'évaluer l'évolution du projet et des coûts sous l'angle de l'optimisation des coûts et de la planification de redimensionnement ainsi que de la précision des coûts actualisés. Vu les dossiers examinés et l'état avancé de la procé- dure d'approbation des plans, le CDF estime qu'une solution «Ceneri light» trop axée sur le rapport coûts-efficacité ne comporterait pas d'avantages. S'appuyant sur les résultats de ces contrôles, le CDF estime que les coûts finals prévisionnels de 2035 millions de francs (prix 1998) pour l'ouvrage complet sont réalistes et que la marge de précision des coûts de ± 15 % est plausible. Ces estimations ne tiennent cependant pas compte du risque géologique. Le CDF estime en outre que dans la suite du projet, les surcoûts et les économies devraient plus ou moins se compenser.
2996
Le CDF a voué une attention particulière à la suite du projet, notamment à l'échelonnement éventuel de la réalisation du tunnel de base du Ceneri. En 2002, le Conseil fédéral avait en effet décidé de conserver une option «Ceneri light» dans le cadre de la planification. Dans cette variante, un seul tube devait être équipé pour l'exploitation, l'autre restant en gros œuvre. Le CDF a conclu qu'un échelonnement n'apporterait aucun avantage du point de vue coût-efficacité. Il a également relevé qu'il n'y avait plus beaucoup de possibilités de compensation, dans la mesure où les travaux étaient déjà relativement avancés. Il a néanmoins appelé les responsables à réexaminer les questions du nombre de rameaux de communication, de la ventilation et des canalisations. Enfin, il a constaté que le calendrier ne prévoyait aucune réserve.
8.4 Système de tunnel
Soucieuse de réduire l'ampleur des surcoûts, ces dernières années la Délégation de surveillance de la NLFA avait déjà examiné la question de l'espacement des rameaux de communication et du système de tunnel pour le Ceneri (un tube bidirec- tionnel à double voie ou deux tubes à voie unique). Elle a continué à s'intéresser à ce problème de fond durant l'année sous revue, en particulier dans le cadre de ses échanges avec l'OFT. Elle a également entendu deux experts indépendants, l'un praticien, l'autre théoricien, au sujet des principes de sécurité régissant l'exploitation des longs tunnels ferroviaires et des normes en vigueur dans le monde, à l'exemple de ce qui se fait en Autriche.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte que les normes de sécurité appliquées dans les tunnels de la NLFA sont jugées appropriées par les experts consultés et qu'elles sont conformes aux standards internationaux. Le facteur subjec- tif étant très fort dans l'évaluation des questions de sécurité, une certaine marge d'appréciation existe dans la définition des normes. Dans ce contexte, la délégation s'est demandée qui, en dernière instance, décidait du degré de sécurité, de sa perti- nence et de son financement. Elle a aussi voulu savoir pourquoi, lors du vote de 1998 sur le FTP, le tunnel de base du Ceneri n'avait pas déjà été présenté comme un système de deux tubes à voie unique.
Lors de la séance de la délégation de novembre 2004, l'OFT a rapporté les résultats des travaux de l'OP RaSec-AT, en soulignant que les normes de sécurité recomman- dées pour le tunnel de base du Ceneri étaient conformes à l'état international de la technique de sécurité pour un long tunnel à trafic mixte.
Le chef du DETEC a expliqué que le choix du Conseil fédéral s'était porté sur un système de deux tubes à voie unique pour divers motifs, parmi lesquels la sécurité occupait une place très importante, et que pour cette raison, son choix ne pouvait être négocié. Il a notamment cité des normes internationales et comparé les tunnels de la NLFA avec de longs tunnels ferroviaires dont la construction est prévue ou en cours à l'étranger.
L'OFT a ajouté que, la section des tubes à voie unique étant plus petite, il serait possible des les percer à l'aide de tunneliers. Ce système de tunnels comporte en outre d'autres avantages pour l'exploitation et l'entretien. Pour finir, l'OFT a admis qu'au vu de l'évolution de la technique depuis la fin des années 80 et des nouvelles
2997
connaissances acquises en matière d'accidents dans les tunnels, il ne pourrait plus assumer la responsabilité de la construction d'un tunnel à double voie.
S'appuyant sur une analyse des risques effectuée en 2000, ATG avait conclu qu'une distance de 500 m entre les rameaux de communication était suffisante. Les CFF ne pouvant pas se rallier à cette conclusion, aucune demande de modification du projet n'avait été déposée. Suite à de récentes discussions sur l'état de la technique dans ce domaine, l'OFT a toutefois autorisé ATG à envisager une augmentation de l'espace- ment des rameaux de communication, à condition d'apporter le justificatif de sécuri- té.
L'OFT a confirmé qu'en doublant la distance entre les rameaux de communication dans le tunnel de base du Ceneri, il serait possible d'économiser 10 millions de francs environ. Il a cependant relevé que des projets étrangers comparables à celui-ci par leur taille (Brenner, Lyon-Turin) prévoyaient un espacement de l'ordre de 300 m. En Italie, une directive interne exigerait même un rameau de communication tous les 250 m. Pour l'OFT, la décision relative au système choisi pour le tunnel de base du Ceneri n'est pas remise en question.
8.5 Système de drainage
Au lieu d'un système de séparation, tel qu'il sera aménagé dans le tunnel de base du Saint-Gothard, un système mixte sera construit dans le tunnel de base du Ceneri. Il est possible de recourir à cette solution moins coûteuse car les irruptions d'eau de montagne attendues dans le Ceneri sont très faibles. Les services fédéraux concernés de même que le canton du Tessin se sont tous exprimés positivement sur cette modi- fication du système de drainage du tunnel.
8.6 Appels d'offres
Dans une lettre adressée au chef du DETEC et à la Délégation de surveillance de la NLFA, le Conseil d'Etat du canton du Tessin disait craindre que les appels d'offres concernant le tunnel de base du Ceneri ne soient pas publiés en italien. La Déléga- tion de surveillance de la NLFA a été informée par le chef du DETEC que cette crainte était sans fondement et elle a pris acte de sa réponse au gouvernement tessi- nois.
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que:
– le Parlement a décidé la construction d'un système de tunnel comportant deux tubes à voie unique pour le tunnel de base du Ceneri, en adoptant l'arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2004 3459);
– la possibilité d'augmenter l'espacement des rameaux de communication dans le tunnel de base du Ceneri sera réexaminée dans le cadre du mandat permanent selon lequel tous les gisements d'économies doivent être explo- rés et exploités;
2998
–
le Conseil fédéral a chargé le DETEC d'examiner les possibilités d'éche- lonnement du tunnel de base du Ceneri.
Les discussions approfondies de la Délégation de surveillance de la NLFA au sujet du standard de sécurité requis ont montré qu'il existe une marge d'appréciation. Les avis sur cette question sont partagés au sein de la déléga- tion.
9 Géologie
En 2004, lors des séances de la Délégation de surveillance de la NLFA les construc- teurs ont de nouveau été appelés à faire le point sur l'évolution de la situation géolo- gique dans les tunnels de base du Saint-Gothard et du Lotschberg. A la fin de l'année, l'augmentation des coûts imputable au facteur géologique atteignait environ 343 millions de francs par rapport au devis sur lequel se basait l'arrêté sur le FTP soumis au vote en 1998 (coûts de référence initiaux). Durant la période sous revue, le chantier du Lotschberg a été ralenti par l'apparition d'une couche de sédiments carbonifères à Mitholz, tandis que sur l'axe du Saint-Gothard, les forces géologiques en présence sur le chantier du poste multifonction de Faido se sont avérées encore plus puissantes que prévu.
9.1 Axe du Saint-Gothard
9.1.1 Faido
La Délégation de surveillance de la NLFA a expliqué la genèse de la situation au poste multifonction de Faido ainsi que les répercussions attendues sur les coûts et sur les délais dans son dernier rapport d'activité (cf. rapport d'activité 2003, ch. 5.1).
Le chantier de Faido avait déjà été entravé par des zones de perturbation géologique début 2002, en premier lieu par un effondrement survenu le 11 avril 2002 dans une caverne transversale. Une nouvelle zone perturbée très difficile s'est signalée début 2003 et des vérifications effectuées durant l'été de la même année ont montré que, dans ces conditions, un déplacement du poste multifonction vers le sud était la meilleure solution envisageable. Grâce au nouvel emplacement choisi, l'excavation des grandes sections a pu se faire dans des roches nettement plus favorables.
Malgré la modification du projet et les contre-mesures mises en œuvre, durant l'année sous revue cette situation géologique déjà très difficile s'est encore aggra- vée. Par le biais de deux déclarations d'événement, ATG a fait le point sur les consé- quences des convergences qui se manifestent dans le tube ouest et, d'une manière générale, sur l'évolution du chantier du poste multifonction de Faido depuis fin 2003. Début janvier 2005, ATG a encore informé la Délégation de surveillance de la NLFA des mesures adoptées et planifiées ainsi que de leurs conséquences sur les coûts et sur les délais. Fin 2004, ATG estimait le surcoût total induit par le ré- aménagement du poste multifonction de Faido à 188,8 millions de francs. Alors que 117 millions avaient déjà été annoncés fin 2003, selon ses projections les événe- ments survenus au cours de la période sous revue ont engendré des coûts addition-
2999
nels de l'ordre de 72 millions de francs. Le coût global du réaménagement du poste multifonction, du nouveau concept de ventilation et de la double coque de la caverne de dérivation s'élevait ainsi à 285,1 millions de francs fin 2004, c'est-à-dire 84,6 millions de plus qu'un an auparavant.
Le calendrier des travaux de construction, qui ont commencé en mars 2002, a été adapté en fonction de l'aléa géologique et du nouveau système de ventilation que l'OFT envisage d'inscrire comme charge du projet, sur recommandation de l'OP RaSec-AT. Selon les projections actuelles, les travaux du poste multifonction devrait être suffisamment avancés lorsque les tunneliers venant de Bodio effectueront la jonction et les cavernes nécessaires à leur transformation devraient alors être exca- vées. Les tunneliers poursuivront ensuite le percement du tunnel vers le nord. Les conditions géologiques toujours très difficiles entraîneront un retard estimé actuel- lement à 20 mois.
9.1.2 Bodio
En 2003, une zone de perturbation géologique imprévisible était apparue à Bodio, entraînant des coûts qu'ATG avait estimés entre 15 et 18 millions de francs et un retard de quatre mois au maximum. Durant la période sous revue, le comportement technique de ces formations géologiques a été moins bon que prévu (sur la base d'autres travaux de percement réalisés dans le gneiss de la Léventine, notamment la galerie de marinage et la galerie de contournement de Bodio). Cela a exigé des mesures de consolidation de la roche beaucoup plus importantes sur les tronçons déjà excavés, ce qui a provoqué une poussée des prix contractuels. Cette hausse, ainsi que la quantité accrue de matériel de consolidation nécessaire ont aussi entraî- né des surcoûts. Après cet épisode, en 2004 le percement a encore pris du retard à cause de mesures de consolidation de la roche plus importantes ainsi que d'un rythme de progression ralenti par des problèmes logistiques et par la pose des moyens de consolidation dans la zone du train suiveur. Entre-temps, la conception des tunneliers a été modifiée afin d'améliorer la sécurité des travailleurs dans les conditions géologiques locales, mais aussi pour pouvoir accélérer la vitesse de percement.
La Délégation de surveillance de la NLFA constate qu'en raison des zones de perturbation géologique imprévisibles à cause desquelles il a fallu, entre autres, déplacer et prolonger le poste multifonction de Faido, les retards ont continué à s'accumuler à Bodio et Faido malgré les mesures de gestion adoptées. Les conditions géologiques très difficiles et la modification de projet qui en a décou- lé en 2003 ont provoqué un retard estimé aujourd'hui à 2 ans environ. Selon ATG, les possibilités d'optimisation sont pratiquement épuisées. Le constructeur estime donc que les retards accumulés ne pourront plus être compensés. Une nouvelle positive est venue du tronçon d'Amsteg, où la zone d'Intschi a pu être percée plus rapidement que prévu et sans problèmes majeurs.
3000
9.2
Axe du Lætschberg
Début 2004, les mineurs de Mitholz Sud ont atteint une zone de sédiments carboni- fères inopinée. Les conditions très variables et des mesures de consolidation de la roche beaucoup plus imposantes ont sensiblement freiné le percement du tunnel de base tout en entravant globalement l'avancement des travaux. Des matériaux d'excavation ont dû être transportés de Ferden à Mitholz afin de garantir la produc- tion d'additions du béton. De plus, des travaux d'assainissement et de consolidation supplémentaires se sont avérés nécessaires, travaux durant lesquels l'excavation du tunnel a dû être suspendue. Ces travaux consistaient, entre autre, à ôter des cintres en acier déformés et à remplacer le revêtement de béton projeté qui avait subi des dommages. Par la même occasion, le profil d'excavation a été élargi. Un sondage par carottage a été effectué par BLS AT afin de décider de la suite de la procédure.
Les travaux d'excavation aux points d'attaque de Mitholz Sud ont pu reprendre en septembre 2004. Durant cette longue interruption des travaux de minage, diverses activités ont été anticipées, comme l'excavation des cavernes devant abriter les locaux de relais. Cela a permis de réduire le retard provoqué par l'interruption du percement dans le programme de construction général. Le ralentissement de la progression dans la zone sédimentaire a aussi eu des répercussions sur le second œuvre pour le tronçon de Mitholz Sud. Il a fallu suspendre ces travaux plusieurs fois afin qu'ils n'entrent pas en conflit avec les chantiers de minage. Le retard de trois mois environ accumulé sur le programme de percement ne pourra plus être récupéré d'ici la percée finale entre les tronçons de Mitholz et Ferden, qui a donné lieu à une cérémonie le 28 avril 2005.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte que le coût des modifica- tions du projet, y compris la zone carbonifère de Mitholz, est d'environ 28 millions de francs, selon BLS AT et l'OFT.
10 Technique ferroviaire
10.1 Coût et surcoûts des équipements ferroviaires
Sur l'axe du Saint-Gothard, l'augmentation des coûts de 376 millions de francs observée depuis le milieu de 2004 est imputable en grande partie à la mise à niveau de l'avant-projet «Technique ferroviaire» du tunnel de base du Saint-Gothard. Au tunnel de base du Lotschberg, la hausse des coûts de quelque 76 millions de francs enregistrée sur la même période est également due, en partie, à la planification de la technique ferroviaire. Vers la fin de la période sous revue, la Délégation de surveil- lance de la NLFA a eu divers entretiens avec l'OFT, ATG et BLS AT pour com- prendre les causes de ces surcoûts et discuter des mesures à prendre pour réduire les risques majeurs.
L'OFT et ATG ont expliqué qu'en 1993, un avant-projet avait été établi pour la ligne Arth-Goldau-Lugano avec une marge d'erreur de l'ordre de ± 25 %. Le coût de la technique ferroviaire avait été estimé sur la base de coûts unitaires des CFF (signalisation conventionnelle). On n'ignorait pas, alors, que l'exploitation des tunnels de base nécessiterait une signalisation en cabine, mais on ne savait pas
3001
encore quel système serait choisi et surtout, quel serait son coût. Une comparaison avec des systèmes installés en France et en Allemagne avait montré qu'il ne fallait pas craindre de grandes différences de coûts pour les installations fixes, mais pour les locomotives.
En 1998, dans le contexte du redimensionnement et de l'échelonnement de la NLFA par le peuple et par le Parlement, ATG avait établi le projet de construction pour une partie des investissements de l'axe du Saint-Gothard. La convention passée entre la Confédération et ATG en 2000 exigeait que le constructeur établisse un projet avec une marge d'erreur de ± 10% pour le gros œuvre du tunnel de base du Saint- Gothard, mais pas pour la technique ferroviaire puisqu'il n'y avait pas encore de projet de construction dans ce secteur. Dans ce cas, la tolérance restait donc de ± 25 %. En 1998, il était prévisible que le système de signalisation en cabine choisi serait l'ETCS Level 2, mais il n'existait pas encore de comparaison des coûts fiable. Les chiffres concernant de nouveaux tronçons construits en Allemagne montraient cependant que la hausse des coûts était moins significative pour les installations fixes que pour le matériel roulant.
Dans la perspective des appels d'offres pour la technique ferroviaire du tunnel de base du Saint-Gothard, en 2004 ATG a analysé les changements intervenus depuis 1993 (modifications dues aux progrès de la technique ferroviaire et de la technique de sécurité) et a établi le projet de construction sur la base de l'avant-projet, avec une marge d'erreur de ± 10%. Selon ATG, le projet de construction montre de quelle manière les recommandations de l'OP RaSec-AT ont été traduites en exigen- ces pour les installations techniques et pour le matériel roulant. Ces exigences avaient été inscrites comme charges du projet dans la décision d'approbation des plans du 15 février 1999 concernant les tronçons souterrains d'Amsteg, de Sedrun, de Faido et de Bodio.
Un expert a soumis le projet de construction à un examen en application de la direc- tive de l'OFT sur l'art. 6 de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer du 23 novembre 1983 (OCF; SR 742.141.1; directive concernant les experts) et à un examen mettant l'accent sur la sécurité. Une étude indépendante sur les coûts a également été menée dans les domaines de l'installation et de la logisti- que ainsi que de la ventilation de chantier. Les deux études ont conclu que les cal- culs d'ATG étaient plausibles. Le projet de construction a ensuite été corrigé avec le concours des CFF qui, par contrat, doivent sauvegarder les intérêts du futur gestion- naire du tunnel de base du Saint-Gothard. Le conseil d'administration d'ATG a adopté le projet de construction le 3 décembre 2004 et l'a transmis à l'OFT en vue de la consultation.
Début 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a été avertie par le biais d'une déclaration d'événement d'ATG que la transition de l'avant-projet au projet de construction avait révélé une augmentation des coûts prévisionnels de la techni- que ferroviaire dans le tunnel de base du Saint-Gothard de 300 millions de francs environ par rapport aux projections (prix 1998), dont 45 millions avaient déjà été annoncés et inclus dans les coûts finals prévisionnels au milieu de 2004. Le cons- tructeur a également fait savoir qu'il examinait d'autres possibilités d'économies à concurrence de 40 millions de francs. Selon lui, près d'un tiers des surcoûts est imputable à la plus grande précision du projet, les deux autres tiers étant dus à l'adaptation au progrès de la technique ferroviaire. ATG souligne cependant que ces surcoûts se situent dans la marge d'erreur du projet.
3002
En sa qualité d'autorité en charge de la consultation, l'OFT examinera le projet avec l'aide d'experts externes d'ici la fin du premier semestre 2005. Par ailleurs, dans son programme de vérifications 2005 auprès des grands constructeurs, il mettra encore plus l'accent sur la technique ferroviaire. Dans ses analyses des risques, il signale aussi que, dans la perspective globale de la réalisation de la NLFA, ce domaine comporte encore des risques considérables. Son objectif est de réduire au strict minimum les dangers encourus par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la Confédéra- tion, tout en maximisant les opportunités.
– Bases de planification: l'OFT relève que la Confédération et les construc- teurs avancent en terre inconnue, car il n'existe aucun autre projet de cons- truction de tunnel de cette envergure dans le monde. Dans les années 1993/94, il existait des valeurs de comparaison fiables dans le domaine de la technique ferroviaire traditionnelle, où l'évolution est moins rapide et com- porte moins de risques que dans les techniques dernier cri telles que l'ETCS Level 2 (cf. ch. 10.2). On se rend compte aujourd'hui qu'à l'époque, certains aspects liés à l'évolution des installations de sécurité ont été sous-estimés, faute de valeurs de référence fiables.
– Appels d'offres et adjudications: le risque est encore important car les lots de technique ferroviaire n'ont encore été adjugés ni au Saint-Gothard ni au Ceneri. L'appel d'offres est actuellement préparé sur la base du projet de construction et la soumission devrait être ouverte dans la deuxième moitié de 2005. C'est alors, et pas avant, que l'on saura à quel prix les marchés seront adjugés. Une comparaison avec l'axe du Lotschberg montre que la hausse des coûts de la technique ferroviaire dépasse la marge de variation de 15 % par rapport aux coûts calculés en 1994.
– Logistique et prétentions supplémentaires: comme le constructeur du tunnel de base du Lotschberg en a fait l'expérience, la transition du gros œuvre à la technique ferroviaire dans des conditions spatiale exiguës (nombre d'accès restreint, travaux de natures diverses en parallèle) comporte des risques, en particulier un risque de prétentions supplémentaires.
En vue de l'appel d'offres, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est intéressée à l'évaluation de la situation sur le marché de la technique ferroviaire et à l'adjudication prévue sous la forme d'un lot unique d'une valeur de 1,5 milliard de francs à un seul soumissionnaire (cf. ch. 13.1.2). En rapport avec la situation du marché, BLS AT a confirmé qu'au tunnel de base du Lotschberg il avait été très difficile d'obtenir des offres indépendantes les unes des autres pour les produits souhaités. De son côté, ATG a assuré la délégation qu'elle allait exploiter les connaissances et l'expérience des constructeurs du nouveau tronçon de RAIL 2000 et du tunnel de base du Lotschberg pour tout ce qui touche à la technique ferroviaire de l'axe du Saint-Gothard, en particulier pour l'ETCS Level 2. Un mandat d'ingénieur de projet a été mis au concours et un mandat de suivi a été conclu avec les CFF pour le domaine de l'ETCS.
3003
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte de la hausse des coûts prévisionnels de la technique ferroviaire au Saint-Gothard ainsi que de l'ana- lyse des risques liés à ce domaine pour les deux axes de la NLFA. Pendant l'année sous revue, elle s'est notamment intéressée aux mesures visant à réduire les risques pour la Confédération, à la préparation des appels d'offres pour la technique ferroviaire de l'axe du Saint-Gothard et aux travaux de montage de la technique ferroviaire dans le tunnel de base du Lætschberg, en particulier dans l'optique de la mise en service et des coûts finals.
10.2 ETCS Level 2 (European Train Control System) et équipement du matériel roulant
Depuis plusieurs années, en particulier depuis sa visite du tronçon d'essai entre Zofingue et Sempach le 11 septembre 2001, la Délégation de surveillance de la NLFA suit avec une grande attention le développement, les essais et la réalisation de l'ETCS Level 2, surtout dans la perspective de sa mise en œuvre sur les deux axes de la NLFA. Elle s'est déjà exprimée sur les difficultés rencontrées et les risques sur délais liés à ce système dans son dernier rapport d'activité (cf. rapport d'activité 2003, ch. 9.2).
La disponibilité de l'ETCS Level 2 sur le nouveau tronçon Mattstetten-Rothrist (RAIL 2000) a notamment des répercussions directes sur la possibilité d'utiliser ce système d'arrêt automatique des trains sur la ligne de base du Lætschberg à l'échéance prévue, c'est-à-dire en 2007. En mai 2004, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est donc de nouveau rendue sur place et les responsables du projet lui ont exposé le calendrier prévu ainsi que les risques du projet jusqu'au changement d'horaire de RAIL 2000, le 12 décembre 2004. L'exploitation du nouveau tronçon a commencé à cette date, provisoirement sans l'ETCS mais avec une signalisation extérieure conventionnelle permettant une vitesse maximale de 160 km/h.
Durant la période sous revue, la Délégation de surveillance de la NLFA a tenu à ce que les responsables de la technique ferroviaire pour le tunnel de base du Lætschberg l'informent lors de chacune de ses réunions de l'évolution du projet, des problèmes rencontrés ainsi que des perspectives pour la planification et la réalisation de l'ETCS Level 2. Au printemps 2004, dans le cadre de cette priorité thématique, les représentants de BLS AT, des CFF et du BLS ont expliqué la teneur des proposi- tions qu'ils ont faites à l'OFT concernant l'ampleur et les modalités de la signalisa- tion de substitution à l'ETCS Level 2, avec signaux conventionnels aux portails du tunnel. Cette solution n'est pas comparable avec le système palliatif du nouveau tronçon Mattstetten-Rothrist, car elle ne permet pas une exploitation commerciale selon les modalités prévues. Pour cette raison, le 26 mai 2004 le BLS a remis un avertissement formel au DETEC concernant la réalisation de l'ETCS Level 2 avec la signalisation de substitution approuvée.
La discussion a aussi porté sur les répercussions des différentes variantes sur les coûts, les échéances et les capacités de transport. Ensuite, par décision du 30 avril 2004, l'OFT a opté pour une solution simple avec une signalisation conventionnelle uniquement aux portails du tunnel, ce qui devrait permettre de garantir une exploita- tion réduite au cas où l'ETCS Level 2 ne serait pas pleinement opérationnel dès le
3004
mois de mai 2007. Néanmoins, il a clairement réaffirmé que l'objectif restait la mise en service du tunnel de base du Lotschberg avec l'ETCS Level 2 lors du change- ment d'horaire de décembre 2007.
Fin 2004, l'OFT a chargé les CFF d'assurer la direction du réseau suisse ETCS. Par cette décision, l'office entend garantir l'interopérabilité entre l'infrastructure ETCS du tunnel de base du Lotschberg et du nouveau tronçon Mattstetten-Rothrist d'une part et les véhicules de traction qui y circuleront d'autre part.
La direction du réseau suisse ETCS par CFF Infrastructure n'est pas contestée mais à ce jour, le contrat entre l'OFT et le gestionnaire n'est toujours pas signé. Dans l'industrie et les entreprises de chemin de fer, les tâches, les compétences et la responsabilité de l'entreprise qui assume cette fonction ne sont pas encore très claires. Par ailleurs, à l'instar d'un service d'allocation des sillons, la direction du réseau ETCS doit pouvoir remplir son cahier des charges en toute indépendance, en garantissant l'accès au réseau sans discrimination.
Le 31 mars 2004, l'OFT a ouvert la procédure d'approbation des plans détaillés pour les équipements de signalisation et d'arrêt automatique des trains dans le tunnel de base du Lotschberg, sur la base de l'ETCS Level 2. Des documents dont la nécessité avait été attestée lors de l'examen préliminaire, ont encore été fournis jusqu'au début de 2005. L'OFT ne pouvait pas approuver les spécifications concernant ces équipe- ments tant qu'il n'avait pas les documents requis, mais comme ceux-ci sont déjà en cours de réalisation, le risque de contraintes objectives s'est accru.
N'étant pas en mesure d'établir clairement si les adaptations du matériel roulant (locomotives) nécessaires pour exploiter les tunnels de la NLFA en toute sécurité étaient déjà réalisées, début 2004 l'OFT a constitué un groupe de travail «Feuille de route pour garantir la sécurité du matériel roulant dans le tunnel de base du Lætschberg» qu'il a chargé d'examiner les questions techniques et opérationnelles encore en suspens. L'OFT, en collaboration avec les CFF, le BLS et l'Union des transports publics (UTP) doit définir les modalités nécessaires pour pouvoir garantir une exploitation sûre du tunnel de base du Lœtschberg dès sa mise en service, dans des conditions d'interopérabilité et sans discrimination d'accès au réseau. Par déci- sion du 14 mars 2005, et d'entente avec les CFF et le BLS, l'OFT a donc édicté les exigences concernant le matériel roulant et sur la base de cette décision, le BLS publiera les conditions d'accès au réseau pour la ligne de base du Lætschberg.
Selon les CFF, les entreprises de transport ferroviaire ont des difficultés à équiper leur matériel roulant avec le système ETCS. Un véritable défi se pose pour les véhicules cargo récents (BLS Cargo, Railion) et les trains d'extinction et de sauve- tage (CFF, BLS) qui ne sont pas encore équipés, pour les locomotives d'intervention et les locomotives diesel que BLS Infrastructure doit encore acquérir et pour les rames Cisalpino 1 et 2, car tous devraient être équipés et homologués. Il faudrait de plus fournir la preuve de l'interopérabilité de ces véhicules sur la ligne de base du Lotschberg, et en partie sur le nouveau tronçon Mattstetten-Rothrist.
Le BLS a expliqué qu'avec l'ETCS Level 2, certains composants essentiels du système sont embarqués dans les véhicules (on board unit). Les locomotives qui tractent des convois dans le tunnel de base du Lotschberg doivent être équipées de l'unité embarquée, en d'autres termes de la signalisation en cabine. Selon le BLS, il ne sera possible de garantir le début de l'exploitation commerciale à plein régime le 9 décembre 2007 que si un nombre suffisant de véhicules déjà équipés pourra être
3005
mis à disposition pour les tests du système à partir de l'été 2006, et à partir de mars 2007 pour les essais opérationnels.
La fiabilité et la disponibilité attendues du nouveau système de signalisation devront en effet être démontrées durant la phase des essais opérationnels qui s'étend de mai à novembre 2007. Entre 10 000 et 15 000 courses devront être effectuées. Pour être représentatives, c'est-à-dire proches des conditions d'exploitation réelles, ces cour- ses test doivent être réalisées avec des trains commerciaux et avec différents types de locomotives. Pour cela, les véhicules moteurs des entreprises de transport de marchandises actives sur l'axe du Lotschberg (parts de marché: BLS Cargo 80 %, CFF Cargo 20 %) devront être équipés de l'ETCS Level 2.
Le BLS relève qu'il n'y a actuellement aucune certitude que les équipements requis seront disponibles. Des solutions techniques font défaut. De plus, la période d'engagement ferme des offres fournies par l'industrie est écoulée et les délais de livraison usuels sont de plus de deux ans.
La Délégation de surveillance de la NLFA relève que, dans les circonstances actuelles, les délais pour le développement et la mise en service de la signalisa- tion en cabine ETCS Level 2 dans le cadre de RAIL 2000 sont toujours critiques. Selon les CFF, la situation est d'autant plus délicate que depuis le changement d'horaire de décembre 2004, les tests ETCS sur le nouveau tronçon ne peuvent plus être effectués que de nuit.
La Délégation de surveillance de la NLFA estime qu'actuellement la disponibili- té et l'interopérabilité de l'ETCS Level 2 à l'échéance ne sont pas garanties. Elle invite le Conseil fédéral à vouer une attention particulière à cette question.
La Délégation de surveillance de la NLFA relève que même si de gros efforts sont fournis sur le plan de l'infrastructure, la mise en service de la ligne de base du Lotschberg à l'échéance prévue ne pourra pas être garantie si, simultané- ment, tous les véhicules ne sont pas équipés de l'ETCS Level 2.
L'OFT souligne que la date exacte du début de la pleine exploitation commer- ciale avec l'ETCS Level 2 devra être connue au plus tard durant l'été 2006 afin qu'il soit possible d'établir l'horaire des courses valable à partir de décembre 2007.
11 Préparation de la mise en service de l'axe du Lætschberg
Dans la perspective de la mise en service et de l'exploitation du tunnel de base du Lœtschberg, l'une des priorités thématiques de la Délégation de surveillance de la NLFA est d'être informée régulièrement par l'OFT (commettant de la prestation), BLS AT (constructeur), les CFF (responsables du système ETCS Level 2) et le BLS (gestionnaire) de l'évolution des travaux de préparation ainsi que des risques sur coûts et sur délais liés à la mise en service de l'ouvrage (y compris ETCS Level 2 et matériel roulant).
3006
Pour préparer la mise en service de l'axe du Lotschberg, le BLS dispose d'un crédit de 109,6 millions de francs répartis comme suit: direction générale 8,3 millions, centre d'entretien et d'intervention 16,7 millions, concepts d'exploitation et d'inter- vention 13,0 millions, mise en service et concept d'entretien 29,3 millions, matériel roulant 42,3 millions.
Depuis début 2004, le groupe de travail «Mise en service» de BLS AT organise et suit la préparation de la phase de mise en service. En octobre 2004, une cellule composée de collaborateurs de l'OFT, du BLS et de BLS AT, ainsi que de spécialis- tes externes a été créée afin d'accélérer ces travaux. L'objectif était de disposer d'éléments concrets concernant le temps nécessaire pour la mise en service et pour sa préparation. Fin 2004, un rapport intermédiaire indiquait que, pour le moment, le temps disponible pour la préparation est suffisant, pour autant qu'en 2005 les tra- vaux se poursuivent de manière ciblée et avec la même intensité que fin 2004. Si aucune mesure d'optimisation n'est adoptée, la mise en service devra toutefois être reportée. Ce rapport relève que toute mesure d'optimisation implique des risques et que la réalisation de toutes les mesures durant la phase de mise en service ne suffi- rait pas pour atteindre l'objectif fixé. Il est donc impératif d'optimiser les travaux dans les phases antérieures aussi (gros œuvre et installation de la technique ferro- viaire).
La Délégation de surveillance de la NLFA relève que tout retard dans les tra- vaux amont peut se traduire par un report de la date de mise en service, si aucune mesure de gestion supplémentaire n'est adoptée. De plus, avec l'accé- lération des travaux et la multiplication des activités parallèles dans le tunnel, le nombre d'intervenants augmente, ce qui accroît les exigences en termes logisti- ques et amplifie le risque sur délais.
Parallèlement à l'examen et à la mise en œuvre d'autres mesures d'optimisation, la collaboration entre l'OFT, le BLS et BLS AT a également été analysée. Sur demande du BLS, l'organisation pour la mise en service a été constituée sous la houlette de l'OFT et le comité directeur a été doté d'un organe d'état-major profes- sionnalisé chargé des tâches courantes. Le BLS a étoffé son organisation pour la mise en service. Les conseils d'administration de BLS AT et du BLS ont garanti la mise à disposition de ressources supplémentaires pour la direction. L'organisation de projet pour la phase de mise en service a été améliorée en commun et des mesures ont été adoptées pour optimiser la collaboration entre les deux entreprises, en parti- culier au niveau de la communication externe.
Pendant la période sous revue, la Délégation de surveillance de la NLFA a fait une visite commentée des halles de montage où se prépare la mise en place de la techni- que ferroviaire du tunnel de base du Lotschberg, à Berne. Elle a aussi visité le centre de gestion du trafic du BLS à Spiez, où la principale question débattue était de savoir si le délai fixé pour la pleine exploitation commerciale, avec l'ETCS Level 2, pouvait être tenu et quelles mesures devaient être prises, ou l'avaient déjà été, pour atteindre l'objectif visé.
La planification, que l'OFT considère lui aussi comme ambitieuse, prévoit l'achèvement de la phase de construction fin mai 2007, y compris le montage com- plet de la technique ferroviaire, les tests techniques et les essais opérationnels. La
3007
phase d'exploitation devrait commencer début juin 2007, avec le passage de témoin de BLS AT (constructeur) au BLS (gestionnaire). Le tunnel de base du Lætschberg sera alors soumis à un régime d'exploitation commerciale réduit avec des courses d'entraînement de juin à mi-décembre 2007 puis, avec le changement d'horaire du 9 décembre 2007, il devrait entrer dans sa phase opérationnelle. Si l'on réfléchit au nombre d'intervenants impliqués, il est évident qu'une bonne coordination entre les entreprises du gros œuvre et celles de la technique ferroviaire est capitale, toute comme la bonne collaboration entre le constructeur et le futur gestionnaire.
Début février 2005, BLS AT a communiqué à la Délégation de surveillance de la NLFA que les problèmes géologiques imprévus liés à la couche de sédiments carbo- nifères de Mitholz (cf. ch. 9.2) étaient surmontés, mais que le retard de trois mois pris sur le programme de percement du tunnel ne pourrait plus être récupéré d'ici la dernière jonction des équipes de mineurs. Par conséquent, le programme de montage de la technique ferroviaire a été adapté de façon à ce que ces travaux puissent se dérouler en même temps que la fin des travaux de gros œuvre.
Début avril 2005, BLS AT estimait que l'ensemble de l'axe du Lotschberg serait prêt dans les délais pour la réalisation des courses de tests et de mesures, ainsi que pour les essais opérationnels. En effet, en menant plusieurs activités de front et en renonçant à certains des battements prévus, il a été possible de ramener les chevau- chements de dates de trois mois à deux semaines. La mise en service pour les essais d'exploitation commerciale pourrait donc se faire en juin 2007, avec deux semaines de retard. Dès cet instant, la sécurité de l'exploitation sera garantie pour l'ensemble de l'infrastructure. Le tunnel de base du Lotschberg sera alors complètement équi- pé, les installations techniques auront été testées et les essais opérationnels seront achevés. L'exploitation commerciale pourra commencer avec des courses de trains marchandises, ce qui permettra de tester la fiabilité de l'ETCS Level 2. D'ici le changement d'horaire de décembre 2007, l'exploitation de l'axe sera aussi testée à la vitesse maximale de 250 km/h afin de garantir une grande stabilité de l'horaire pour le trafic voyageurs et marchandises dès le début de l'exploitation commerciale.
A la fin de la période sous revue, l'OFT estimait que le risque potentiel sur les délais était élevé. Il l'a chiffré à un an au maximum pour la mise en service - en tenant compte des risques géologiques maîtrisés sur le chantier de Mitholz Sud. Malgré la simultanéité de certaines activités, il faut s'attendre à un décalage de l'ordre de deux semaines (mi-juin au lieu de fin mai 2007) pour la transition à la phase d'exploitation. Le fait est que le programme est très compact et que le nombre d'intervenants est élevé; dans ces conditions, le moindre incident peut entraîner un retard qui ne pourra que difficilement être récupéré par la suite. Sur les grands chantiers de la ligne, cela pourrait à l'extrême rendre nécessaire une refonte totale du calendrier. D'autres risques sur délais subsistent en rapport avec la disponibilité de l'ETCS Level 2 (cf. ch. 10.2).
12.1
12 Exploitation de la NLFA Plates-formes opérationnelles et horaires types
Dans l'optique de l'exploitation de l'infrastructure, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est intéressée à l'utilisation future des capacités de la NLFA, ce qui l'a amenée à se pencher sur les plates-formes opérationnelles et les horaires types des
3008
futurs gestionnaires. Ces instruments servent à évaluer des questions fondamentales, par exemple quels sont les domaines où des problèmes ou des difficultés pourraient surgir, ou quels sont les investissements qui doivent être faits, ou encore quelles mesures doivent être prises dans la perspective de l'exploitation? L'OFT a commen- té plusieurs conceptions d'horaires et horaires types qui ont été élaborés sur la base d'études et de simulations.
Fin 1996, l'OFT, les CFF et le BLS avaient publié un rapport sur la structure de l'offre et de l'horaire dans lequel étaient exposées différentes variantes d'offre ainsi qu'un modèle d'horaire pour une offre de base au Saint-Gothard et au Lotschberg (cadence à l'heure pour le trafic voyageurs grandes lignes) et une structure pour le trafic marchandises. C'est sur la base du trafic attendu au moment de l'ouverture des lignes de base qu'ont été décidés les aménagements nécessaires sur les lignes actuel- les pour garantir les volumes et la qualité requis. Cette étude a donc servi à détermi- ner quelles infrastructures étaient nécessaires.
Les progrès de la technique ferroviaire, notamment dans les domaines du matériel roulant et de la commande des trains, ont accru les capacités de l'infrastructure, amélioré la qualité de l'offre ferroviaire et réduit les cadences ainsi que les distances de bloc (section de voie protégée par un signal). Le rapport, qui sert de base de planification pour l'ensemble du réseau suisse, sera donc mis à jour en permanence. Une étude de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a confirmé la faisabilité sur l'axe nord-sud ainsi que l'opportunité des investissements consentis au titre des aménagements des lignes du reste du réseau.
12.2 Concept d'offre et d'exploitation de l'axe du Lotschberg
Début 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a visité le nouveau centre de gestion du trafic de Spiez, qui fait partie intégrante du système national de coordina- tion du trafic ferroviaire sur le réseau à voie normale. Ce centre doit permettre de gérer une augmentation des sillons de 30 % environ au Lotschberg, conséquence de la politique fédérale de transfert de la route au rail. Conformément à la convention passée entre le BLS et les CFF, dès la mise en service de la ligne de base du Lætschberg ce centre prendra la direction de l'exploitation (organisation et opéra- tions).
La Délégation de surveillance de la NLFA a dû prendre acte de la suspension, jus- qu'en mai 2005, des activités du groupe de travail «Offre et horaire 2007/2008». Le BLS a expliqué qu'un sous-groupe avait été constitué afin d'analyser plus à fond la question des points de relais d'exploitation. Initialement, le concept d'exploitation FTP pour l'axe du Lotschberg prévoyait que la gare de Frutigen fonctionnerait comme point de relais d'exploitation, autrement dit que la plupart des trains de marchandises s'y arrêteraient pour les changements de personnel et de traction et pour les dépassements. Entre-temps, le secteur des marchandises a été libéralisé et plusieurs entreprises de transport ferroviaire effectuent des transports de marchandi- ses dans des conditions de concurrence et de libre accès au réseau. Chacune de ces entreprises a sa stratégie et opère à partir de point de relais d'exploitation différent, et cela joue un rôle important dans la rentabilité et la qualité du trafic marchandises. Le sous-groupe «Point de relais d'exploitation» va maintenant procéder aux investi- gations et aux ajustements nécessaires.
3009
12.3
Concept d'offre et d'exploitation de l'axe du Saint-Gothard
Fin 2004, les CFF ont expliqué à la Délégation de surveillance de la NLFA comment le concept d'offre et d'exploitation de l'axe du Saint-Gothard avait évolué et s'était concrétisé depuis les messages NLFA de 1990 (projet complet) et FTP de 1996 (projet redimensionné) jusqu'au stade intermédiaire actuel. D'après le message FTP, à terme, 200 à 220 trains marchandises et 80 trains voyageurs devront pouvoir franchir quotidiennement le tunnel de base du Saint-Gothard. De plus, le temps de déplacement devra être considérablement réduit pour le trafic voyageurs grandes lignes. C'est sur cette base qu'ont été prises les décisions d'investissement concer- nant les ouvrages d'infrastructure de la NLFA sur l'axe du Saint-Gothard.
Le concept de maintenance 2004 que les CFF ont élaboré pour le tunnel de base du Saint-Gothard part du principe que les travaux de maintenance préventifs et planifiés ne se feront que dans des conditions de fermeture totale d'un tube, durant les heures creuses. Pour les CFF, cette approche a l'avantage de garantir la pleine capacité de la ligne de plaine à travers le tunnel de base du Saint-Gothard durant les jours ou- vrables et d'offrir de meilleures conditions pour la maintenance des lignes d'accès. Durant les heures de maintenance, les trains devront circuler de manière groupée et à vitesse homogène afin d'éviter de grands détours par la ligne de montagne.
Les CFF ont mené des études sur l'exploitation future des lignes de montagne du Saint-Gothard et du Ceneri. Ces études intitulées «Lignes de montagne Light» tablent sur un mode d'exploitation réduit à une voie seulement, avec des îlots à double voie. Elles concluent que ces conditions d'exploitation permettent de propo- ser une offre pour le trafic grandes lignes tout en réduisant les frais d'entretien de ces lignes de montagne. Ce mode d'exploitation ne serait cependant envisagé qu'en cas de panne ou de travaux de maintenance exceptionnels dans les tunnels de base.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte que l'horizon maximal des modèles élaborés à l'aide des concepts d'exploitation est de dix ans. Le concept d'offre et d'exploitation sera adapté en permanence dans le cadre d'une planifi- cation continue, par exemple en cas de report ou d'abandon du tunnel de base du Zimmerberg (décision politique) ou de réduction du nombre de voies de dé- passement aux portails des tunnels, ou encore de changement des besoins du marché dans le trafic voyageurs.
La Délégation de surveillance de la NLFA s'est particulièrement intéressée aux conséquences d'un éventuel abandon du tunnel de base du Zimmerberg par rap- port aux capacités définies dans le message FTP. Elle a demandé aux CFF d'approfondir cette question d'ici le milieu de 2005.
La Délégation de surveillance de la NLFA suppose que des bases de décision pour une éventuelle réglementation des priorités entre le trafic voyageurs et le trafic marchandises seront définies en temps utiles.
La Délégation de surveillance de la NLFA relève qu'en relation avec le projet «montagne long fermé», l'OFT a déjà entrepris des travaux préliminaires avec le concours du canton d'Uri. Des mandats ont été attribués aux CFF et à ATG, notamment pour le concept d'exploitation. Selon l'OFT, l'appel d'offres pour les
3010
études ne sera lancé que lorsque le Parlement aura autorisé les crédits néces- saires dans le cadre du projet sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés.
12.4 Alimentation en courant de traction
En 2004, la Délégation de surveillance de la NLFA a également abordé la question de l'approvisionnement en courant de traction et s'est notamment demandée si les réserves disponibles étaient suffisantes. Des représentants des CFF et du BLS lui ont exposé la situation actuelle ainsi que les mesures qui ont été prises afin qu'à l'ouverture des tunnels de base, l'énergie électrique soit disponible en quantité suffisante pour garantir leur exploitation.
Le BLS a confirmé que l'alimentation de l'axe Lætschberg-Simplon en courant de traction serait suffisante en fiabilité et en puissance dès la mise en service de la ligne de base du Lotschberg, en 2007, grâce au nouveau poste convertisseur de Wimmis. Il a cependant souligné qu'un accroissement ultérieur de la performance de l'axe nécessiterait des mesures supplémentaires, en particulier sur le versant sud du Sim- plon. Les frais d'investissement au titre de l'alimentation en courant de traction de l'axe du Lotschberg sont financés par la tranche de crédit de 120 millions de francs affectée à la mise en service de cet axe de la NLFA.
Selon les CFF, il faudra consentir des investissements à hauteur de 300 millions de francs d'ici 2015 pour l'axe du Saint-Gothard et ses lignes d'accès en Suisse, afin d'assurer la distribution de l'électricité et l'alimentation de la caténaire. Cet investis- sement n'étant pas intégré dans le projet NLFA, son financement n'est pas encore garanti. Tel n'est pas le cas au Lotschberg. La recherche de solutions en dehors du crédit global de la NLFA a donc actuellement la priorité. A cet égard, les CFF pro- cèdent à des vérifications afin de décider par le biais de quels crédits ces dépenses devront être financées. Ils ont confirmé que, pour l'instant, les travaux de planifica- tion et de construction visant à garantir l'alimentation de la NLFA en courant de traction se déroulent conformément au calendrier prévu.
L'OFT a souligné qu'il ne s'agissait pas de chercher un financement de projet mais une solution de financement, par exemple dans le cadre de la convention sur les prestations des CFF ou d'un financement spécial, rappelant qu'il s'agissait d'un investissement à très long terme.
La Délégation de surveillance de la NLFA estime que l'alimentation en courant de traction est actuellement garantie pour les deux axes de la NLFA.
3011
13
13.1
Adjudications et prétentions supplémentaires Adjudications
13.1.1 Prise en considération des offres les moins chères pour les grands lots du Saint-Gothard et du Lætschberg
Durant l'examen du message sur les raccordements LGV au Conseil des Etats, il a été dit que les lots de l'axe du Saint-Gothard n'avaient pas toujours été adjugés au meilleur offrant et que le fonds FTP aurait ainsi perdu jusqu'à 325 millions de francs, somme qui aurait pu être affectée au financement des raccordements LGV.
Cette discussion a amené la Délégation de surveillance de la NLFA à se demander si les grands lots du Saint-Gothard et du Lœtschberg avaient été adjugés aux soumis- sionnaires ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement, conformé- ment aux dispositions fédérales sur les marchés publics. Elle a donc demandé aux constructeurs de rédiger un rapport sur les prix d'adjudication des grands lots, en indiquant le montant des offres les moins chères et en expliquant de manière raison- née pourquoi, le cas échéant, l'offre la moins chère n'était pas la plus avantageuse économiquement.
Selon les documents remis à la Délégation de surveillance de la NLFA, pour les douze grands lots du tunnel de base du Saint-Gothard, la différence entre les prix d'adjudication et les offres les plus basses, avant révision, atteint 207 millions de francs. Conformément aux prescriptions fédérales sur les marchés publics, ATG a examiné et révisé les offres dans l'optique des valeurs techniques minimales (valeurs cibles) définies dans les critères d'adjudication. Après révision, la différence entre les prix d'adjudication et les offres les plus basses totalise environ 23,3 millions de francs. Dans certains cas, les offres les moins chères n'ont pas été prises en considé- ration, soit parce que leur évaluation à la lumière des critères d'adjudication a mon- tré qu'elles n'atteignaient pas les valeurs cibles, soit parce que la structure d'entreprise proposée comportait des risques financiers, techniques et sur délais trop importants pour le maître d'ouvrage (Confédération).
Une analyse des cinq grands lots adjugés sur l'axe du Lœtschberg (y compris la technique ferroviaire) a montré que dans la plupart des cas l'offre la moins chère était aussi la plus avantageuse économiquement. Cela est dû au fait que, certaines prestations mises en soumission ne sont proposées que par un nombre restreint d'offrants. La différence entre les prix d'adjudication et les offres les plus basses, après révision, totalise ici quelque 17,6 millions de francs.
S'appuyant sur les informations qui lui ont été fournies, la Délégation de sur- veillance de la NLFA n'a aucune raison de suspecter des violations du droit fédéral sur les marchés publics lors des adjudications ni le prélèvement indu de centaines de millions de francs du fonds FTP.
3012
13.1.2 Découpage des lots et massification des risques
Dans la perspective de la constitution d'un seul lot pour l'appel d'offres de la tech- nique ferroviaire du tunnel de base du Saint-Gothard (cf. ch. 10.1), la Délégation de surveillance de la NLFA s'est penchée sur le problème de la massification des risques.
ATG a commenté les résultats d'une évaluation réalisée en se fondant, entre autres, sur les expériences acquises lors de la construction du tunnel sous la Manche et de nouveaux tronçons en Allemagne et au Danemark. Sa conclusion est qu'à l'excep- tion du domaine de la caténaire, le potentiel d'innovation des entreprises paraît limité. Une subdivision en petits lots crée d'énormes problèmes à cause du nombre d'intervenants et cela nécessite une grande coordination. ATG estime que le risque de prétentions supplémentaires qui en découle est très élevé. L'analyse des risques effectuée par ATG a montré qu'un appel d'offres à un entrepreneur général présente les plus grandes opportunités et les risques les plus faibles pour le maître d'ouvrage.
Comme l'a expliqué l'OFT, l'équipe de suivi technique AlpTransit (EST-AT) a contrôlé le projet et constaté que le modèle d'appel d'offres choisi était adapté au cahier des charges et permettait de réduire considérablement les risques. Elle a loué la systématique et la compétence démontrées par ATG dans la planification de la technique ferroviaire. Les processus d'étude de projet et d'appel d'offres de ce domaine ont été délimités avec soin et ont été respectés. La durée de réalisation, qui est longue, comporte toutefois le risque d'acquérir une technologie qui sera désuète au moment de son utilisation, surtout pour le système de signalisation et d'arrêt automatique des trains ainsi que pour la signalisation en général. Ce risque pourrait être contrecarré par un modèle d'appel d'offres tenant compte de cet aspect.
La Délégation de surveillance de la NLFA ne voit aucune raison de s'opposer au découpage des lots prévu par ATG.
13.2 Prétentions supplémentaires
13.2.1 Procédure et position des autorités fédérales et des constructeurs
Dans les soumissions de travaux souterrains, les prévisions géologiques fournies par le maître d'ouvrage constituent l'une des bases essentielles pour l'établissement des offres. Si les conditions réelles ne correspondent pas à ces prévisions, il en va de la responsabilité du maître d'ouvrage. Si ces différences se traduisent en surcoûts pour l'entrepreneur, ce dernier peut en demander le remboursement par le biais de préten- tions supplémentaires. Les constructeurs ont le devoir de contrôler la légitimité de chacune de ces prétentions dans le détail, sur la base de règles qui sont clairement définies dans les contrats d'entreprise. Si un accord avec l'entrepreneur est possible, le conseil d'administration du constructeur a la compétence de décision. Si aucune entente n'est possible, les parties s'adressent à un organe de conciliation, et si elles n'acceptent pas la décision de cet organe, elle peuvent engager une procédure civile devant les tribunaux ordinaires.
3013
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris note d'une directive du chef du DETEC adressée aux constructeurs dans laquelle il leur demande de contrôler soigneusement et dans le détail chaque prétention supplémentaire, tout en adop- tant une position ferme vis-à-vis des entrepreneurs. L'OFT a conseillé aux cons- tructeurs d'aller jusqu'au Tribunal fédéral s'il le fallait, dans les cas où il n'était pas possible de transiger avec les entrepreneurs.
La Délégation de surveillance de la NLFA n'a aucune raison de critiquer la manière de traiter les prétentions supplémentaires. Elle soutient les instructions de fermeté données par les autorités compétentes aux constructeurs.
13.2.2 Politique d'information de la Délégation de surveillance de la NLFA
Lorsqu'ils reçoivent des prétentions supplémentaires portant sur des montants im- portants, les constructeurs en informent immédiatement l'OFT et la Délégation de surveillance de la NLFA par le biais d'une déclaration d'événement. Au surplus, lors de chacune de ses séances, la délégation leur demande de faire le point sur les pré- tentions supplémentaires annoncées, reçues, en négociation et reconnues comme légitimes, et aussi de l'informer des montants passés dans les coûts finals.
Dans le cadre de l'examen préalable du budget de la Confédération 2005, après une visite de sa sous-commission sur l'axe du Lætschberg, la CdF-E a aussi entendu un exposé très complet du président de la direction de BLS AT au sujet des prétentions supplémentaires.
Au cours de l'automne 2004, la CdF-N a chargé la Délégation de surveillance de la NLFA de recueillir des informations détaillées sur les prétentions supplémentaires des consortiums de l'axe du Lotschberg et sur leurs répercussions sur les coûts finals prévisionnels de la NLFA, puis de lui rapporter ses conclusions.
Dans un courrier adressé aux CdF, aux CdG, aux CTT et à la DélFin, la Délé- gation de surveillance de la NLFA a rappelé que les détails des prétentions sup- plémentaires étaient confidentiels et ne devaient donc pas sortir du cercle de la Délégation de surveillance de la NLFA. Sa politique est de ne pas communiquer de chiffres au sujet des procédures en cours.
Une communication plus ouverte affaiblirait en outre la position des construc- teurs dans la négociation avec les consortiums, ce qui pourrait déboucher sur des prétentions plus élevées et se traduire par des surcoûts plus importants à charge de la Confédération.
3014
13.2.3 Risque d'insolvabilité et examen de la solvabilité
En rapport avec les adjudications et les prétentions supplémentaires, la Délégation de surveillance de la NLFA a examiné la question de l'examen de solvabilité des entreprises impliquées dans le projet. Le risque, pour le maître d'ouvrage, est que des entreprises enregistrent des pertes, deviennent insolvables et soient contraintes de suspendre leurs activités sur les chantiers, comme cela s'est vu dans le tunnel Lyon-Turin.
Durant l'automne 2004, l'organe de révision interne des CFF a contrôlé le système d'examen périodique de la solvabilité mis en place par ATG pour assurer le suivi de la solvabilité des entreprises après la signature du contrat. Il a conclu qu'il s'agissait d'un instrument approprié pour l'analyse de la situation financière d'entreprises partenaires, que la démarche était transparente et pratique et qu'il n'y avait donc pas matière à intervention dans l'immédiat de la part du constructeur. Il a cependant relevé que l'efficacité d'un examen de solvabilité était limitée, car les entreprises ne sont jugées que sur leur situation financière et de manière rétrospective.
Pour réduire le risque de faillite au minimum vis-à-vis de la Confédération, les entreprises doivent fournir une garantie d'exécution. Dans le cas de Bodio/Faido, celle-ci était de 8 % du montant du marché, soit 100 millions de francs. De plus, les entreprises d'un consortium sont solidairement responsables. S'il s'agit d'une filiale, la holding peut aussi être recherchée en paiement. Enfin, les contrats d'entreprise prévoient des peines conventionnelles.
Suite au cas d'insolvabilité d'une entreprise de construction, BLS AT a informé la Délégation de surveillance de la NLFA sur les liens avec les prétentions supplémen- taires en cours et sur les éventuelles conséquences de cette situation pour la Confé- dération. Le constructeur a exposé de manière crédible que l'insolvabilité de cette entreprise n'aurait aucune influence sur les prestations et sur les échéances contrac- tuelles du consortium dont une filiale du groupe insolvable fait partie.
Le consortium d'un chantier a enregistré une perte importante et plusieurs entrepri- ses étaient menacées de faillite. BLS AT a expliqué que, pour conjurer le risque de faillite, les entreprises s'étaient recapitalisées. La Délégation de surveillance de la NLFA a voulu savoir si, face au risque d'interruption des travaux, BLS AT avait fait des concessions sur les prétentions supplémentaires. Le conseil d'administration de BLS AT a démontré de manière crédible que cela n'a pas été un critère de décision dans les dures négociations menées à ce sujet. Seuls les points pleinement justifiés et incontestables ont été acceptés. En revanche, pour réduire le risque encouru par la Confédération, BLS AT s'est employé à accélérer la procédure de libération des montants octroyés afin d'assurer le bon fonctionnement du chantier.
14 Prix des matériaux: ciment et acier 14.1 Enquête sur le prix du ciment
La Délégation de surveillance de la NLFA s'intéresse depuis un certain temps déjà à la question du prix du ciment. Il lui importe notamment de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'entente sur les prix entre les fournisseurs de ciment de la NLFA (cf. rapport d'activité 2003, ch. 6). Début 2003, elle a été chargée par la CdF-E et la CTT-E de mener des investigations approfondies sur certaines présomptions d'ententes sur les
3015
prix du ciment et du béton. Divers reportages parus dans la presse avaient en effet évoqué des ententes sur les prix entre les grands cimentiers suisses. Pour la seule NLFA, une estimation grossière chiffrait alors les surcoûts à quelque 120 millions de francs.
La Délégation de surveillance de la NLFA avait chargé l'OFT de mener une étude préalable auprès d'ATG et de BLS AT et de prendre des mesures appropriées en cas de soupçons fondés. Après une enquête préalable, en juillet 2003 l'office avait introduit une demande, ou plus précisément une dénonciation auprès du secrétariat de la Comco, au sens de l'art. 26 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart; RS 251). La Déléga- tion de surveillance de la NLFA avait soutenu cette démarche et signifié à la Comco combien la surveillance parlementaire attachait d'importance à ce qu'une enquête précise, sérieuse et rapide soit faite.
Parallèlement à cette procédure d'enquête préalable, la délégation des entretiens avec les constructeurs en charge des appels d'offres et des adjudications, dans le but de mieux cerner pourquoi les prix du ciment pratiqués en Suisse, notamment dans le domaine de la NLFA, sont plus élevés que dans les autres pays. Elle s'est surtout penchée sur le contenu et les modalités des appels d'offres pour le ciment et le béton, en évoquant les éventuelles restrictions à la concurrence induites par la pro- cédure choisie, les exigences particulières concernant le ciment et enfin la décision des constructeurs de ne pas acheter directement le ciment. Il a également été ques- tion de l'influence du mode de transport sur le prix du ciment, des offres soumises par les fournisseurs étrangers, de la sélection de l'offre la plus avantageuse écono- miquement et de la structure type des contrats. Par ailleurs, les constructeurs ont été invités à envisager des mesures dans leur sphère de compétences en vue des pro- chains contrats de fourniture de ciment. Il s'agirait par exemple de réserves claire- ment formulées dans le contrat.
La Délégation de surveillance de la NLFA a aussi auditionné des représentants de la direction du cimentier Holcim Suisse SA, qui se sont exprimés sur le prix des fourni- tures de ciment et de béton aux chantiers du tunnel de base du Saint-Gothard, sur la formation du prix du ciment en Suisse et sur une comparaison des prix avec l'Allemagne. Holcim a affirmé qu'il n'y avait pas d'entente sur les prix et que les prix revendiqués n'étaient ni utopiques ni surfaits. D'autres auditions avec les cimentiers Jura-Cement et Vigier étaient prévus pour la seconde moitié de 2004.
La Délégation de surveillance de la NLFA a eu deux entretiens avec des représen- tants du secrétariat de la Comco, en novembre 2003 et mai 2004. Les discussions ont essentiellement porté sur les soupçons d'un éventuel cartel du ciment constitué aux dépens de la NLFA, sur le nouveau cadre juridique créé par la révision de la loi sur les cartels qui est entrée en vigueur le 1er avril 2004 et enfin sur la problématique des ententes verticales. La Délégation de surveillance de la NLFA a pris note qu'avec la révision de la loi sur les cartels et l'introduction d'un délai de carence d'un an, il serait difficile de mener des investigations rapides.
En août 2004, la Délégation de surveillance de la NLFA a appris que le secrétariat de la Comco estimait que les conditions pour ouvrir une enquête en vertu de l'art. 27 de la loi sur les cartels n'étaient pas remplies. Compte tenu des quantités de ciment utilisées et du potentiel d'économies en jeu, la délégation considère que cette ques- tion doit impérativement être résolue. Elle s'est donc adressée au Conseil fédéral en
3016
l'invitant à s'exprimer sur ses intentions - en sa qualité d'organe de surveillance de la NLFA - concernant les prix du ciment.
Le Conseil fédéral a averti la Délégation de surveillance de la NLFA que le 22 novembre 2004, la Comco avait ouvert une enquête sur les prix du ciment et du béton dans le cadre des appels d'offres de la NLFA. La Comco devra déterminer si, au sens de l'art. 5, al. 3 et 4, et de l'art. 7 de la loi sur les cartels, la concurrence a été entravée lors de l'appel d'offres et lors de l'attribution des marchés de fourniture de ciment et de systèmes de béton (production de béton contenant des matériaux d'excavation du tunnel). Elle devra notamment examiner si, en vue lors de la procé- dure d'adjudication, les soumissionnaires ont conclu des ententes contraires au droit de la concurrence. Fin novembre 2004, la Délégation de surveillance de la NLFA a été informée de l'ouverture de cette enquête par le président et le directeur du secré- tariat de la Comco. La CdF, la CdG, la CTT et la DélFin ont été informées oralement de l'évolution de ce dossier par les membres de la Délégation de surveillance de la NLFA. Le public en a été informé par le biais d'une conférence de presse.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte de l'ouverture d'une enquête de la Comco sur les prix du ciment et du béton dans les adjudications NLFA.
La Délégation de surveillance de la NLFA conclut provisoirement que le princi- pal problème réside dans la différence globale du niveau des prix du ciment entre la Suisse et l'étranger. De ce fait, elle pense qu'une enquête ciblée sur le marché de la NLFA ne portera pas les fruits escomptés et que seule une enquête élargie au marché suisse du ciment serait profitable. Un tel examen paraît d'autant plus urgent que les appels d'offres pour les fournitures de ciment du tunnel de base du Ceneri se profilent à moyen terme.
14.2 Evolution du prix de l'acier
L'augmentation du prix de l'acier due à la pénurie mondiale a amené la Délégation de surveillance de la NLFA à se demander quelles répercussions il fallait en attendre sur les coûts de la NLFA. Selon ATG, pour le tunnel de base du Saint-Gothard le renchérissement de l'acier n'est pas anodin et représente entre 1 et 2 % des coûts de construction. En comparaison, le renchérissement des frais de personnel représente 6 %. En 2003 et 2004, le renchérissement après contrat a totalisé 70 millions de francs dont 13 millions environ sont imputables à l'augmentation du prix de l'acier. Les contrats pour le tronçon de tunnel d'Erstfeld et pour la technique ferroviaire n'étant pas encore conclus, il n'est pas possible, pour le moment, d'émettre un pronostic fiable sur le renchérissement d'ici la fin des travaux. Sur l'axe du Lotschberg, la hausse du prix de l'acier représente environ 21 millions de francs.
La Délégation de surveillance de la NLFA continuera de suivre l'évolution du prix des matériaux - notamment de l'acier -, en particulier dans l'optique des conséquences financières que cela pourrait avoir pour la technique ferroviaire au Saint-Gothard.
3017
15
Sécurité et conditions de travail sur les chantiers de la NLFA
15.1 Sécurité au travail
Comme les années passées, en 2004 la Délégation de surveillance de la NLFA a fait de la sécurité au travail l'une de ses priorités thématiques. C'est avec une grande tristesse qu'elle a dû prendre acte de plusieurs accidents mortels. Le 21 janvier 2005, deux ouvriers occupés à des travaux de nettoyage ont été renversés par un train de transport sur le chantier de Bodio et sont morts. Un troisième est décédé sur le chantier de Rarogne le 3 février 2005, lors de travaux de réparation. Les construc- teurs ont exposé les circonstances et la dynamique de ces tragiques accidents à l'OFT et à la Délégation de surveillance de la NLFA par le biais de déclarations d'événement et lors d'un entretien. La Délégation de surveillance de la NLFA a exigé un rapport de la part de la Suva, a discuté de la question des normes de sécuri- té et des mécanismes de contrôle sur les chantiers de la NLFA avec l'OFT, les constructeurs et la Suva et a également envisagé des solutions pour améliorer la sécurité des travailleurs. La Suva a relevé que les accidents mortels restaient des événements rares et qu'il n'était pas possible d'en tirer des leçons pour de nouvelles mesures générales. L'identification et la sélection de mesures efficaces repose sur une évaluation de l'ensemble des accidents, y compris des accidents-bagatelle.
La sécurité au travail incombe en premier lieu aux entrepreneurs et aux travailleurs. Les constructeurs ont une obligation de surveillance mais, selon la loi, la Suva est responsable de l'exécution de dispositions légales sur la sécurité au travail. Les constructeurs et l'OFT contrôlent les mesures appliquées. Le rôle de la Délégation de surveillance de la NLFA se limite ici à la haute surveillance. Elle a d'ailleurs dû décliner une requête du syndicat Unia qui ne relevait pas de sa compétence. Suite à ces récents accidents, Unia s'était en effet adressé à la Délégation de surveillance de la NLFA pour qu'elle convoque toutes les parties à une table ronde dans le but de définir des mesures contraignantes, sur la base d'une analyse détaillée, pour optimi- ser la prévention des accidents et la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers de la NLFA.
La Délégation de surveillance de la NLFA a répété les propos qu'elle a déjà tenus dans ses derniers rapports d'activités, demandant que les mesures de sécurité conti- nuent d'être améliorées, à tous les niveaux, en tenant compte des nouvelles connais- sances et des expériences, et qu'elles soient appliquées au quotidien.
Au printemps 2005, la Suva a présenté le bilan de ses contrôles à la Délégation de surveillance de la NLFA et fait le point sur la mise en œuvre des mesures déjà adoptées. Elle a constaté que les chantiers de la NLFA étaient dotés de systèmes de sécurité fonctionnels. Lors de ses contrôles sur site, elle constate cependant réguliè rement des déficits de sécurité, petits mais parfois graves, par exemple des dépasse- ments des valeurs limites pour la poussière ou pour les conditions climatiques. Le cas échéant, des solutions sont évoquées avec l'entreprise et des mesures sont déci- dées d'un commun accord. La Suva contrôle ensuite leur mise en œuvre et leur efficacité. Si l'objectif n'est pas atteint, des mesures coercitives sont ordonnées comme la suspension des travaux de percement à Ferden en 2002 et en 2003 et à Amsteg fin 2004.
3018
ATG et BLS AT tiennent une statistique des accidents pour leurs projets. Ils en informent la Délégation de surveillance de la NLFA à intervalles régulier. A la lumière de ces statistiques, la Suva a identifié quatre champs d'action prioritaires: la sécurité géologique sur le front de taille, la sécurité du trafic de chantier, la protec- tion de la santé des travailleurs en contact avec les poussières de silice et d'amiante, et enfin le maintien d'un niveau de sécurité élevé par le biais de la formation, de l'organisation, de la mise en œuvre de l'organisation de sécurité et de la documenta- tion. Elle estime surtout que les entreprises doivent intervenir au sujet du dernier point.
S'agissant des constructeurs, la Suva atteste qu'ils assument leurs tâches. Les aspects sécurité et santé sont pris en considération dans les dossiers de planification et d'appel d'offres ainsi que dans les contrats d'entreprise. Les conventions passées entre les constructeurs et les consortiums servent notamment de base pour les concepts de sécurité des chantiers. Selon la Suva, des améliorations sont possibles à plusieurs niveaux, en particulier par l'intégration des mesures relatives au maintien des connaissances dans le système d'assurance-qualité, en libérant les spécialistes de la sécurité des chantiers de toute autre tâche, en sensibilisant et formant mieux les cadres inférieurs et moyens, en mettant en place des systèmes d'incitation pour les collaborateurs et en accroissant les moyens à disposition de la Suva pour influer sur la direction des chantiers et sur les constructeurs.
Il existe un conflit de fond entre la pression sur les coûts et les délais, qui pèse sur les responsables de chantier d'une part et les exigences relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs d'autre part. La Suva est consciente que les exigences qu'elle formule sont plutôt perçues comme un facteur générateur de coûts, comme c'est le cas, par exemple, pour l'élargissement du profil d'aération dans la galerie d'accès du tunnel de base du Ceneri.
En 2002, les directives de la Suva sur la médecine du travail ont été durcies, provo- quant une hausse des coûts de l'ordre de 60 millions de francs. Comme ATG l'a expliqué à la Délégation de surveillance de la NLFA, l'avant-projet de 1994 avait été mis au point sur la base des prescriptions sur la chaleur, l'humidité et les particu- les fines alors en vigueur dans le domaine des travaux souterrains. Les nouvelles dispositions ont nécessité une ventilation active avec des systèmes de refroidisse- ment de plus grandes dimensions.
15.2 Conditions de travail
Le seco a informé la Délégation de surveillance de la NLFA sur l'activité des orga- nes d'exécution de la loi sur le travail en 2004 et des autorisations spéciales concer- nant les modèles de travail en équipes. Il a également fait le point sur les disposi- tions de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés; RS 823.20).
La délimitation des compétences du seco et de la Suva en matière d'exécution des dispositions sur la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers de la NLFA fait l'objet d'une circulaire spéciale du seco. L'exécution de la loi incombe à la Suva dans les tunnels et aux inspections cantonales du travail sur les chantiers situés à l'extérieur des tunnels. Le seco exerce la haute surveillance sur les activités des
3019
cantons et les coordonne. Il veille aussi à ce que le droit soit appliqué de la même manière dans tout le pays. C'est en outre lui qui délivre les autorisations permanen- tes de travail de nuit et du dimanche ainsi que les autorisations de travail continu.
Pour les contrôles de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers, des procédures efficaces et appropriées se sont établies dans les inspec- tions cantonales du travail.
Pour obtenir ces autorisations et faire avaliser leurs plans de travail en équipes, les chantiers et les entreprises accessoires doivent s'adresser au seco et lui demander un permis concernant la durée du travail. A cet égard, on observe que les besoins diffè- rent sensiblement d'un chantier à l'autre. Chaque chantier utilise son plan de travail en équipes et sur certains chantiers on a pu dénombrer jusqu'à dix plans différents, les entreprises étant constamment à la recherche du meilleur plan de travail. Lors- qu'il doit se prononcer sur un nouveau plan de travail en équipes prévoyant des exceptions à la loi, et avant de donner son aval, le seco cherche le contact avec les partenaires sociaux afin de connaître leur avis et d'en tenir compte, si possible. Cette démarche lui permet notamment de prévenir des conflits.
Durant la période sous revue, après le recours du syndicat Syna contre l'autorisation délivrée par le seco pour un modèle de travail en équipes 9/3 à Mitholz, la Délégation de surveillance de la NLFA a entendu plusieurs exposés sur la nature de ces plans de travail. Le plan de travail en équipes 9/3 prévoit neuf équipes sur à peine huit jours, avec une période de repos réduite. Cela serait légal une fois par semaine, mais dans le cas présent, cette limite est légèrement dépassée. L'avantage de ce modèle est que les travailleurs, dont la plupart résident à l'étranger, bénéficient ainsi de congés plus longs. Dans sa décision favorable au modèle présenté, la commission de recours du DFE a admis ces légères exceptions à la loi, considérant qu'il était important que la protection des travailleurs n'en pâtissent pas globalement. La majorité des travailleurs concernés ont approuvé ce plan. En fin de compte, vu la pénurie de mineurs en Suisse, il fallait faire un geste pour attirer des spécialistes étrangers.
Après le rejet de ce recours, un modèle 10/4 a été introduit à l'essai à Faido, avec l'accord des partenaires sociaux. A la fin de la période d'essai, au printemps 2005, les parties feront un bilan et décideront si des ajustements sont nécessaires. Sur le long terme, le modèle de travail en équipes 9/3 et ses dérivés sont des systèmes d'organisation du temps de travail épuisants. C'est la raison pour laquelle le seco ne les a autorisés qu'en imposant des conditions strictes en matière de temps de récupé- ration et de conformité à la loi.
Le seco intervient aussi activement pour que les pauses soient respectées et que les ouvriers s'alimentent régulièrement pendant la durée du travail. Pour garantir une productivité convenable et assurer en même temps la santé et la sécurité des travail- leurs, il est impératif de prévenir le surmenage. A cet égard, le seco voit un potentiel d'amélioration non seulement du côté des employeurs mais aussi de celui des em- ployés.
La Délégation de surveillance de la NLFA constate que la fréquence des acci- dents est moins élevée sur les chantiers de la NLFA que sur d'autres chantiers souterrains. Elle a pris acte que des mesures ont été adoptées et sont mises en œuvre dans ce domaine.
3020
16
16.1
Raccordements à la NLFA Raccordement à la ligne actuelle dans le canton d'Uri
Dans son dernier rapport, la Délégation de surveillance de la NLFA avait présenté la solution adoptée par l'OFT pour le canton d'Uri (cf. rapport d'activité 2003, ch. 10.1). Ce plan d'échelonnement du projet NLFA en trois étapes avait été présen- té comme une solution acceptable tant pour la Confédération que pour le canton d'Uri:
–
1 re étape, approbation du tronçon situé au sud du point d'inflexion, kilomètre 98,2;
– 2e étape, approbation des modifications qui en découlent, par exemple pour les accès aux chantier et pour la gestion des matériaux (à partir de 2005);
– 3e étape, approbation du tronçon nord avec décision définitive sur la traver- sée de la Schächen (en 2007 au plus tard).
Le but de cette démarche était de pouvoir lancer la construction du portail d'Erstfeld dans les délais. L'OFT avait expliqué que, pour l'approbation du tronçon suivant, de Ried à Altdorf, qui comprend la traversée controversée de la rivière Schächen, il était possible d'attendre jusqu'en 2007 au plus tard sans que les problèmes uranais ne causent un report de l'intégration de la ligne de base du Saint-Gothard dans l'horaire des courses.
Dans le cadre de sa priorité thématique «Uri», durant la période sous revue la Délé- gation de surveillance de la NLFA s'est régulièrement intéressée à l'évolution du climat politique entre la Confédération et le canton, aux procédures d'approbation des plans, aux coûts et aux délais sur cette partie du tracé. En septembre 2004, elle s'est rendue dans le canton d'Uri pour voir les points litigieux du tracé entre Flüelen et Amsteg et elle y a eu un entretien constructif avec une délégation de l'exécutif cantonal. Elle a en outre pris connaissance de deux déclarations d'événement d'ATG, l'une concernant des reports d'échéances pour le tronçon d'Erstfeld dus à la prolongation des travaux induite par la bifurcation souterraine ainsi que les consé- quences de la décision d'approbation des plans du projet Uri 2003, l'autre traitant des conséquences de la suspension de la procédure de mise à l'enquête du projet Uri 2003 pour la partie du tronçon située au nord du point d'inflexion.
Dans l'optique des projets présentés par le Conseil fédéral (crédit additionnel, ana- lyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et garantie du tracé des tronçons NLFA reportés, modifications du financement des projets FTP), la Délégation de surveillance de la NLFA a examiné avec attention l'évolution des coûts prévisionnels depuis la votation sur le FTP en 1998.
Alors que les parties de projet concernant le canton d'Uri (Saint-Gothard Nord et Erstfeld) sont encore en phase de planification, la Délégation de surveillance de la NLFA constate que les coûts finals prévisionnels y sont en constante aug- mentation.
3021
Des modifications de projet représentant des surcoûts de 500 millions de francs environ sont déjà attestées. Cela équivaut à près de 68 % des coûts de référence initiaux, fixés à 740 millions de francs, des tronçons Saint-Gothard Nord et Erstfeld.
Depuis l'entrée en force la décision d'approbation des plans du 5 mars 2004 pour le tronçon du projet situé au sud du point d'inflexion du km 98,2, ATG travaille inten- sivement à l'élaboration des nombreux plans de projet détaillés. Compte tenu du peu de temps à disposition pour la réalisation et pour réduire autant que possible la durée de la procédure d'approbation, les parties intéressées sont déjà impliquées dans le processus d'étude de projet. De la sorte, la procédure de consultation de l'OFT qui suivra pourra se limiter à un cercle restreint.
Selon ATG, la collaboration avec le canton d'Uri est bonne et, d'une manière géné- rale, les projets détaillés peuvent être transmis à l'OFT pour approbation sous une forme déjà avalisée par le canton.
Selon l'arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit additionnel de la NLFA, le Conseil fédéral peut libérer une tranche de 100 millions de francs environ de ce crédit de 900 millions au titre de la bifurcation souterraine du projet «montagne long fermé», mais seulement si la construction entre le point d'attaque d'Amsteg et le km 98,2 du tracé (point d'inflexion) peut commencer avant le 31 mars 2005. Suite à l'entrée en force de la décision d'approbation des plans du 5 mars 2004 concernant le projet Uri 2003, les travaux de construction des tronçons Saint-Gothard Nord et Erstfeld ont pu commencer le 19 juillet 2004. La condi- tion posée par le Parlement est donc remplie.
La décision du DETEC de ramener à quatre le nombre de voies du système de voies de dépassement a d'abord nécessité une révision du cahier des charges du gestion- naire, le but étant de contenir le plus possible la réduction de performance et de définir un projet ouvert, c'est-à-dire offrant des possibilités d'extension. Le 2 décembre 2004, l'OFT a approuvé la conception relative à la modification de projet du 24 mai 2004. Si, pour le franchissement de la Schächen, les instances politiques devaient choisir une autre solution que celle prévue dans le projet de mise à l'enquête Uri 2003, il faudrait examiner s'il y a d'abord lieu d'élaborer un avant- projet.
La délégation des autorités «Uri» a été constituée pour identifier les prochains défis à relever en relation avec l'approbation des plans de ce tronçon. Elle s'occupera aussi de l'avant-projet concernant la variante du tracé «montagne long fermé».
Deux procédures d'approbation des plans concernant la gestion des matériaux n'ont pas été ouvertes, d'une part pour des motifs de rationalisation de la procédure et d'autre part pour éviter toute interférence politique avec les discussions en cours avec le canton d'Uri au sujet de la traversée de la Schächen et de la suite de la pro- cédure pour ce tronçon. Les parties s'efforcent en effet de trouver un consensus, surtout pour la traversée de la Schächen, et d'élaborer une solution globale avec le concours de tous les intervenants.
3022
La décision d'approbation des plans du projet Uri 2003 oblige ATG à modifier son projet en renonçant, dans la mesure du possible, au stockage provisoire de matériaux dans le secteur de Rynächt et d'utiliser à cet effet l'ancienne carrière de Chalchofen, sur la commune d'Erstfeld. Le but de cette requête est de réduire l'empoussiérage et l'impact sur les terres agricoles. La modification de projet intitulée Chalchofen a été mise à l'enquête publique durant l'automne 2004 et trois oppositions ont été dépo- sées durant le délai prévu. ATG tablait sur la décision d'approbation des plans au deuxième trimestre 2005.
L'OFT a fourni des explications détaillées sur l'évolution du projet et des surcoûts ainsi que sur l'état de la planification. La discussion a surtout porté sur la création de nouvelles décharges de matériaux, rendue nécessaire par l'échelonnement de l'approbation des plans. La projection du coût final comporte d'ores et déjà un poste de 80 millions de francs au cas où les prévisions les plus pessimistes se réaliseraient. L'OFT recherche actuellement des solutions d'optimisation afin d'abaisser ces coûts. Dans une déclaration d'événement, ATG signale qu'une décision rapide permettrait de réaliser des économies.
Fin 2004, le chef du DETEC et l'OFT ont rapporté que le climat au sein de la délégation des autorités «Uri» était constructif et que dans ces conditions la procédure d'approbation des plans formelle concernant la partie du projet située au nord du point d'inflexion devrait pouvoir reprendre au printemps 2005. Ces déclarations ont permis à la Délégation de surveillance de la NLFA de constater que le climat s'était détendu et pouvait donc être qualifié de cons- tructif. Elle soutient toute mesure propre à améliorer la confiance réciproque car cela permet indirectement d'éviter de nouveaux retards coûteux.
Décision de principe concernant l'avant-projet «montagne long fermé» à Uri
Le Conseil national a examiné le message sur l'analyse de la capacité des axes nord- sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés durant la session de printemps 2005. Il a entre autre approuvé un crédit d'étude de 24 millions de francs pour l'analyse des capacités du réseau ferroviaire suisse, notamment pour identifier les goulets d'étranglement et pour évaluer la situation aux frontières nord et sud du réseau. Concernant le canton d'Uri, il est notamment prévu d'élaborer un avant-projet pour le tracé «montagne long fermé». L'OFT a déjà prévu des structures pour que ces travaux puissent commencer dès l'entrée en vigueur de la décision du Parlement.
La révision du cahier des charges du gestionnaire a en outre commencé, avec le concours des CFF, dans l'optique du concept d'exploitation de cet avant-projet. Mais des questions fondamentales comme la régulation du trafic des voyageurs et des marchandises ou une éventuelle gare centrale à Uri doivent d'abord être résolues sur le plan politique. Ce point a été l'un des thèmes abordés lors de la rencontre de septembre 2004 entre la Délégation de surveillance de la NLFA et la délégation de l'exécutif uranais.
3023
Avec le projet Uri 2003, le DETEC a entre autre approuvé la bifurcation souter- raine du tracé «montagne long fermé». Le crédit additionnel de 900 millions de francs approuvé par le Parlement durant l'été 2004 comprenait environ 100 millions pour cet ouvrage. Sur mandat de l'OFT, ATG a examiné quelles économies pouvaient être réalisées dans la conception de la bifurcation souter- raine. Dans la version redimensionnée, les tubes de dérivation sont plus courts et il n'y a pas de caverne de démontage pour les tunneliers. Cette modification de projet permet une économie de 39 millions de francs environ.
16.2 Visiun Porta Alpina
En septembre 2004, à l'occasion d'un échange de vues avec des représentants de l'exécutif grison, de l'OFT, de l'association «Visiun Porta Alpina» et de la région Surselva, la Délégation de surveillance de la NLFA a fait le point sur le projet Vi- siun Porta Alpina et sur les études en cours. L'examen du postulat déposé au Conseil des Etats, plus particulièrement du rapport du Conseil fédéral, incombera en premier lieu à la CTT-E. S'il le faut, le moment venu la Délégation de surveillance de la NLFA examinera les éventuels aspects en rapport avec la surveillance parlementaire sur la réalisation de la NLFA.
16.3 Lignes d'accès à la NLFA en Suisse
En avril 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est intéressée à la ques- tion des lignes d'accès à la NLFA en Suisse, plus particulièrement entre Bâle et Arth-Goldau et aux points d'intersection des axes est-ouest et nord-sud. Le problème des priorités entre trafic voyageurs et trafic marchandises a également été abordé, de même que les mesures de lutte contre le bruit sur les lignes d'accès à la NLFA en Suisse.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte qu'une coordination entre les lignes d'accès à la NLFA en Suisse est prévue dans le cadre du projet sur le développement futur des grands projets ferroviaires (ZEB) qui sera mis en consultation en 2007.
Au chapitre des aménagements des lignes du reste du réseau, l'OFT a fait le point sur la suppression des passages à niveau entre Thoune et Spiez et sur le début des travaux de transformation de la gare de Viège. La discussion a surtout porté sur la préparation de l'exploitation de l'axe du Lotschberg (cf. ch. 11). A cet égard, le 8 septembre 2004 le Conseil fédéral a libéré une tranche de 109,6 millions de francs des réserves qu'il a affectée à l'axe du Lotschberg et à l'aménagement des lignes du reste du réseau, plus précisément à la préparation de l'exploitation de l'axe du Lætschberg (cf. ch. 6.3.3). Des adaptations des installations actuelles sont nécessai- res à la jonction entre la ligne de base du Lotschberg et la ligne CFF, dans la vallée du Rhône (caténaire, infrastructure, voie). Ces prestations, qui sont définies dans le
3024
crédit d'ouvrage «Axe du Lotschberg», seront exécutées par les CFF, qui en acquiè- rent ainsi la propriété.
Quelque 300 millions de francs sont prévus pour les aménagements des lignes sur l'axe du Saint-Gothard. En approuvant le crédit additionnel de 900 millions de francs, le Parlement a donné son aval à la réalisation de prestations supplémentaires totalisant 140 millions de francs pour la préparation de l'exploitation de l'axe du Saint-Gothard.
16.4 Lignes d'apport de la NLFA à l'étranger
Les crédits demandés dans le message sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés doivent servir à évaluer les améliorations des liaisons avec l'étranger, à savoir avec l'Allemagne (zone de Bâle, contournement du haut Rhin) et l'Italie (raccordements sud des axes du Saint-Gothard et du Lotschberg-Simplon). Un montant de 5 millions de francs est prévu au titre des études de planification concernant les lignes d'apport de la NLFA à l'étranger.
16.4.1 Allemagne - Lignes d'apport par le nord et l'est
Au printemps 1998, le Parlement avait approuvé la Convention du 6 septembre 1996 entre le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (actuellement le DETEC) et le ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, relative à la garantie de la capacité de l'accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) (RS 0.742.140.313.69). L'Alle- magne y garantit que la NLFA ne sera pas sous-exploitée en raison de capacités insuffisantes ou d'offres inintéressantes sur les lignes d'apport allemandes. Cette convention repose sur le principe de territorialité, ce qui veut dire que chaque pays est compétent pour la planification et la réalisation des projets sur son propre terri- toire. Un comité directeur assure la coordination. Le nœud de Bâle constitue la principale porte d'accès à la NLFA par le nord, tant pour le trafic marchandises que voyageurs, tandis que les axes Zurich-Stuttgart et Zurich-Munich sont qualifiés de lignes de délestage régionales pour le trafic marchandises et se voient attribuer la fonction de lignes de raccordement au réseau ferroviaire européen à grande vitesse pour la Suisse orientale.
Durant la dernière période sous examen, la Délégation de surveillance de la NLFA avait fait part de sa satisfaction concernant l'avancement des travaux sur les lignes d'apport par le nord, soulignant toutefois qu'il existait un risque de financement de la part de l'Allemagne (cf. rapport d'activité 2003, ch. 10.3.2). Elle avait alors indiqué que les possibilités d'amélioration des raccordements dans la région bâloise (nœud de Bâle) devraient être évaluées dans le cadre du message sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés. Fin 2004, le chef du DETEC a confirmé à la Délégation de surveillance de la NLFA qu'il avait reçu des assurances du ministère allemand des transports selon lesquelles l'Allemagne respecterait ses engagements malgré les mesures d'austérité et les restrictions budgétaires. La Délégation de surveillance de la NLFA avait pu prendre connaissance d'une note allant dans ce sens. Le chef du
3025
DETEC avait aussi indiqué que l'augmentation des capacités de la ligne de la plaine du Rhin était prioritaire pour la Suisse, et qu'à sa connaissance, les travaux nécessai- res étaient en cours.
En avril 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est penchée sur la pro- blématique de l'accès à la NLFA par le nord. La discussion a principalement porté sur les lignes d'apport en Allemagne, sur le nœud de Bâle et sur les lignes d'accès en Suisse, entre Bâle et Arth-Goldau. Compte tenu de l'importance des investissements consentis en territoire allemand pour garantir la pleine utilisation des capacités des deux axes de la NLFA, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est entretenue avec le CDF et diverses autorités fédérales (secrétariat général du DETEC, OFT et AFF) et avec des représentants du ministère compétent du land de Bade- Wurtemberg, de la Conférence des transports publics du Nord-Ouest de la Suisse et du canton d'Argovie. Ensemble, ils ont abordé plusieurs questions liées à la NLFA, dans l'optique des intérêts internationaux et régionaux des divers intervenants. Il était particulièrement intéressant pour la Délégation de surveillance de la NLFA d'entendre comment l'Allemagne entend appliquer la convention de 1996, tant sur le plan budgétaire que sur celui de la politique des transports. L'objet de cet échange était essentiellement de comprendre quels étaient les projets d'infrastructure ferro- viaire allemands planifiés et en cours de réalisation, quelles en étaient les parties financées et quelles échéances avaient été fixées.
L'Allemagne élargit à quatre voies la plus importante ligne d'apport de la NLFA par le nord, le tronçon Karlsruhe-Bâle. Le but de cet élargissement de la ligne de la plaine du Rhin est, outre l'accroissement des capacités, de séparer les flux de trafic et d'améliorer la qualité du service voyageurs en permettant une augmentation de la vitesse maximale du trafic grandes lignes jusqu'à 250 km/h. Le tronçon Karlsruhe- Offenburg a été mis en service en décembre 2004. La construction du tunnel de Katzenberg (deux tubes à voie unique de 9,4 km) sur le tronçon Fribourg-en- Brisgau-Bâle a commencé. Par contre, vu la planification financière, il serait utopi- que de tabler sur l'achèvement du tronçon Buggingen-Bâle Bad Bhf. avant 2009/2010. Les autres tronçons devraient être terminés successivement d'ici 2014, quoi que des reports ne soient pas exclus.
Fin avril 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a appris que les capa- cités des lignes d'apport de la NLFA par le nord, en Allemagne, seraient prêtes en temps opportun. Le financement global n'est toutefois pas encore assuré.
Pour le nœud de Bâle (partie intégrante du message sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés), un deuxième pont sur le Rhin doit être construit côté suisse, durant la décennie en cours. La procédure d'approbation des plans a commencé. La première phase des travaux de planification des chemins de fer s'est achevée par la signature d'un memorandum sur la planification stratégique globale pour Bâle 2003-2030 (contournement de Bâle) par les CFF, la DB, la SNCF et RFF.
Elément central du raccordement de la Suisse orientale aux LGV, en plus d'être une ligne d'apport régionale de délestage pour la NLFA conformément à la convention germano-suisse, la ligne Zurich-Munich doit être aménagée pour la circulation des trains à caisses inclinables sur sa section allemande. Simultanément, le tronçon
3026
Lindau-Memmingen-Geltendorf (près de Munich) pourrait être électrifié. Le parle- ment allemand a qualifié ce projet d'urgent, à l'instar des aménagements de la ligne Stuttgart-Singen. Néanmoins, la rentabilité de ces mesures doit encore être démon- trée. Les études ont déjà commencé et devraient s'achever durant l'année 2005. En acceptant le projet LGV lors de la session de printemps 2005, le Parlement a décidé de consentir un prêt remboursable, à intérêt variable, de 75 millions de francs pour financer préalablement les aménagements de la ligne Lindau-Geltendorf, sur sol allemand (art. 8 de la loi sur le raccordement aux LGV).
16.4.2 Italie - Lignes d'apport par le sud
La planification de l'infrastructure ferroviaire transfrontalière entre la Suisse et l'Italie est régie par la Convention du 2 novembre 1999 entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et le Minis- tère des transports et de la navigation de la République italienne concernant la garan- tie de la capacité des principales lignes reliant la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) au réseau italien à haute performance (RHP) (RS 0.742.140.345.43). Ce traité a été approuvé par le Parlement le 19 mars 2001 et il est entré en vigueur le 18 mai suivant. Il réglemente plus spécifiquement la plani- fication des lignes d'apport de la NLFA par le sud, nécessaires au bon fonctionne- ment de cette infrastructure.
Dans son rapport d'activité 2003 (ch. 10.3.1), la Délégation de surveillance de la NLFA s'est déjà exprimée longuement sur les premières séances du comité directeur italo-suisse, sur la nécessité d'accroître les capacités et la productivité de la ligne Iselle-Domodossola-Gallarate/Novare pour garantir l'ouverture du tunnel de base du Lotschberg en 2007 (Piattaforma Sempione) et sur la révision des études relati- ves au tracé de la ligne à partir de Lugano/Vezia par un groupe de travail conjoint. Elle avait conclu que des progrès remarquables avaient été accomplis dans le do- maine des lignes d'apport par le sud et avait estimé n'avoir aucune raison d'intervenir sur le plan de la haute surveillance parlementaire pour exiger une amé- lioration de la collaboration de la part des partenaires italiens. Dans la perspective de la mise en service du tunnel de base du Lotschberg, elle avait toutefois dit attendre du DETEC et de l'OFT qu'ils continuent à s'engager pour une réalisation rapide des mesures prévues par l'Italie dans le but d'améliorer les capacités sur l'axe du Sim- plon. Selon les prévisions de l'OFT, l'Italie devrait être en mesure d'absorber le trafic de l'axe Lotschberg-Simplon de manière satisfaisante sur les plans de la ponctualité et de la qualité à partir de 2007.
Durant l'année sous revue, la NLFA a entendu l'OFT régulièrement sur cette théma- tique. Elle a ainsi pris acte que le profil d'espace libre allait être élargi sur les lignes Lotschberg-Simplon-Milan et Saint-Gothard-Novare, que des installations de croisement vont être prolongées et que diverses mesures de sécurité seront réalisées, des passages souterrains notamment. D'après le message sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés, les travaux vont bon train. Lors de l'ouverture des tunnels de base du Lætschberg (2007) et du Saint-Gothard (2015), les infrastructures nécessaires à l'exploitation de ces axes seront fonctionnelles dans les deux pays. Dans une pers- pective à plus long terme, les deux pays ont réalisé des études préliminaires concer- nant diverses solutions nouvelles pour les lignes d'apport de l'axe du Saint-Gothard
3027
par le sud. La Suisse a étudié le corridor Lugano-Chiasso et l'Italie le corridor Cadenazzo-Luino/Varèse. L'OFT informe régulièrement les cantons de l'avance- ment de ces travaux.
L'appréciation de la Délégation de surveillance de la NLFA concernant les li- gnes d'apport de la NLFA par le sud, en Italie, n'a pas évolué par rapport à la dernière période examinée. La délégation ne voit donc aucun nécessité pour intervenir au niveau de la haute surveillance parlementaire. Dans le cadre de l'examen du message sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés, le Parle- ment doit se prononcer sur un crédit de planification pour l'évaluation des li- gnes d'apport par le sud.
3028
III. Affaires courantes
17 Décisions du Conseil fédéral, rapports de l'OFT et du CDF
Conformément aux principes d'action de la haute surveillance sur la NLFA, la Délégation de surveillance de la NLFA dispose des moyens suivants pour exercer sa haute surveillance:
– toutes les décisions du Conseil fédéral ayant un lien avec la NLFA, y com- pris les co-rapports; 3
– tous les documents sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision; 4
– les rapports d'étape NLFA établis semestriellement par l'OFT.5 L'OFT les remet à la Délégation de surveillance de la NLFA pour examen jusqu'à fin mars et fin septembre au plus tard;
– toutes les déclarations d'événement, qui sont des rapports établis par les constructeurs et les gestionnaires à l'intention de l'OFT lors d'événements inattendus ou accidentels à caractère exceptionnel.6 L'OFT les transmet à la Délégation de surveillance de la NLFA sans retard;
– tous les rapports et résumés du CDF concernant les contrôles ayant un lien avec la NLFA, y compris l'avis des services contrôlés;7
– les rapports oraux de l'OFT concernant les contrôles complémentaires et spéciaux qu'il effectue.
17.1 Décisions du Conseil fédéral
Durant la période examinée, la Délégation de surveillance de la NLFA a pris connaissance de onze décisions du Conseil fédéral (cf. annexe 5). Le Conseil fédéral prépare actuellement les objets suivants:
–
Libération d'une tranche du crédit d'ouvrage «Réserves».
– Rallonge de crédit à raison du renchérissement, des intérêts intercalaires et de la TVA.
– Adaptation de la convention entre la Confédération, les constructeurs et les chemins de fer (après l'examen du message relatif aux modifications du fi- nancement des projets FTP).
– Réforme des chemins de fer 2.
3 Conformément à l'art. 20, al. 3, de l'arrêté sur le transit alpin, en relation avec l'art. 154, al. 3, LParl.
4 Conformément à l'art. 154, al. 2, let. a, LParl.
5 Conformément à l'art. 4 de l'arrêté sur le financement du transit alpin.
6 Conformément aux DCN, version 4.20, et à la décision de la Délégation de surveillance de la NLFA du 22 avril 2004.
7 Conformément à l'art. 20, al. 3, de l'arrêté sur le transit alpin, en relation avec l'art. 51, al. 3, LParl et avec l'art. 14, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (loi sur le Contrôle des finances, LCS; RS 614.0).
3029
17.2 Rapports d'étape de l'OFT
En vertu de l'art. 4 de l'arrêté sur le financement du transit alpin, le DETEC rend compte chaque semestre de l'avancement des travaux de construction et de l'évolution des coûts à la Délégation de surveillance de la NLFA. Il remplit cette obligation par le biais d'un rapport d'étape NLFA standardisé qui est établi fin mars et fin septembre de chaque année par l'OFT. Le rapport d'étape comporte un rapport principal avec annexes et un résumé.
– Le rapport principal s'adresse à la Délégation de surveillance de la NLFA qui l'examine dans le détail et en prend acte formellement.
– Le résumé est publié. Il est notamment adressé aux CdF, aux CdG, aux CTT et à la DélFin, en complément des comptes rendus oraux que leur font leurs représentants au sein de la Délégation de surveillance de la NLFA.
Les résultats des entretiens et les observations de la Délégation de surveillance de la NLFA concernant les rapports d'étape de l'exercice 2004 sont intégrées dans le présent rapport.
17.3 Déclarations d'événement des constructeurs et des gestionnaires
Selon l'art. 5, al. 2, de l'ordonnance sur le transit alpin, lorsqu'un événement excep- tionnel se produit le constructeur ou le futur gestionnaire concerné doit en informer l'OFT par le biais d'une déclaration d'événement écrite. La notion d'événement exceptionnel recouvre les conditions géologiques inattendues et les accidents graves qui surviennent sur les chantiers de la NLFA, mais aussi les divergences importantes en matière de coûts et de délais par rapport aux objectifs initiaux. Conformément à l'annexe 6 des DCN, l'OFT transmet les déclarations d'événement sans délai au Secrétariat général du DETEC et à la Délégation de surveillance de la NLFA.
La transmission directe de ces rapports à la Délégation de surveillance de la NLFA est une conséquence immédiate de l'amélioration du flux d'information entre l'OFT et la Délégation de surveillance de la NLFA décidée par le Conseil fédéral dans son rapport relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel NLFA.
L'OFT analyse les déclarations d'événement et si nécessaire, des dispositions sont prises au niveau de la Confédération, en plus des mesures déjà mises en œuvre par le constructeur ou le gestionnaire. Les déclarations d'événement sont prises en consi- dération dans les rapports d'étape.
De janvier 2004 à avril 2005, la Délégation de surveillance de la NLFA a examiné 34 déclarations d'événement (cf. annexe 6). Dans la plupart des cas, elle a reçu des explications de la part du constructeur concerné. Les résultats des entretiens et les observations de la Délégation de surveillance de la NLFA sont intégrés dans le présent rapport.
3030
17.4
Rapports du CDF
17.4.1 Examen du contrat d'entreprise entre BLS AT et le consortium de Ferden pour le gros œuvre du tunnel de base sud
Au printemps 2004, le CDF a examiné le contrat d'entreprise conclu entre BLS AT et le consortium de Ferden pour le gros œuvre du tunnel de base sud. Il a notamment contrôlé l'organisation et les processus mis en place et certains aspects formels de la gestion des contrats. Il a aussi vérifié si les avenants aux contrats étaient traités en conformité avec les DCN. Il a constaté que les modalités du contrat pour le gros œuvre du tunnel de base sud sont correctes et qu'une bonne coordination s'est ins- taurée entre direction locale et générale des travaux, direction du tronçon et direction générale du constructeur.
Dans ses recommandations, le CDF estime, d'une part, qu'il est urgent de définir un concept de réception des travaux en collaboration avec le future gestionnaire de l'infrastructure et, d'autre part, que le plan de paiement doit être mis à jour.
17.4.2 Examen de l'organisation d'ATG et du projet du tunnel de base du Ceneri
Au printemps 2004, le CDF a contrôlé le projet du tunnel de base du Ceneri auprès d'ATG. Son but était d'évaluer l'évolution du projet et des coûts sous l'angle de l'optimisation des coûts et de la planification de redimensionnement ainsi que de la précision des coûts actualisés. Vu les dossiers examinés et l'état avancé de la procé- dure d'approbation des plans, le CDF estime qu'une solution «Ceneri light» trop axée sur le rapport coûts-efficacité ne comporterait pas d'avantages. Ce contrôle a montré que les coûts finals prévisionnels de 2035 millions de francs (prix 1998) pour l'ouvrage complet étaient réalistes et que la marge de précision des coûts de ± 15 % était plausible. Dans la suite du projet, les surcoûts et les économies devraient plus ou moins se compenser. Le calendrier ne prévoit aucune réserve.
Le CDF a recommandé à la direction générale d'ATG de s'assurer de l'utilisation d'une terminologie uniforme et de la présentation de ses analyses en conformité avec les DCN.
17.4.3 Analyse des rapports des organes de révision pour l'exercice 2004 et séance de coordination avec les organes de contrôle
Le CDF a informé la Délégation de surveillance de la NLFA de son analyse des rapports des organes de révision pour l'exercice 2004 et de son appréciation de l'opportunité des recommandations formulées. La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte que toutes les questions en suspens ont pu être résolues, que les recommandations ont été jugées opportunes et réalisables, et qu'en 2005 des exa- mens de suivi seront effectués pour en contrôler la mise en application. Par ailleurs, le programme de vérifications pour l'année 2005 a été défini lors de la séance de coordination annuelle des organes de contrôle de la NLFA, sous la houlette du CDF. Les contrôles portent sur les domaines qui présentent des risques. La coordination a
3031
pour but d'éviter des oublis et des doublons et de garantir l'échange d'informations entre les instances de contrôle.
La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte des résultats globalement bons des contrôles effectués par le CDF. Elle constate aussi que la coordination des contrôles fonctionne, ce qui permet d'éviter lacunes et doublons. Pour le moment, la Délégation de surveillance de la NLFA n'identifie aucun besoin d'intervention au niveau de la haute surveillance parlementaire.
17.5 Contrôles complémentaires et spéciaux de l'OFT
Lors de chaque séance de la Délégation de surveillance de la NLFA, l'OFT a rappor- té les résultats des contrôles complémentaires et spéciaux qu'il avait effectués. Début 2005, la délégation a pris acte du rapport général sur les contrôles effectués en 2004, y compris les conclusions et les appréciations de l'office. Les principaux sujets évoqués par la Délégation de surveillance de la NLFA ont concerné les sou- missions (massification des risques, examen de solvabilité, adjudications désavanta- geuses, prétentions supplémentaires; cf. ch. 13), le progrès dans le domaine de la technique ferroviaire (cf. ch. 10.1) et les mesures de compensation (cf. ch. 5).
La consultation du programme des contrôles qui seront effectués en 2005 a montré à la Délégation de surveillance de la NLFA que celui-ci a été établi en fonction des résultats de l'analyse des risques de l'OFT. Des contrôles de l'OFT, la délégation attend des recommandations et des mesures adressées aux constructeurs, notamment en vue de réduire les risques potentiels dans les do- maines de la géologie, de la technique ferroviaire, de l'organisation de la mise en service et de l'évolution des coûts (plan de mesures de compensation).
3032
Annexe 1
Tableau synoptique des recommandations de la Délégation de surveillance de la NLFA au Conseil fédéral
Recommandations au Conseil fédéral 2004
Section
Comme il n'y a aucune réserve de temps pour la préparation de la mise en service de la ligne de base du Lotschberg, la Délégation de surveillance de la NLFA recommande au Conseil fédéral d'examiner, jusque mi-mai 2005,
7.2
si des mesures d'accélération doivent être adoptées, et si oui lesquelles,
si des ressources financières supplémentaires sont nécessaires pour garan- tir la mise en service à l'échéance prévue, et si oui combien, et enfin
quelles sont les conséquences qu'il faut en tirer.
Lors de cet examen, le Conseil fédéral attachera une attention particulière aux aspects suivants:
l'Accord sur les transports terrestres entre la Suisse et la CE;8
le principe de non-discrimination de l'accès au réseau;
le rapport coût-efficacité des mesures d'accélération;
la délimitation entre charges d'infrastructure et charges liées au matériel roulant;
la licéité des mesures.
8 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72).
3033
Annexe 2
Bases légales
Titre abrégé
Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)
Accord sur les transports terrestres
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)
Arrêté FTP
Arrêté fédéral du 20 mars 1998 relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports publics (art. 196, ch. 3, dispositions transi- toires de la Constitution fédérale; RS 101)
Arrêté sur le crédit addition- Arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit additionnel nel NLFA
et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2004 3459)
Arrêté sur le financement du transit alpin
Arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA (FF 2000 142)
Arrêté sur le transit alpin
Arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construc- tion de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (RS 742.104)
Budget 2005 du fonds FTP
Arrêté fédéral II du 8 décembre 2004 concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2005 (FF 2005 471)
Loi sur le Parlement
Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (LParl; RS 171.10)
Loi sur le raccordement aux LGV
Loi fédérale du 18 mars 2005 sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (LLGV; FF 2005 2195)
Loi sur les cartels
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251)
Loi sur les finances de la Confédération
Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0)
Loi sur les travailleurs détachés
Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (RS 823.20)
Ordonnance sur le transit alpin
Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Otransa; RS 742.104.1)
Ordonnance sur les chemins de fer
Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF; RS 742.141.1)
3034
Titre abrégé
Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)
Programme d'allégement budgétaire PAB 03 Règlement du fonds
Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (FF 2003 7389)
Arrêté fédéral du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (RS 742.140)
3035
Annexe 3
Messages et rapports du Conseil fédéral
Titre abrégé
Titre complet et référence (recueil systématique/feuille fédérale)
avant 2004 Message FTP
Message du 26 juin 1996 concernant la réalisation et le financement de l'infrastructure des transports publics (FF 1996 IV 648)
PAB 03
Message du 2 juillet 2003 concernant le programme d'allégement 2003 du budget de la Confédération (PAB 03; FF 2003 5091)
Message sur le crédit additionnel NLFA
Message du 10 septembre 2003 sur l'arrêté fédéral concernant le crédit additionnel et la libération par- tielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2003 5987)
depuis 2004
Rapport relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel NLFA
Rapport du 7 avril 2004 relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 (FF 2004 2499)
Message LGV
Message du 26 mai 2004 relatif à loi sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (FF 2004 3531)
Message KANSAS
Message du 8 septembre 2004 sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés (FF 2004 4803)
Message FINIS
Message du 8 septembre 2004 relatif aux modifica- tions du financement des projets FTP (FF 2004 4977)
PAB 04
Message du 22 décembre 2004 concernant le pro- gramme d'allégement 2004 du budget de la Confédé- ration (PAB 04; FF 2004 693)
3036
Annexe 4
Liste des décisions du Conseil fédéral concernant la NLFA en 2004
Date
Contenu
14.01.2004 Crédit d'ouvrage «Aménagements St-Gall-Arth-Goldau»: rallonge de crédit au titre du renchérissement et de la TVA
07.04.2004
Rapport relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel NLFA
07.04.2004
Axe du Lotschberg et aménagements des lignes du reste du réseau, partie du réseau des CFF, tronçons Berne-Thoune et St. German-Brigue: convention de financement entre la Confédération et les CFF
26.05.2004 Message LGV (raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance)
08.09.2004 Crédits d'ouvrage «Axe du Saint-Gothard», «Aménagements St-Gall-Arth-Goldau» et «Réserves»: transferts de crédit
08.09.2004
Crédits d'ouvrage «Axe du Lotschberg» et «Aménagements des lignes du reste du réseau» (préparation de l'exploitation, axe du Lotschberg: libération d'une tranche du crédit d'ouvrage «Réserves»
08.09.2004 Crédits d'ouvrage «Axe du Saint-Gothard» et «Aménagements St-Gall-Arth-Goldau»: libération de la deuxième phase de la NLFA 1
08.09.2004 Message relatif aux modifications du financement des projets FTP (FINIS)
08.09.2004 Message sur la convention conclue avec l'Italie à propos du renouvellement de la concession du Simplon et de l'exploitation du tronçon ferroviaire jusqu'à Domodossola
08.09.2004 Message sur l'analyse de la capacité des axes nord-sud du réseau ferroviaire suisse et la garantie du tracé des tronçons NLFA reportés (KANSAS)
22.12.2004 Crédits d'ouvrage «Axe du Lotschberg» et «Aménagements des lignes du reste du réseau»: transfert de crédit d'ouvrage
3037
Annexe 5
Liste des déclarations d'événement en 2004 et jusqu'en avril 2005
Date
Titre
15.03.2005
BLS AT nº 16: étape de percement Mitholz-Ferden atteinte
03.02.2005
BLS AT nº 15: accident mortel sur le chantier NLFA de Rarogne
26.01.2005
ATG nº 40: mise à l'enquête Uri, Saint-Gothard Nord, Erstfeld
24.01.2005
ATG nº 41: Sedrun, excavation du poste multifonction
21.01.2005
ATG nº 42: Bodio, accident du travail
31.12.2004
ATG nº 43: évolution des travaux du poste multifonction de Faido
22.12.2004
BLS AT nº 14: surcoûts
06.12.2004
ATG nº 39: augmentation des coûts prévisionnels
17.11.2004
ATG nº 38: Amsteg, traversée de la zone d'Intschi
17.11.2004
ATG nº 37: lot d'Amsteg, décision de la Suva
19.08.2004
ATG nº 35: Sedrun, pollution des eaux
16.08.2004
SOB n° 01: mesures de consolidation du remblai (Degersheim)
31.07.2004
ATG nº 36: prétention supplémentaire du consortium TAT
23.07.2004
ATG nº 31: Bodio, surcoûts/prolongation de la durée des travaux
16.07.2004
BLS AT nº 13: Mitholz, tunnel de protection contre les avalanches
15.07.2004
ATG nº 33: Amsteg, zone granitique
30.06.2004
ATG nº 34: Erstfeld, reports d'échéances
28.06.2004
BLS AT nº 12: annonce préliminaire de surcoûts et de risques sur délais
28.06.2004
ATG nº 28: Sedrun, incendie du tapis roulant
09.06.2004
ATG nº 29: Amsteg, effondrement dans le tube est
08.06.2004
ATG nº 27: critères de confort UIC pour les variations de pression
27.05.2004
ATG nº 30: Faido, convergences dans le tunnel à voie unique
14.05.2004
ATG nº 32: protection contre les risques sismiques
11.05.2004
ATG nº 25b: Faido, attaque intermédiaire
08.04.2004
ATG nº 25a: Bodio, manque de matériaux d'excavation
06.04.2004
BLS AT nº 11b: Mitholz, percement direction sud
31.03.2004
BLS SA nº 01: ETCS Level 2, équipement
10.03.2004
BLS AT nº 11a: Mitholz, surcoûts
09.03.2004
ATG nº 23: Faido, effondrement dans le poste multifonction
05.03.2004
ATG nº 26: décision d'approbation des plans Uri
05.02.2004
ATG nº 24: Amsteg, déviation du tunnelier, zone d'Intschi
20.01.2004
BLS AT nº 09b: Ferden, évacuation
15.01.2004
BLS AT nº 09a: pont sud sur le Rhône achevé
13.01.2004
BLS AT nº 08b: Ferden, évacuation
3038
Annexe 6
Principes d'action guidant le travail et la coordination de la haute surveillance sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA)9
adoptés par
– la Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance (CPSur)
élargie au
– collège présidentiel des Commissions des transports et des télécommunica- tions (CTT)
après consultation des organes suivants:
–
Commissions de surveillance du Parlement (Commissions des finances, CdF, et Commissions de gestion, CdG)
–
Délégation de surveillance de la NLFA (DSN)
–
Délégation des finances (DélFin)
le 6 décembre 2004
Les présents principes d'action réglementent et matérialisent:
a. les tâches de la DSN;
b. les droits de la DSN et la confidentialité de ses travaux;
c. les modalités d'information du public;
d. les comptes-rendus au sein des commissions de surveillance, des CTT, de la DélFin et du Parlement;
e. les compétences et la responsabilité politique de la DSN d'une part et des commissions de surveillance, des CTT et de la DélFin d'autre part;
f. la coordination entre la DSN, les commissions de surveillance, les CTT et la DélFin;
g. les relations entre la haute surveillance et la surveillance du Conseil fédéral sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA).
9 Remplacent les «Lignes directrices de la Délégation de haute surveillance de la NLFA (DSN)» du 2 juin 1999.
3039
2.1 La DSN exerce la haute surveillance sur la réalisation de la NLFA, en appli- cation de l'art. 20, al. 3 à 5, de l'arrêté sur le transit alpin10.
Elle vérifie notamment la conformité des prestations commandées par la Confédération ainsi que le respect des coûts, des échéances, des crédits et des conditions cadres juridiques et organisationnelles. Cette mission consiste aussi à contrôler l'organisation des projets et de la surveillance, ainsi que l'exercice effectif, par les instances compétentes (Conseil fédéral, DETEC et OFT), de leurs fonctions de surveillance et de conduite.
2.2 Les tâches de la DSN ne comprennent pas les activités suivantes:
a. la haute surveillance de l'exploitation de la NLFA;
b. la haute surveillance des autres projets FTP (RAIL 2000, raccordement aux lignes à grande vitesse et lutte contre le bruit);
c. l'appréciation de la rentabilité opérationnelle de la NLFA;
d. l'appréciation du financement des amortissements et des frais supplé- mentaires d'entretien et d'exploitation;
e. l'appréciation de la rémunération et du remboursement des prêts levés sur le marché des capitaux.
Néanmoins, lorsque ces aspects ont des incidences sur l'appréciation des décisions relatives à la construction de la NLFA et sur l'analyse de l'évolution du projet, la DSN en tient compte dans sa réflexion.
2.3 A l'instar des commissions et délégations de surveillance, la DSN remplit sa mission en appliquant les critères de haute surveillance énoncés à l'art. 26 de la loi sur le Parlement11.
2.4 Dans l'exercice de ses tâches, la DSN accorde une attention particulière:
a. à la détection précoce des problèmes ayant une portée stratégique pour l'exécution des projets;
b. à son indépendance dans le traitement des thèmes majeurs, notamment en cas de controverse;
c. aux conséquences possibles des événements à caractère exceptionnel.
3.1 Dans le cadre de l'arrêté sur le transit alpin, la DSN exerce les droits et respecte les obligations inscrits aux art. 51, 154 et 155 de la loi sur le Parle- ment.
Elle a accès à toutes les informations ayant un lien avec la NLFA.12
3.2 La DSN peut constituer des comités.
10 Arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin; RS 742.104).
11 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl; RS 171.10).
12 Cf. art. 154, al. 1, LParl.
3040
3.3 La DSN dispose des moyens suivants pour exercer sa haute surveillance:
a. les rapports d'étape NLFA établis semestriellement par l'Office fédéral des transports (OFT);13
L'OFT remet les rapports d'étape NLFA à la DSN pour examen jusqu'à fin mars et fin septembre au plus tard.
b. toutes les déclarations d'événement, qui sont des rapports établis par les constructeurs et les exploitants à l'intention de l'OFT lors d'événe- ments inattendus ou accidentels à caractère exceptionnel; 14
L'OFT transmet les déclarations d'événement au secrétariat de la DSN au fur et à mesure et sans retard. Le secrétariat les fait suivre immédia- tement au président ou à la présidente de la DSN qui décide de la pro- cédure à appliquer par la suite. 15
c. toutes les décisions du Conseil fédéral ayant un lien avec la NLFA, y compris les co-rapports;
Les décisions du Conseil fédéral sont communiquées à la DSN au fur et à mesure.16
d. tous les documents sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision;17
e. tous les rapports du Contrôle fédéral des finances (CDF) concernant les révisions ayant un lien avec la NLFA, y compris les documents relatifs à ces révisions, l'avis des services contrôlés et les résumés des dos- siers; 18
Les rapports du CDF sont remis régulièrement à la DSN.
f. l'audition de représentants des cantons et des milieux intéressés;
g. l'audition de personnes en qualité de témoins; 19
h. la consultation d'experts externes;
i. les visites in situ.
3.4 Les délibérations de la DSN sont confidentielles. Les règles de confidentiali- té sont celles valables pour les commissions.20
3.5 La DSN règle les modalités de distribution de ses procès-verbaux en applica- tion de l'art. 6, al. 5, de l'ordonnance sur l'administration du Parlement21.
13 Cf. art. 4 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA (arrêté sur le financement du transit alpin; FF 2000 142).
14 Cf. Directives du DETEC sur le controlling de la NLFA, version 4.20, et décision de la DSN du 22 avril 2004.
15 Cf. Directives du DETEC sur le controlling de la NLFA, version 4.20, et décision de la DSN du 22 avril 2004.
16 Cf. art. 20, al. 3, de l'arrêté sur le transit alpin, en relation avec l'art. 154, al. 3, LParl.
17 Cf. art. 154, al. 2, let. a, LParl.
18 Cf. art. 20, al. 3, de l'arrêté sur le transit alpin, en relation avec l'art. 51, al. 3, LParl et avec l'art. 14, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des fi- nances (loi sur le Contrôle des finances, LCF; RS 614.0).
19 Cf. art. 154, al. 2, let. b, LParl.
20 Cf. art. 47 LParl, art. 20, al. 4, du Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN; RS 171.13) et art. 15, al. 4, du Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE; RS 171.14).
21 Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (OLPA; RS 171.115).
3041
4.1 La DSN informe le public régulièrement et en temps opportun sur ses activi- tés.
4.2 La DSN publie son rapport d'activité elle-même.
4.3 Les interlocuteurs de la DSN vis-à-vis du public sont le président ou la présidente ainsi que le vice-président ou la vice-présidente.
5.1 Les comptes-rendus de la DSN au sein des commissions de surveillance, des CTT, de la DélFin et du Parlement ont pour but d'attirer suffisamment tôt l'attention des instances compétentes sur les développements porteurs de risques qu'elle observe dans le cadre de la réalisation de la NLFA.
5.2 En l'espèce, le principal instrument dont dispose la DSN est son rapport d'activité durant l'année écoulée. La discussion et l'adoption du rapport d'activité de la DSN durant l'exercice précédent ainsi que le traitement du rapport d'étape NLFA de l'OFT sur la situation du projet à la fin de l'année ont lieu simultanément.
Chaque année, début mai, le rapport d'activité de la DSN est transmis aux commissions de surveillance, aux CTT et à la DélFin qui en prennent acte.
Si la DSN estime que les commissions de surveillance, les CTT ou la DélFin doivent intervenir dans leur domaine de compétences propres, elle formule des propositions et recommandations claires à leur intention. Elle le fait im- médiatement si elle le juge nécessaire, mais au plus tard dans son rapport d'activité.
5.3 La DélFin reçoit les rapports d'étapes NLFA de l'OFT pour information22 mais seule la DSN en débat.
La DSN s'assure que les commissions de surveillance, les CTT et la DélFin reçoivent semestriellement le résumé (Management Summary) du rapport d'étape NLFA pour information.
5.4 Pour garantir un degré d'information identique au sein des commissions de surveillance, des CTT et de la DélFin, la DSN envoie à chacune une copie pour information de ses courriers au Conseil fédéral et au chef du DETEC, ainsi que de ses rapports écrits adressés à l'une d'entre elles.
5.5 Les représentants des commissions de surveillance, des CTT et de la DélFin au sein de la DSN informent les organes qui les ont délégués comme suit:
– ils informent les CTT au moins lorsqu'elles prennent acte du rapport d'activité de la DSN, lors de la parution des rapports d'étape NLFA - sur la base du résumé desdits rapports - et lors d'événements à carac- tère exceptionnel;
Cf. art. 4 de l'arrêté sur le financement du transit alpin (FF 2000 142 et FF 2004 3459).
3042
22
– ils rendent compte directement et régulièrement aux commissions de surveillance et à la DélFin des résultats de la dernière séance de la DSN et disposent pour cela d'un point de l'ordre du jour distinct.
5.6 Dans la mesure du possible, on veillera à ce que l'un des quatre délégués représentant l'une des deux CdF siège à la DSN en qualité de membre de la CdF et de la DélFin. De la sorte, l'uniformité de l'information entre les commissions de surveillance et les CTT, d'une part, et la DélFin d'autre part, pourra être garantie.
5.7 Dans les situations exceptionnelles, la DSN informe sans tarder les prési- dents ou les présidentes des commissions de surveillance, des CTT et de la DélFin.
5.8 Les représentants des commissions de surveillance, des CTT et de la DélFin au sein de la DSN communiquent régulièrement à la DSN les missions et re- commandations formulées par ces organes à son intention.
5.9 Il incombe aux commissions de surveillance de rendre compte de l'activité de la DSN au Parlement.
Le rapport d'activité de la DSN est mis à l'ordre du jour des deux Chambres, une année par les CdG et l'autre par les CdF.
6.1 La DSN exerce la haute surveillance sur la réalisation de la NLFA sans préjudice des compétences propres des commissions de surveillance, des CTT et de la DélFin.
6.2 Les objets ayant un lien avec la NLFA tels que
le rapport de gestion du Conseil fédéral,
–
– le budget, les crédits supplémentaires et le compte du Fonds pour les grands projets ferroviaires (fonds FTP),
– l'approbation des crédits du fonds FTP décidés par la voie urgente au sens des art. 18 et 31 de la loi sur les finances de la Confédération23, – les projets législatifs,
sont du ressort des commissions de surveillance, de la DélFin et des CTT, qui en délibèrent dans les limites de leurs compétences respectives. Celles-ci invitent toutefois la DSN à prendre position.
6.3 Lorsque, dans le cadre de leur activité parlementaire ordinaire, les commis- sions de surveillance ou la DélFin sont confrontées à des problèmes relevant de la haute surveillance sur la réalisation de la NLFA et nécessitant des éclaircissements, elles chargent la DSN de cet examen approfondi.
23 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0).
3043
6.4 Lorsque, dans le cadre de leur activité parlementaire ordinaire, les CTT sont confrontées à des problèmes relevant de la haute surveillance sur la réalisa- tion de la NLFA et nécessitant des éclaircissements, elles chargent si possi- ble la DSN de cet examen approfondi ou s'adressent directement au Conseil fédéral, en étroite collaboration avec la DSN.
6.5 La DSN rend compte de ses observations aux commissions de surveillance, aux CTT et à la DélFin.
a. Lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas lieu d'intervenir, elle assume la res- ponsabilité politique de ses observations.
b. Lorsqu'elle estime qu'il faut intervenir, elle informe les commissions compétentes ou la DélFin et formule des recommandations concrètes à leur intention. L'approfondissement des questions soulevées et la mise en œuvre des recommandations formulées sont ensuite du ressort des commissions compétentes ou de la DélFin, qui assument alors la res- ponsabilité politique.
7.1 La DSN coordonne ses activités avec les commissions de surveillance, les CTT et la DélFin, ainsi qu'avec d'autres commissions concernées.
7.2 Le président ou la présidente de la DSN assure la coordination entre les collèges présidentiels des commissions de surveillance, des CTT et de la DélFin au sein de la Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance (CPSur) élargie au collège présidentiel des CTT.24
7.3 Le secrétaire de la DSN assure la coordination à l'échelon des secrétariats:
a. lors des séances de coordination qui se tiennent régulièrement au sein des secrétariats des commissions et délégations de surveillance.
b. par le biais de contacts directs avec les secrétariats des commissions de surveillance, des CTT et de la DélFin, ainsi que d'autres commissions concernées.
8.1 Dans le cadre de la haute surveillance, la DSN apprécie si le Conseil fédéral remplit son mandat de surveillance dans le domaine de la NLFA. La haute surveillance de la DSN est sélective et thématique tandis que la surveillance du Conseil fédéral est générale, absolue et exhaustive.
8.2 La DSN n'a aucun pouvoir de décision ou droit d'émettre des directives. Elle peut adresser des doléances ou des recommandations au Conseil fédéral ou en faire adopter par l'une des commissions de surveillance, par l'une des CTT ou encore par la DélFin.
24 En vertu de l'art. 54 LParl.
3044
8.3 Ces recommandations et doléances n'engagent pas la responsabilité de la DSN, que ce soit pour les décisions prises par le Conseil fédéral ou pour la surveillance immédiate qu'il exerce sur l'administration et des tiers. La sur- veillance immédiate et le pouvoir d'émettre des directives restent la compé- tence exclusive du Conseil fédéral.
3045
Annexe 7
Evolution des coûts de référence initiaux jusqu'aux coûts finals prévisionnels au 31 décembre 2004
Ouvrage
Coûts de référence Réserves centrales initiaux (CRI)
Compensations
Modifications de projet
Adjudications: surcoûts/ économies
Décompte final: surcoûts/ économies
Coûts finals prévisionnels
Surveillance du projet
76,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
98,00
Axe du Lotschberg
3 214,00
80,71
-122,00
647,41
258,29
176,20
4 254,61
Axe du Saint-Gothard
7 716,00
352,93
-105,00
dont tunnel de base du Ceneri
1 392,54
40,50
-23,00
1 972,43 628,89
110,00 -3,50
0,00 0,00
2 035,43
Aménagements de la Surselva
123,00
0,00
0,00
-11,20
0,00
0,00
111,80
dont Landquart-Disentis (RhB)
65,60
0,00
0,00
-8,01
0,00
0,00
57,59
– dont Sedrun-Disentis (MGB)
57,40
0,00
0,00
-3,21
0,00
0,02
54,22
Raccordement de la Suisse orientale
992,00
0,00
0,00
-33,67
-23,97
0,00
934,36
dont tunnel de base du Zimmerberg
776,00
0,00
0,00
-20,36
-23,97
0,00
731,67
– dont tunnel du Hirzel
216,00
0,00
0,00
-13,31
0,00
202,69
Aménagements St-Gall-Arth-Goldau
86,00
11,51
0,00
3,35
0,50
0,40
100,95
– dont aménagements SOB 1
37,89
7,21
0,00
-0,33
-1,50
0,20
43,47
dont aménagements CFF
30,57
4,30
0,00
0,00
0,00
0,00
34,86
dont aménagements SOB 2
17,55
0,00
0,00
3,67
2,00
0,60
22,62
–
–
–
–
3046
–
10 046,36
Prix 1998
négatives
Ouvrage
Coûts de référence initiaux (CRI)
Réserves centrales négatives
Compensations
Modifications de projet
Adjudications: surcoûts/ économies
Décompte final: surcoûts/ économies
Coûts finals prévisionnels
Prix 1998
Aménagements des lignes du reste du réseau
550,00
0,00
-20,00
270,19
0,00
0,00
800,19
dont axe du Lotschberg (BLS)
60,97
0,00
-20,00
0,00
0,00
0,00
40,97
dont axe du Lotschberg (CFF)
189,03
0,00
0,00
6,76
0,00
0,00
195,79
dont axe du Saint-Gothard (CFF)
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
dont préparation de l'exploitation L (BLS)
0,00
0,00
0,00
123,42
0,00
0,00
123,42
dont préparation de l'exploitation G (CFF)
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
140,00
Total
12 757,00
445,15
-247,00
2 870,51
344,82
175,80
16 346,28
Réserves
1 947,00
Ensemble du projet NLFA
14 704,00
445,15
247,00
2 870,51
344,82
175,80
16 346,28
–
–
–
–
–
3047
Annexe 8
Fonds FTP: simulation de l'OFT (au 24 mars 2005)
Avances et limite supérieure des avances
au 24.03.2005
14 000 000
Bases:
FINIS sans les ressources ZEB
compte 2004 (C)
crédits de paiement 2004, y compris supplément I/05 (CP)
12 000 000
budget 2006 (B), plan financier 2007-2009 (PF), compte prévisionnel (P)
surcoûts NLFA au 31.12.2004, sans risques potentiels
y compris KANSAS (39 mio.)
décision du Conseil des États - limite des avances relevée à 8,6 mia.
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
C
C
C
C
C
C
C
IP
F
F
PF
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2031
2022
2023
2024
2026
2027
2028
2029
2030
en milliers de francs
avances du fonds
limite superieure (nominale)
marge négative 0%
3048
Marge de trésorerie (gap): 140 mio. (2011)
B
P
2025
Annexe 9
Evolution des crédits d'ouvrage, y compris le crédit «Réserves», de 1998 à fin 2004
Crédit d'ouvrage
AF 08.12.1999
Variation
ACF 03.07.2001
Variation ACF 21.08.2002
Variation ACF 27.08.2003
Variation AF 10.06.2004
Variation ACF 08.09.2004
Variation ACF 22.12.2004
Surveillance du projet
65
76
76
76
76
76,00
76,00
Axe du Lætschberg
2 754
3 214
3 624
3 789
3 789
Axe du
6 612
7 716
7 716
7 929
7 929
7 928,60
Saint-Gothard
Aménagements de la Surselva
105
123
123
123
123
123,00
123,00
Raccordement de la Suisse orientale
850
992
992
992
992
992,00
992,00
Aménagements
74
86
91
91
91
91,07
91,07
St-Gall-Arth-Goldau
471
550
-20
530
530
530
639,63
Aménagements des lignes du reste du réseau
Réserves
1 669
1 947
395 1 552
-378
1 174
2 074
1 597,80
Crédit global NLFA
12 600
14 704
14 704
15 604
15 604
15 604
Notes
1
2
3
4
5
6
7
–
Source: récapitulation établie sur la base des rapports d'étape nº 17 et 18 de l'OFT; en millions de francs (prix 1998), arrondi.
3049
Notes
1 Crédit global de la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'indice de renchérissement ZIW (arrêté sur le financement du transit alpin).
2 Crédit global de la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'indice de renchérissement de la NLFA (IRN) (ACF du 3 juillet 2001): ajustement du crédit d'ensemble à l'IRN à hauteur de 2,1 milliards environ (détails de la conversion, cf. message du 10 septembre 2003 sur l'arrêté fédéral concernant le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 1 [FF 2003 5987], annexe 7).
3 Crédit global de la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'IRN après la première libération de réserves par le Conseil fédéral (ACF du 21 août 2002): réduc- tion des réserves de 395 millions (axe du Lotschberg + 390 millions; Saint-Gall-Arth-Goldau + 5 millions; transfert de crédit: aménagements des lignes du reste du réseau - 20 millions, axe du Lotschberg + 20 millions).
4 Crédit global de la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'IRN après la deuxième libération de réserves par le Conseil fédéral (ACF du 27 août 2003): réduc- tion des réserves de 378 millions (axe du Lotschberg + 165 millions; axe du Saint-Gothard + 213 millions).
5 Crédit global de la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'IRN, après octroi du crédit additionnel de 900 millions par le Parlement (AF du 10 juin 2004).
6 Crédit global de la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'IRN après la troisième libération de réserves par le Conseil fédéral (ACF du 8 septembre 2004): réduction des réserves de 476,5 millions environ (axe du Lotschberg + 366,9 millions; aménagements des lignes du reste du réseau + 109,6 millions; ajus- tement de différences d'arrondi résultant de l'AF du 10 juin 2004 par le biais de transferts de crédit mineurs).
7 Crédit global de la NLFA en prix de 1998 sur la base de l'IRN (ACF du 22 décembre 2004): transfert de crédit (axe du Lotschberg - 17,78 millions, aména- gements des lignes du reste du réseau + 17,78 millions).
3050
Annexe 10
Analyse des risques de l'OFT fin 2004
Facteur de risque
Evaluation
Mesures
Risques
Coûts
Délais
Insuffisance des crédits alloués
Financement insuffisant
Lætschberg
faible
faible
TBG
faible
faible
TBC
faible
moyen
Procédures d'approbation des plans
moyen
moyen
plus longues que prévu à Uri et au Ceneri
Conditions géologiques plus
mauvaises que prévu
Lætschberg
faible
faible
TBG
élevé
élevé
TBC
élevé
élevé
Non-respect des contrats
moyen à élevé
moyen à élevé
Sécurité des barrages moyen
moyen
Analyse des conséquences financières de nouveaux surcoûts sur la base des modalités de financement prévue par FINIS.
Dans le cadre d'entretiens avec le canton d'Uri, l'OFT a résolu des questions en rapport avec la traversée de la Schächen afin que la procédure d'approbation des plans du tronçon nord puisse reprendre.
La géologie reste un point clé dont l'OFT continue de s'entretenir régulièrement avec les constructeurs. L'office va évaluer les chances et les risques et, au besoin, prendra des mesures. Aucune nouvelle mesure n'est prévue au Lotschberg. S'agissant du TBG, l'OFT et ATG définissent une procédure permettant de comparer les prévisions géologi- ques/géotechniques et les conditions réelles pour attester les surcoûts et les retards dus à l'aléa géologique de manière transparente. Les prévisions géologiques du projet de construction du TBC et leurs implications techniques sont examinées par l'EST-AT.
La manière dont les constructeurs doivent traiter les prétentions supplémentaires des entreprises est réglée par des processus ad hoc et fait l'objet de contrôles de la part de l'OFT. Une procédure de conciliation doit être engagée dans les cas litigieux. La gestion des contrats est du ressort des constructeurs, qui doivent régulièrement informer l'OFT des prétentions supplémentaires élevées par les entreprises. Le traitement de chaque dossier est contrôlé. Durant l'été 2004, l'EST-AT a procédé à un contrôle sur l'axe du Lotschberg. Elle a constaté que les suppléments acceptés jusque-là étaient justifiés. D'autres contrôles sont prévus. Le rejet des prétentions indues est un sujet abordé lors des entretiens périodiques avec les constructeurs, mais aussi dans les rapports d'étape NLFA de l'OFT ainsi que lors des séances de la Délégation de surveillance de la NLFA.
Dans le secteur du TBG, la surveillance des barrages est garantie. L'organisation est en place et fonctionne efficacement. Dans le secteur du TBL, les dernières mesures seront effectuées sur l'ouvrage de Ferden en 2005.
3051
Facteur de risque
Evaluation
Mesures
Risques
Coûts
Délais
Modifications de la commande et modifications de projet
moyen
moyen
Technique ferroviaire pas prête pour la mise en service Lætschberg TBG/TBC
élevé faible
élevé faible
Evolution de la technique ferroviaire (exigences/technologie)
Lætschberg TBG/TBC
faible
moyen à élevé
faible moyen à élevé
Passage de témoin du constructeur au gestionnaire +
faible à moyen
faible à moyen
Impossibilité de délivrer l'autorisation d'exploitation
Conséquences des mesures prises pour moyen à élevé moyen à élevé tenir les délais en termes de coûts
L'OFT mise toujours sur une approche rigide des commandes. Les commandes ne sont passées aux constructeurs que si ceux-ci en ont calculé les coûts préalablement. L'office attend des constructeurs qu'ils établissent des projets de mise à l'enquête conformes à la loi et à l'état de la technique. Par ailleurs, les communes et les cantons concernés doivent être impliqués assez tôt dans la procédure (Uri, Ceneri). Lorsque des modifications de projet demandées par le biais du processus de mutations ont des répercussions majeures sur le calendrier et/ou sur les coûts, l'OFT les évalue avec un œil critique en examinant leurs causes et les motifs invoqués.
S'agissant du risque relatif à la mise en service de l'axe du Lotschberg, sur demande de l'OFT les conseils d'administration de BLS AT et du BLS ont garanti la mise à disposi- tion de ressources supplémentaires. L'organisation de projet pour la phase de mise en service a été améliorée en commun et des mesures ont été adoptées pour optimiser la collaboration entre BLS AT et le BLS. L'EST-AT effectuera un contrôle auprès des deux entreprises durant le 1 er trimestre 2005 et réévaluera les risques résiduels en rapport avec la phase de mise en service (notamment logistique et points de friction). Dans son rapport de contrôle concernant l'axe du Saint-Gothard, l'EST-AT a formulé plusieurs recommandations dont ATG a pris bonne note.
En 2005, l'OFT contrôlera si le projet de construction concernant la technique ferro- viaire dans le TBG, qui lui a été remis en janvier, est conforme à la commande de la Confédération. Des mesures seront prises lorsque les résultats des analyses seront connus.
L'OFT a mis en place deux groupes de travail (GT MES-L et G), confié la direction du réseau suisse ETCS Level 2 aux CFF et engagé les conseils d'administration de BLS AT et du BLS dans les travaux. Un contrôle sera effectué sur l'axe du Lotschberg durant le 1er trimestre 2005 afin d'identifier et de concrétiser les risques. La procédure prévue permettra de définir un processus systématique. L'OFT définit les secteurs critiques, pour les deux axes, et examine les aspects juridiques, financiers et organisationnels avec les futurs gestionnaires.
L'OFT a enjoint les constructeurs de résoudre ce conflit d'objectifs de façon à dégager le meilleur rapport coût-efficacité. En mars 2005, un contrôle ciblé sur les mesures dites d'accélération sera réalisé sur l'axe du Lotschberg.
3052
Facteur de risque
Evaluation
Mesures
Chances
Coûts
Délais
Conditions géologiques meilleures que prévu
faible à moyen
faible à moyen
Les constructeurs ont pour mission d'exploiter les opportunités géologiques et d'en présenter les conséquences financières de manière transparente. Pour le TBG, cette tâche s'applique notamment au chantier de Sedrun, où jusqu'ici les conditions effectives ont été meilleures que les prévisions, et au chantier d'Amsteg, quoi que dans une moindre mesure.
Mesures de compensation supplémentaires
faible
faible Les constructeurs doivent systématiquement rechercher des possibilités de compensation au sein du projet. Les mesures de compensation proposées par les constructeurs sont contrôlées et évaluées par l'OFT. En ce qui concerne l'axe du Saint-Gothard, une exper- tise devra se prononcer sur l'ampleur des mesures d'étanchéité requises dans le tunnel.
Redimensionnement de parties du projet
moyen
moyen
L'OFT examinera les possibilités de redimensionnement dans le cadre du programme sur le développement des grands projets ferroviaires (ZEB).
Technique ferroviaire prête pour la mise en service avant l'échéance
faible
faible
S'agissant de l'axe du Saint-Gothard, vu le stade encore précoce du projet, l'OFT pilote le développement et l'adoption des mesures par les constructeurs. Un contrôle est effec- tué sur l'axe du Lotschberg dans le cadre de G7. ATG envisage éventuellement de raccourcir la phase de mise en service d'environ six mois.
Octroi de l'autorisation d'exploitation faible plus tôt que prévu
faible
Pour être en mesure de saisir toutes les opportunités en relation avec la mise en service des tunnels de base, l'OFT a institué deux groupes de travail pour la mise en service (GT MES-G/L).
3053
Annexe 11
Tableau synoptique des observations, appréciations et recommandations de la NLFA dans ses rapports d'activités de 1999 à 2003
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
Haute surveillance Parlement
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA agit au nom et pour le compte du Parlement et, à ce titre, elle vérifie notamment si et dans quelle mesure le Conseil fédéral, le DETEC et l'OFT remplissent leurs mandats de surveillance stratégique et opérationnelle au niveau de l'administration. La Délégation de surveillance de la NLFA n'a aucun pouvoir de décision ou droit d'émettre des directives. Elle peut adresser des doléances ou des recommandations au Conseil fédéral, aux services compétents de l'administration fédérale et aux construc- teurs. Ce faisant, elle n'assume aucune responsabilité directe.
2002 Sur mandat de la Commission des finances du Conseil des Etats, la Délégation de surveillance de la NLFA a analysé la structure, les effets et l'efficacité du système de surveillance de la NLFA. Elle a conclu que l'application stricte et le respect des instruments existants étaient garants d'une surveillance effective. En l'état actuel des choses, la Délégation de surveillance de la NLFA ne voit donc aucun besoin de restructurer la haute surveillance parlementaire qui lui incombe ou la surveillance exercée par l'Office fédéral des trans- ports.
La Délégation de surveillance de la NLFA s'occupe essentiellement des projets de la NLFA 1, phases 1 et 2. Elle ne s'intéresse cependant pas qu'à la réalisation en tant que telle, mais aussi aux exigences liées à la sécurité opérationnelle future dont il faut déjà tenir compte dans les activités de planification et de construction. Forte de sa compé- tence de haute surveillance concomitante, elle traite aussi de ques- tions connexes (interactions entre la NLFA et les autres projets FTP, en particulier par le biais du fonds FTP; respect de la volonté du
O
Conseil fédéral Autorités fédérales Constructeurs
Délimitation juridique des compétences et des responsabilités. (observation répétée dans chaque rapport d'activité de la déléga- tion)
O A CdF, CdG, CTT (DélFin)
Aucune mesure supple- mentaire nécessaire.
O
Ces règles ont été reprises dans les princi- pes d'action guidant le travail et la coordination de la haute surveillance sur la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, qui ont été
3054
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
adoptés par la CPSur le 6 décembre 2004.
1999 La Délégation de surveillance de la NLFA considérera dorénavant la possibilité de faire appel à des experts externes, notamment par souci de respect de la séparation des pouvoirs entre le Parlement et l'administration et aussi de l'indépendance du CDF dans ses comptes rendus.
O
Dans certains domaine, le concours d'experts a été demandé lors des séances de la délégation.
Surveillance Surveillance du Conseil fédéral
2003 La surveillance directe incombe au Conseil fédéral, au DETEC et à l'OFT, qui ont l'obligation d'assumer cette tâche.
O
Conseil fédéral DETEC OFT
Délimitation juridique des compétences et des responsabilités. (observation répétée dans chaque rapport d'activité de la déléga- tion)
Surveillance et pilotage par le DETEC
Conventions AlpTransit
2003 Le remboursement des prêts commerciaux par les compagnies de chemin de fer est un point central des conventions AlpTransit conclues avec les constructeurs et les chemins de fer, raison pour laquelle l'OFT retient leur révision jusqu'à ce que les résultats des études sur la rentabilité et les coûts subséquents des projets FTP soient connus.
O
–
Cette révision se fera à l'issue de l'examen du message FINIS par le Parlement, dans la seconde moitié de 2005.
2003 Lors de son entretien avec la Délégation de surveillance de la NLFA, le chef du DETEC a confirmé la nécessité de renforcer le processus de controlling, pour qu'en cas d'événements susceptibles d'entraîner des surcoûts notables, le département, le Conseil fédéral et la surveil- lance parlementaire puissent intervenir le plus tôt possible.
O
Les DCN ont été com- plétées et précisées début 2004. cf. explications dans le présent rapport d'activité
3055
peuple et du Parlement, notamment pour les souhaits dépassant le cadre des sous-projets de la NLFA décidés ou ajournés). La Délégation de surveillance de la NLFA tient à ne pas empiéter sur la sphère de compétences du Conseil fédéral, sans pour autant omet- tre d'informer ses commissions mères des décisions préliminaires qui ont été prises et des grandes orientations, car ces commissions auront par la suite à examiner les messages et à approuver les crédits concernés.
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
La Délégation de surveillance de la NLFA estime que la structure mise en place au cours des cinq dernières années pour assurer le pilotage et le controlling du projet au niveau de l'administration, et qui est mise en œuvre par l'OFT, a globalement fait ses preuves. Elle est donc d'avis qu'aucun changement de fond ne s'impose et qu'il faut plutôt mettre l'accent sur une application systématique des DCN, dont il faut éventuellement préciser la portée.
A
Conseil fédéral DETEC OFT
Les DCN ont été com- plétées et précisées début 2004.
Le Conseil fédéral a chargé l'OFT de préciser les modalités des déclarations d'événements des constructeurs (ATG et BLS AT), notamment en ce qui concerne les coûts et le financement. Sur ce point, l'avis de la Délégation de surveillance de la NLFA rejoint celui formulé par le Conseil fédéral dans son rapport du 7 avril 2004 relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel NLFA, où l'on peut lire que le système de rapports semestriels a fait ses preuves pour assurer la gestion courante du projet ainsi qu'un controlling strict des coûts de la NLFA et que l'utilisation précise et cohérente des déclarations d'événement permet aussi de suivre régulièrement l'évolution du projet entre les rapports d'étape.
O
Révision des DCN début 2004.
O
A CdF, CdG, CTT (DélFin)
Les commissions ne doivent pas prendre de mesures supplémentai- res.
2002 La Délégation de surveillance de la NLFA est satisfaite que les DCN aient été complétées et qu'elles soient améliorées en permanence. La Délégation de surveillance de la NLFA note avec satisfaction que les constructeurs appliquent activement les DCN et que les contrôles relatifs au respect de ces dernières ont donné de bons résultats.
O
O
2001 La Délégation de surveillance de la NLFA considère qu'il est de la plus haute importance de compléter rapidement les DCN afin que les constructeurs puissent les appliquer et les respecter en toute circons- tance. A l'avenir, elle contrôlera si elles sont complétées correctement et dans les délais fixés.
O
A
cf. commentaires sous 2002 et 2003
1999 Lors de l'examen des rapports d'étape, la Délégation de surveillance de la NLFA a constaté que pour les données traitées par ATG, des erreurs s'étaient glissées dans les valeurs d'adjudication, en raison de problèmes d'informatique et de manque de personnel. Elle a alors saisi l'occasion d'examiner de plus près l'application des DCN par ATG.
O
cf. commentaires sous 2001, 2002 et 2003
3056
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser-
vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
Des problèmes similaires dans les valeurs d'adjudication et dans les calculs des indexations se sont produits chez BLS AT.
Stratégie d'information
Flux d'informations 2003 La Délégation de surveillance de la NLFA a invité le DETEC et entre la surveillance et la haute surveil- lance
l'OFT à analyser les processus de communication et à les améliorer, dans le but d'établir plus rapidement et avec une plus grande immé- diateté les informations indispensables à l'exercice de la surveillance parlementaire.
C'est donc avec satisfaction qu'elle a pris acte de la volonté du Conseil fédéral, exprimée dans son rapport du 7 avril 2004, d'intensifier les activités de communication de la Confédération et des constructeurs à son égard lorsque des processus politiques se déroulent en parallèle (p. ex. l'examen de crédits additionnels par le Parlement).
A l'avenir l'OFT transmettra immédiatement toutes les déclarations d'événements des constructeurs au président de la Délégation de surveillance de la NLFA via le SPFA. Il appartiendra alors au prési- dent de décider de la suite de la procédure.
Stratégie de commu- nication des autorités fédérales et des constructeurs Stratégie de commu- nication de la Déléga- tion de surveillance de la NLFA
En sa qualité d'instance responsable de la haute surveillance parle- mentaire, la Délégation de surveillance de la NLFA dispose aussi de compétences en matière d'information. Sa communication devant s'inscrire dans la ligne du mandat qui lui a été confié par le Parle- ment, elle met l'accent sur la haute surveillance financière dans une optique politico-stratégique ainsi que sur le contrôle de l'administration.
O
A DETEC OFT
L'accélération du flux d'informations s'est concrétisé par l'envoi immédiat, à tous les membres de la déléga- tion, de tous les com- muniqués de presse et déclarations d'événement. cf. explications dans le présent rapport d'activité
L'OFT a été chargé de coordonner plus étroitement la communica- tion entre la Confédération et les constructeurs dans le cadre de la stratégie de communication sur la NLFA (SCN).
OFT (constructeurs)
La SCN a été révisée en 2004.
O
Ces règles ont été reprises dans les princi- pes d'action de la haute surveillance sur la NLFA.
3057
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
–
Sa politique de relations publiques est préventive, concrète, franche et active.
–
De son point de vue, il incombe en priorité à l'OFT, au DETEC, voire au Conseil fédéral d'informer sur l'ensemble du projet, sur les aspects techniques et les décisions des autorités.
–
Le rôle de la Délégation de surveillance de la NLFA consiste à donner une appréciation de ces questions dans l'optique de la haute surveillance parlementaire.
–
Enfin, la délégation traite le courrier de particuliers et d'organismes lorsqu'ils touchent à des aspects stratégiques, liés à la haute surveillance financière et au contrôle de l'administration.
Rapports: délimitation des compétences
2003 L'OFT rédige, publie et commente les rapports d'étape. La Déléga- tion de surveillance de la NLFA les examine et les évalue pour le compte des commissions mères et du Parlement.
O
OFT
Rapports: coordination
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA a particulièrement appré- cié le fait de pouvoir traiter simultanément son propre rapport d'activité et le rapport d'étape de l'OFT et elle propose à ses com- missions mères d'adopter cette procédure pour les exercices futurs. La période sous revue des rapports d'étape de l'OFT coïnciderait ainsi avec celle du rapport d'activité de la Délégation de surveillance de la NLFA, ce qui permettrait aussi de baser les analyses sur des données plus récentes.
A CdF, CdG, CTT (DélFin)
Depuis l'automne 2003, l'OFT publie ses rap- ports d'étape sous sa propre responsabilité. Ces règles ont été reprises dans les princi- pes d'action de la haute surveillance sur la NLFA, qui précisent encore que dorénavant, les commissions de contrôle rendront compte du rapport d'activité devant les Chambres.
Rapports: rapports d'étape
2002 Sur recommandation de la Délégation de surveillance de la NLFA. dans son dernier rapport d'étape l'OFT a pour la première fois établi un catalogue complet, homogène et transparent des mesures de compensation.
O
Les mesures de com- pensation sont énumé- rées et attestées dans tous les rapports d'étape NLFA de l'OFT.
2001 Début 2001, la Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte du rapport d'étape de l'OFT sur le 2e semestre 2000, en émettant toute- fois quelques réserves.
O
A OFT (constructeurs)
cf. commentaires sous 2002 et 2003
3058
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
Elle a notamment déploré l'absence d'une présentation détaillée des coûts, indispensable à l'exercice de sa fonction de haute surveillance. Elle a également regretté que, malgré le professionnalisme des personnes engagées et les efforts fournis, les rapports soumis à l'OFT par les constructeurs ne satisfassent pas encore entièrement aux exigences des DCN.
Lors d'une visite chez ATG à Lucerne, la délégation a interrogé des représentants des services concernés sur ce sujet, notamment sur les mesures prévues pour remédier au problème. La Délégation de surveillance de la NLFA rappelle que le traitement informatique, par l'OFT, des données relatives à la NLFA revêt une importance capi- tale. Cette tâche doit donc être considérée comme une fonction de direction, qui doit être gérée et contrôlée en tant que telle. La déléga- tion a pu constater que la première phase de mise au net des données de base s'est achevée au milieu de 2001, conformément au calendrier, et que l'objectif d'éliminer tous les points faibles d'ici le printemps 2002 pouvait être considéré comme réaliste.
2000 En 1999, la Délégation de surveillance de la NLFA a fait rapport sur les valeurs d'adjudication erronées et incomplètes fournies dans les rapports d'étape. Elle constate que les solutions informatiques des constructeurs pour le transfert des données ne fonctionnent pas encore pleinement. Les constructeurs lui ont garanti que le transfert des données à l'OFT fonctionnerait d'ici à la fin de l'année sous revue et que les données complètes et correctes seraient disponibles pour l'élaboration du rapport d'étape du 1er semestre 2001.
O A OFT (constructeurs)
cf. commentaires sous 2001, 2002 et 2003
Organisation du projet
2002 La Délégation de surveillance de la NLFA convient avec le CDF qu'une organisation ne prévoyant pas la séparation des tâches d'étude de projet et d'exécution nécessite un système de contrôle interne efficace et bien rôdé. Sur la base de l'évaluation faite par le CDF et l'OFT, elle constate qu'ATG remplit cette condition et que ses responsables sont conscients de son importance. En bref, les deux constructeurs disposent d'un système de gestion des risques profes- sionnel fondé sur les DCN.
O
A
3059
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
La Délégation de surveillance de la NLFA est intervenue pour que, lors de l'élection de nouveaux administrateurs, l'on tienne plus compte de la qualité «publique» du commettant. Les administrateurs doivent avoir conscience que leur société anonyme, malgré sa struc- ture de société privée, travaille avec des deniers publics et que les pouvoirs publics peuvent donc légitimement exiger des explications précises sur leur utilisation.
Le DETEC a pris note de cette recommandation et a complété le profil d'exigences en conséquence. Les administrateurs doivent avoir conscience que ces ouvrages sont financés par des fonds publics, que la Confédération exerce diverses fonctions de surveillance et que le Parlement suit le projet de très près.
O
A DETEC
Lors de l'élection des nouveaux présidents du conseil d'administration d'ATG et de BLS AT, le DETEC et les che- mins de fer (qui sont actionnaire unique) veillé au respect de cette exigence de la Déléga- tion de surveillance de la NLFA.
2002 Vers la fin de la période sous revue, la Délégation de surveillance de la NLFA a appris avec satisfaction que le conseil d'administration d'ATG avait décidé de réorganiser la direction de l'entreprise. A partir de 2002 celle-ci se composera de cinq membres qui seront tous responsables d'un secteur d'activité clé.
Pour la Délégation de surveillance de la NLFA, cette réorganisation était nécessaire pour passer d'une organisation axée sur la planifica- tion à une structure conçue dans la perspective de la longue phase d'exécution du tunnel de base du Saint-Gothard. Elle permet aussi d'asseoir sur une base plus large les connaissances relatives aux projets et les responsabilités. La Délégation de surveillance de la NLFA considère que les honorai- res versés aux administrateurs des sociétés ATG et BLS AT sont raisonnables et qu'ils correspondent à ceux pratiqués dans d'autres sociétés anonymes comparables. Elle n'envisage donc pas de pour- suivre les investigations sur ce terrain.
2000 Lors de l'examen des risques potentiels et des points faibles, à savoir dans les domaines des adjudications et de l'informatique des cons- tructeurs, la Délégation de surveillance de la NLFA a pu se convain- cre que les améliorations nécessaires avaient été mises en œuvre.
O
A
O
A CdF, CdG, CTT La Délégation de (DélFin)
surveillance de la NLFA n'identifie aucun besoin d'intervention.
O cf. commentaires sous 2002 et 2003
3060
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
Prestations/Ouvrages
Délimitation entre la première et la deuxième phase de la NLFA
2001 La Délégation de surveillance de la NLFA a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la nécessité de respecter le cadre juridique fixé en cas de réalisation anticipée d'importantes parties des projets prévus pour la deuxième phase. La décision du peuple et du Parlement de procé- der de manière échelonnée ainsi que la limite supérieure des avances fixée à 4,2 milliards de francs dans le fonds FTP doivent impérative- ment être respectées, tout comme les échéances prévues pour la réalisation des projets financés par ce fonds, surtout en ce qui concerne ceux de la première phase.
O
A Conseil fédéral OFT
Un financement privé du tunnel de base du Zimmerberg n'a pas abouti.
L'aménagement anticipé du second tube du tunnel de base du Lotschberg a été refusé par l'OFT.
1999 La Délégation de surveillance de la NLFA estime qu'anticiper la réalisation de certains projets de la deuxième phase exigerait une modification de l'échelonnement prévu à l'art. 10bis de l'arrêté sur le transit alpin et, éventuellement, une modification de la limite supé- rieure des avances fixée à l'art. 6, al. 2, du règlement du fonds FTP. Le Parlement reste libre de procéder à ces modifications.
O
A Conseil fédéral OFT
Un financement privé du tunnel de base du Zimmerberg n'a pas abouti.
Axe du Saint-Gothard: canton d'Uri tracé de la ligne montagne long – –
2003 L'évolution des coûts sur le versant uranais de l'ouvrage (Saint- Gothard Nord et Erstfeld) est inquiétante. Cette partie du projet est encore en phase de planification et les coûts finals prévisionnels y sont déjà continuellement en augmentation. L'OFT a déjà été informé de modifications de projet entraînant des surcoûts de l'ordre de 483 millions de francs (selon projet mis à l'enquête), ce qui équivaut à environ 65 % des coûts de référence initiaux pour le tronçon Saint- Gothard Nord et pour les travaux de construction à Erstfeld (740 millions environ). La Délégation de surveillance de la NLFA ne dispose pas encore d'informations détaillées à ce sujet. ATG doit d'abord les analyser et en contrôler la plausibilité. Les retards qui se sont accumulés sur le versant nord de la ligne de base du Saint-Gothard et l'échelonnement de l'approbation entraînent des surcoûts, en particulier pour la gestion des matériaux. Les réper- cussions de l'échelonnement sur les coûts ne peuvent pas encore être chiffrées avec exactitude. Elles dépendront directement du retard accumulé sur la partie nord.
O
A OFT (ATG)
cf. explications dans le présent rapport d'activité
O
cf. explications dans le présent rapport d'activité
3061
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
La Délégation de surveillance de la NLFA est satisfaite que les parties - Confédération et autorités d'une part, population uranaise de l'autre - aient enfin trouvé un terrain d'entente grâce à un dialogue constructif. Elle espère que, dans cet esprit, l'épuisement des voies de droit ne sera plus un objectif en soi et que l'échelonnement des décisions d'approbation des plans permettra désormais d'éviter tout nouveau report d'échéance.
2002 Sur recommandation des commissions mères et fidèle à sa pratique habituelle, en 2002 la Délégation de surveillance de la NLFA s'est attachée à faire en sorte que le DETEC et l'OFT recherchent une solution consensuelle sur le plan politique, parallèlement aux procé- dures légales en cours. Son but était de disposer d'informations complètes afin de pouvoir évaluer les conséquences de l'évolution de la situation sur le plan des finances et des échéances de la NLFA et d'informer les commissions mères de manière détaillée La Délégation de surveillance de la NLFA a examiné dans quelle mesure les dispositions légales en vigueur sont respectées - pour le tracé de la ligne dans le canton d'Uri il s'agit en particulier de l'arrêté sur le transit alpin, de l'échelonnement du projet et des crédits votés. Sur la base des entretiens qu'elle a eus, elle considère que le Conseil fédéral a exploré toutes les voies possibles pour trouver une solution à long terme favorable au canton d'Uri, acceptable tant sur le plan politique que sur le fond, en respectant les dispositions légales en vigueur et en tenant compte de la situation actuelle des finances fédérales. Elle souligne que les autres exigences du gouvernement uranais débordent du cadre légal en vigueur et requièrent obligatoi- rement de nouvelles décisions, au moins de la part du Parlement. Le Conseil fédéral a la compétence, sur le plan de l'aménagement du territoire, de définir les lignes d'accès dans le plan sectoriel AlpTran- sit. En revanche, l'extension du périmètre de la NLFA ainsi que l'adjonction et le financement de nouveaux ouvrages ne peuvent se faire que dans le cadre d'un processus politique ordinaire. Selon l'art. 8bis, al. 2, de l'arrêté sur le transit alpin, la réalisation et le financement des investissements non financés de la NLFA sont régis par des arrêtés fédéraux de portée générale distincts.
O
A
DETEC
cf. explications dans le présent rapport d'activité
O
A DETEC OFT
O
A
Le Conseil fédéral a soumis le message KANSAS au Parlement.
3062
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
A DETEC
cf. commentaires sous 2002 et 2003
2001 La Délégation de surveillance de la NLFA a constaté avec inquiétude que la forte réaction à la procédure d'approbation des plans engagée par ATG en juin 2001 pourrait retarder une nouvelle fois la date de mise en service de l'axe du Saint-Gothard et provoquer des surcoûts supplémentaires. Elle s'est prononcée en faveur d'une solution rapide et consensuelle. Le chef du département a insisté sur la volonté politique du Conseil fédéral de proposer un tracé acceptable pour la population locale, et donc de trouver une solution consensuelle au problème. La Délégation de surveillance de la NLFA attache beaucoup d'importance à ce que l'on évalue correctement les conséquences politiques, financières et temporelles d'une éventuelle réalisation de la variante «montagne longue» une fois la construction du tunnel de base du Saint-Gothard achevée. Un nouveau report de la mise en service de l'axe du Saint-Gothard se traduirait inévitablement par des surcoûts supplémentaires.
O
A DETEC, OFT (ATG)
cf. commentaires sous 2002 et 2003
Axe du Saint-Gothard: Ceneri
2001 La Délégation de surveillance de la NLFA a noté que la décision du Conseil fédéral de construire deux tubes à voie unique entraîne des surcoûts liés à la sécurité estimés à 519 millions de francs (prix 1998)
Elle tient à relever que la différence effective entre cette solution et le tube unique à double voie prévu initialement s'établit à environ 300 millions de francs. En effet, selon l'état actuel de la technique de sécurité, un tunnel à double voie aurait dû être complété par au moins une galerie de sécurité. Dans le cas du Ceneri, une telle galerie de service aurait entraîné un surcoût de quelque 200 millions de francs, or ce montant n'avait pas été prévu dans le devis. La Délégation de surveillance de la NLFA est d'avis que les surcoûts de 519 millions de francs, non inclus dans le crédit global de la NLFA, devront être couverts par les réserves contenues dans le crédit global, à moins qu'ils ne puissent être compensés par d'autres éco- nomies.
O
A Conseil fédéral cf. explications dans le présent rapport d'activité
3063
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
Axe du Saint-Gothard: Zimmerberg
1999 La Délégation de surveillance de la NLFA arrive à la conclusion qu'une réalisation anticipée du tronçon NLFA du tunnel du Zimmer- berg ne devrait pas dépasser la limite supérieure des avances du fonds FTP. Elle ne devrait pas non plus mettre en danger la réalisation dans les délais prévus des projets financés par ce fonds, en particulier ceux de la première étape de la NLFA. En effet, si des fonds destinés notamment au tunnel de base du Lotschberg devaient faire défaut et retarder l'achèvement de cet ouvrage, des pertes de recettes importan- tes en résulteraient rapidement pour la Confédération, qui serait dans l'impossibilité de prélever dans les délais prévus l'entier de la rede- vance poids lourds liée aux prestations (RPLP). A OFT
O
A Conseil fédéral OFT
cf. explications dans le présent rapport d'activité
Axe du Lotschberg: 2002 La Délégation de surveillance de la NLFA a signalé que la nécessité, aménagement du deuxième tube ou la preuve de la nécessité de l'aménagement du deuxième tube devait d'abord faire l'objet d'un examen approfondi tenant compte non seulement du coût de la construction mais aussi des intérêts, soulignant au passage qu'il ne fallait en aucun cas empiéter sur les prérogatives du Parlement. La Délégation de surveillance de la NLFA a pris bonne note du fait que l'OFT tiendra compte de cette proposition dans ses travaux préliminaires en vue du message relatif à la NLFA 2 (KANSAS).
O
Axe du Lotschberg: 2001 La Délégation de surveillance de la NLFA a bien accueilli la décision raccordement de Frutigen
de l'OFT, qui tient compte du désir des autorités ainsi que d'une large frange de la population concernée de voir se concrétiser une solution durable.
Elle relève que, puisque l'on a renoncé à installer les équipements ferroviaires, cet investissement est conforme au plan sectoriel du Conseil fédéral et à la décision d'échelonnement du Parlement. Elle table sur la compensation de ces surcoûts de 17 millions de francs par des économies dans d'autres secteurs de l'axe du Lætschberg.
O
A OFT BLS AT
L'OFT a rejeté la proposition de BLS AT en 2002. Durant la session de printemps 2005, le Conseil national - conseil prioritaire - a examiné le projet de planification KANSAS; il a suivi les proposi- tions du Conseil fédéral. Les compensations n'équilibreront pas les surcoûts cumulés. cf. explications dans le présent rapport d'activité
3064
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
2000 La planification du raccordement à la ligne actuelle dans la zone de Frutigen s'achemine vers une solution globale optimale mais cepen- dant plus chère que prévue. Compte tenu de l'avantage d'une solution globale et de son acceptation par une large frange de la population locale, la Délégation de surveillance de la NLFA a également relevé que les intérêts supérieurs (respect du principe de redimensionnement de la NLFA, atteinte des objectifs de transfert en 2009 et évitement de précédents pour d'autres raccordements) exigeaient un respect aussi juste que possible du cadre financier et une distinction stricte entre ce qui est indispensable et ce qui est souhaitable. Elle s'est engagée pour que des investissements préliminaires en vue d'une réalisation complète ne soient réalisés, dans le cadre de la variante minimale, que si cela ne pose pas d'entrave majeure à l'exploitation ultérieure de l'axe du Lætschberg.
O
A OFT
cf. commentaires sous 2001
Coûts Mesures de compensation (constructeurs)
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA estime qu'il reste indis- pensable de maintenir la pression sur les constructeurs afin qu'ils recherchent sans cesse de nouvelles possibilités de compensation.
A Conseil fédéral DETEC OFT
cf. explications dans le présent rapport d'activité
2002 La Délégation de surveillance de la NLFA estime qu'il est indispen- sable que toutes les instances compétentes s'engagent pleinement à appliquer la planification des mesures de compensation telle qu'elle est prévue par l'ordonnance sur le transit alpin (art. 2, al. 3) et l'arrêté sur le financement du transit alpin (art. 3, let. c). La pression sur l'administration et sur les constructeurs doit être maintenue. La gestion des coûts doit être rigoureuse et toutes les possibilités de compensation doivent être explorées. Les constructeurs doivent appliquer une stratégie de rigueur contre les augmentations des coûts. En outre, des mesures de gestion des coûts efficaces doivent être prises.
A Conseil fédéral DETEC OFT (constructeurs)
cf. commentaires sous 2003
Paramètres et normes (autorités fédérales)
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA demande au Conseil fédéral d'examiner les normes et paramètres qui pourraient être modifiés pour réaliser des économies. Celui-ci devra lui rendre un rapport circonstancié sur les résultats de son analyse, et en temps opportuns.
A Conseil fédéral OFT cf. explications dans le présent rapport d'activité
3065
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
2000 La Délégation de surveillance de la NLFA attend, tant du Conseil fédéral que des responsables, qu'ils recherchent encore plus intensi- vement des possibilités de compensation, qu'ils respectent scrupuleu- sement la procédure d'approbation des modifications de projet et que, dans leur réflexion, ils envisagent aussi la possibilité d'adapter les normes fixées par la Confédération.
A Conseil fédéral DETEC OFT (constructeurs)
cf. commentaires sous Paramètres et normes 2003 et Mesures de compensation 2002 et 2003
Planification de redimensionnement (Parlement)
2003 Pour garantir le respect des délais et l'utilisation économe des res- sources, la définition et la modification éventuelle des projets FTP doivent en principe faire l'objet de messages axés sur le long terme (LGV 2e étape, RAIL 2000 2e étape) et ne devraient pas être traités dans le cadre de programmes d'allégement budgétaire (à court terme), qui ne permettent pas une analyse de toutes les implications pour le projet.
A Commission chargée de l'examen préala- ble (CPAB)
A Conseil fédéral DETEC OFT
Les préoccupations de la Délégation de surveil- lance de la NLFA ont été communiquées à la commission spéciale CPAB 03 dans une prise de position écrite. Le Parlement s'est exprimé à ce sujet lors de l'examen du message sur le crédit additionnel NLFA.
La Délégation de surveillance de la NLFA soutient le DETEC et l'OFT dans leur volonté de rechercher une solution moins coûteuse en étudiant avec rigueur le tracé de la ligne du tunnel de base du Zimmerberg ainsi que la nécessité opérationnelle d'un tunnel au Hirzel dans le cadre des préparatifs du message relatif à la libération des crédits d'ouvrage pour la deuxième phase de la NLFA 1.
Modifications de la commande/ Extensions de projet
2003 Au moment où il est exigé à d'autres endroits de retarder des projets ou de les redimensionner, le Conseil fédéral doit refuser toute modi- fication importante du projet NLFA adopté par le peuple afin de ne pas créer de précédent. Seuls des motifs avérés de sécurité ou l'introduction d'une nouvelle technique ferroviaire peuvent justifier une adaptation du projet.
2002 A l'avenir, la Confédération devra éviter par tous les moyens les modifications de commandes pouvant induire des surcoûts, afin de s'assurer que les coûts totaux ne sortent pas du cadre fixé. Il est exclu d'entrer en matière sur des requêtes supplémentaires qui, bien que souhaitables sur le plan de la politique régionale, ne sont pas suppor- tables sur les plans matériel et financier. Il faut envisager d'autres financements pour les modifications de commande dues à l'élévation des exigences de sécurité ou au développement technologique.
A Conseil fédéral
cf. explications dans le présent rapport d'activité
A Conseil fédéral OFT
cf. commentaires sous 2003
3066
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
Programmes d'allégement budgétaire
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA s'est considérablement investie dans l'examen des conséquences possibles des mesures d'allégement budgétaire et elle a communiqué ses conclusions aux commissions chargées de l'examen préalable du message dans une prise de position écrite. Tout en reconnaissant la nécessité d'assainir les finances fédérales, il lui appartenait de signaler à ces commissions les conséquences que pourrait avoir le PAB 03 sur le programme de construction, sur la gestion des finances et sur les échéances de la NLFA.
A Commission chargée de l'examen préala- lance de la NLFA ont ble (CPAB)
été communiquées à la commission spéciale CPAB 03 dans une prise de position écrite.
Analyse des risques 2003 Il faut également constater que d'importants risques de coûts ne sont pas compris dans les coûts finals prévisionnels et dans les surcoûts. Il n'est donc pas exclu que la projection du coût final doive encore être révisée à la hausse. La Délégation de surveillance de la NLFA constate que la tendance haussière des coûts reste plus tangible que les réductions qui seraient nécessaires pour respecter le cadre financier.
O
A cf. explications dans le présent rapport d'activité
Crédits/Financement
O
A cf. explications dans le présent rapport d'activité
2002 Si l'exploration de toutes les possibilités de compensation, le renfor- cement et la mise en œuvre d'une planification de redimensionne- ment et le réexamen de projets relatifs à la deuxième phase de la NLFA 1 ne permettent pas d'assouplir à nouveau la marge de man- œuvre financière, la Délégation de surveillance de la NLFA est d'avis
Les préoccupations de la Délégation de surveil-
de coûts
Crédits additionnels 2003 Dans son rapport du 7 avril 2004 relatif aux surcoûts concernant le crédit additionnel NLFA, le Conseil fédéral maintient le montant du crédit additionnel sollicité à 900 millions de francs. Ce montant permettra de financer les travaux pendant les quatre prochaines années, à condition qu'il n'y ait pas une accumulation d'événements qui ne sont pas pris en considération dans les estimations actuelles des risques. En formulant cette proposition, le Conseil fédéral reste fidèle à son approche qui consiste à surveiller le cadre financier de près et à maintenir une forte pression sur les coûts. La Délégation de surveillance de la NLFA partage ce point de vue, et elle a déjà eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises. A Conseil fédéral Le Parlement s'est exprimé à ce sujet lors de l'examen du message sur le crédit additionnel NLFA.
3067
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
que le Conseil fédéral devrait demander un crédit additionnel au Parlement.
La Délégation de surveillance de la NLFA a défini plusieurs critères qui devront guider le Conseil fédéral dans son choix du moment opportun.
La marge de manœuvre dont dispose le Parlement dans l'exercice de sa souveraineté financière doit être garantie autant que faire se peut. Sauf motifs impératifs, il convient donc de ne pas attendre que le seul moyen pour éviter un arrêt des chantiers soit une procédure de crédit urgent.
Les solutions antiéconomiques doivent être évitées. En aucun cas il ne faut arriver à des situations extrêmes telles que la suspension, même provisoire, d'un projet à cause d'un crédit additionnel deman- dé trop tard.
En revanche, une demande de crédit additionnel serait considérée comme prématurée si elle était soumise dès les premiers signes d'un besoin encore éventuel, et ce avant même que l'on ne dispose de calculs des coûts sérieux et que l'on ait procédé aux investigations requises. Le Parlement ne peut exercer ses compétences financières correctement que s'il dispose de bases de décision suffisantes. Dans ce type de situation, les investigations doivent être menées sans délai et rapidement.
Une demande de crédit additionnel serait aussi prématurée s'il existait encore des gisements d'économies et de compensations non exploités. Le Parlement attend de ses organes d'exécution qu'ils entreprennent tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour respecter les limites de crédit, même dans un contexte difficile. Après une discussion approfondie, la Délégation de surveillance de la NLFA est arrivée à la conclusion que la solution la plus appropriée serait de solliciter un crédit additionnel pour le crédit d'ouvrage «Réserves» car ce dernier couvre les modifications de commandes de la Confédération.
Elle recommande donc au Conseil fédéral de prendre ses décisions en tenant compte des critères et des enseignements évoqués lors de l'entrevue avec le chef du DETEC.
A Conseil fédéral DETEC
Le Parlement s'est exprimé à ce sujet lors de l'examen du message sur le crédit additionnel NLFA.
3068
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
Rallonges de crédit et indice de renchérissement
2001 La Délégation de surveillance de la NLFA conclut que l'augmentation du crédit global de la NLFA par le Conseil fédéral dispose d'une base juridique suffisante et garantit la transparence du passage de l'ancien au nouvel indice. La Délégation de surveillance de la NLFA salue la définition d'un indice de renchérissement plus proche de la réalité. Elle constate que, du fait des tensions sur le marché de la construction des tunnels, depuis 1999 le renchérissement s'est fortement accéléré dans cette branche.
O
A
cf. explications dans le présent rapport d'activité
2000 L'évolution véritable du renchérissement ne pourra être clarifiée que lorsque l'on aura remplacé l'indice zurichois des coûts de la construc- tion de logements (ZIW) par un nouvel indice des constructions souterraines. La Délégation de surveillance de la NLFA a étroitement suivi le processus d'évaluation mis en œuvre par l'administration. Le nouvel indice doit être opérationnel durant la première moitié de 2001. Il doit englober le renchérissement dans la construction de tunnels en se basant sur la différence entre les devis et les prix d'adjudication des contrats d'entreprise aux coûts du marché. Ce qui est important pour la Délégation de surveillance de la NLFA, c'est que ce système permette une distinction claire et nette entre, d'une part, les surcoûts résultant de modifications de projet et, d'autre, part les dépenses supplémentaires liées au renchérissement.
O
A OFT AFF
cf. commentaires sous 2001
Augmentation des crédits de paiement par le Conseil fédéral
2001 Selon le règlement du fonds, si les travaux avancent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts est conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut autoriser, pour le projet en question, un crédit supplémentaire allant jusqu'à 15 % du crédit de paiement autorisé pour l'année en cours. La Délégation de surveillance de la NLFA relève que les conditions légales pour la libération des fonds par le Conseil fédéral étaient remplies et que ces relèvements ont permis d'éviter des problèmes de trésorerie.
O
A cf. explications dans le présent rapport d'activité
3069
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
Gestion des crédits 2003 La Délégation de surveillance de la NLFA rappelle qu'aucun enga- gement financier dépassant les tranches de crédit disponibles ne doit être pris avant que le Parlement ou le Conseil fédéral ne libère les ressources sollicitées pour la deuxième phase de la NLFA 1.
Changement de paradigme
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA relève que le problème de financement apparu au cours de la période sous revue est le premier du genre. Elle attache la plus grande importance à ce que cette question soit analysées dans les délais les plus brefs. Elle tient à être informée sur la solution adoptée d'ici fin 2004.
O
A DETEC OFT
Jusqu'à présent, les difficultés liées à la libération des crédits de paiement ont pu être surmontées grâce à l'octroi ou la libération de tranches de crédits d'engagement en temps opportun. Le Parlement s'est exprimé à ce sujet lors de l'examen du message sur le crédit additionnel NLFA. cf. explications dans le présent rapport d'activité
Déficit de financement
2003 Le déficit de financement de la NLFA, autrement dit le montant supplémentaire à financer, s'établit à 200 millions de francs fin 2004 par rapport à la somme du crédit d'ensemble et du crédit additionnel sollicité.
O
cf. explications dans le présent rapport d'activité
Relèvement de la RPLP
1999 La Délégation de surveillance de la NLFA rappelle que la RPLP
à pourra être prélevée intégralement au plus tôt à partir du jour de la 2003 mise en service du premier tunnel de base, mais au plus tard dès 2008.
O
cf. explications dans le présent rapport d'activité
Fonds FTP
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA s'est considérablement investie dans l'examen des conséquences possibles du programme d'allégement budgétaire 03 et elle a communiqué ses conclusions aux commissions chargées de l'examen préalable du message dans une prise de position écrite. Tout en reconnaissant la nécessité d'assainir les finances fédérales, il lui appartenait de signaler à ces commissions que les simulations du fonds FTP doivent être interprétées à la lumière de nombreuses variables.
O
A Commission chargée de l'examen préala- lance de la NLFA ont ble (CPAB)
Les préoccupations de la Délégation de surveil-
été communiquées à la commission spéciale CPAB 03 dans une prise de position écrite.
O
A OFT
3070
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
2002 L'alimentation (financement) du fonds est en principe garantie par les sources spécifiées à l'art. 196, ch. 3, al. 2, de la Constitution fédérale (RPLP, impôt sur les huiles minérales, TVA, marché des capitaux). Les surcoûts liés aux projets et les charges imputables au renchéris- sement, aux intérêts intercalaires et à la TVA sont pris en compte dans le fonds FTP et sont actuellement réputés financés (fin 2002). Cette planification de trésorerie et la planification pluriannuelle des investissements, dont l'OFT rend compte semestriellement dans son rapport d'étape, montrent que depuis la dernière période examinée, l'état du fonds n'a que légèrement varié et qu'il ne doit pas être qualifié de dramatique. Aujourd'hui, tant le financement du fonds que celui des projets FTP par les crédits de paiement du fonds sont assurés. Par conséquent, la Délégation de surveillance de la NLFA juge qu'il n'y a actuellement aucune raison d'intervenir sur le plan des crédits de paiement, ce qui n'est pas le cas pour les crédits d'engagement.
O
cf. commentaires sous 2003
O
O
A
2001 Compte tenu de la marge de manœuvre très étroite qu'offre la limite supérieure des avances du fonds FTP, la Délégation de surveillance de la NLFA a chargé l'OFT de renforcer sa présence auprès des constructeurs dans le cadre de la gestion des projets ainsi que la surveillance du fonds, en complément de l'instrument principal que représente la planification de compensation. A l'avenir, l'OFT informera régulièrement la délégation des derniers résultats des simulations.
O
A OFT
Réserves du Conseil 2003 Les réserves qui couvrent les risques éventuels ne sont pas contenues fédéral
dans la projection du coût final.
O
2002
2003 Des réserves ne doivent être libérées par le Conseil fédéral que s'il et est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être neutralisés par d'autres moyens.
A Conseil fédéral
L'OFT présente en principe une simulation actualisée de la planifi- cation de trésorerie du fonds FTP lorsque les conditions cadres ou les hypothèses de travail ont subi des change- ments. cf. explications dans le présent rapport d'activité cf. explications dans le présent rapport d'activité
3071
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
2002 En outre, les constructeurs, qui sont responsables des projets, doivent plus tenir compte des intérêts de la Confédération dans les questions ou requêtes relevant à la fois du domaine de responsabilités de la Confédération et du leur.
A
OFT (constructeurs)
Rentabilité
2003 La rentabilité, le financement des amortissements ainsi que des frais supplémentaires d'entretien et d'exploitation, et enfin la rémunération et le remboursement des prêts leves sur le marché des capitaux ne sont pas du ressort de la délégation, mais ce sont des questions qui ont des implications dans l'appréciation des décisions prises et de l'évolution des chantiers de la NLFA. La Délégation de surveillance de la NLFA a pris bonne note des résultats contrariants de la nouvelle étude de rentabilité ainsi que des solutions proposées. Les calculs de rentabilité s'inscrivent toujours dans un contexte précis, qui évolue avec le temps. La délégation salue donc l'initiative du Conseil fédéral, qui a demandé l'actualisation de la première étude. La politique des transports actuelle doit composer avec des conditions cadres différentes de celles qui avaient présidé à l'étude de rentabilité de 1997. Il s'agit maintenant de tenir compte des développements induits par le PAB 03 ou qui pourraient l'être par un programme d'allégement subséquent.
O
A CTT, CdF
Le Parlement s'est exprimé à ce sujet lors de l'examen du message sur le crédit additionnel NLFA. Ces règles ont été reprises dans les princi- pes d'action de la haute surveillance sur la NLFA.
Calendrier Lotschberg
2003 Pour la Délégation de surveillance de la NLFA, la technique ferro- viaire est le plus grand facteur d'incertitude. Vu l'importance du système d'arrêt automatique des trains ETCS Level 2 et de l'adaptation du matériel roulant à la signalisation en cabine pour garantir l'objectif 2007, la Délégation de surveillance de la NLFA a mené des entretiens avec les responsables de l'OFT (commettant), de BLS AT (constructeur) et des CFF (direction de projet) lors de chacune de ses séances. Le 12 mai 2003, l'OFT a approuvé la planification d'un système palliatif en posant toutefois comme condition qu'il s'agisse d'une solution aussi simple que possible permettant de proposer au moins
O
A cf. explications dans le présent rapport d'activité
3072
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
une offre de base pour le trafic marchandises. Selon les CFF, il faut aussi tabler sur des problèmes d'échéance supplémentaires pour l'adaptation du matériel roulant aux nouvelles normes. Les constructeurs des deux tunnels de base ont adopté des mesures de gestion qui doivent leur permettre d'atténuer les risques sur délais effectifs et de réaliser les prestations supplémentaires demandées dans le cadre du programme de construction. Ces mesures ont pour but de garantir le respect du calendrier convenu.
2002 Pour la Délégation de surveillance de la NLFA il est important de savoir si le système sera prêt à l'emploi lors de l'ouverture de l'axe du Lotschberg et quels seraient les surcoûts en cas contraire. La décision de principe sur la nécessité d'installer une signalisation conventionnelle (extérieure) en plus de la signalisation en cabine (ETCS Level 2) pour assurer l'exploitation de l'axe du Lætschberg ne doit pas être prise avant un an. Il convient donc d'exploiter plei- nement ce battement pour étudier cette question plus à fond. L'ouverture de cet axe à l'échéance prévue est essentielle dans la perspective de la perception intégrale de la RPLP et des recettes supplémentaires qui alimenteront ainsi le fonds FTP.
O
A OFT
Saint-Gothard
2003 Fin 2003, en tenant compte des mesures d'optimisation, la Délégation de surveillance de la NLFA estime que la phase de mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard ne débutera pas avant 2014. Par conséquent, l'OFT prévoyant une durée d'un an pour cette phase, elle table désormais sur une intégration du tunnel de base du Saint- Gothard dans l'horaire des courses en 2015.
O A
cf. explications dans le présent rapport d'activité
2002 Les délais deviennent critiques sur le tronçon d'Erstfeld et toute modification des échéances se reportera directement sur la date de mise en service prévue. Le retard estimé jusqu'à l'achèvement de la construction du tunnel d'Erstfeld doit être contrecarré par des mesures de planification. Les retards estimés jusqu'à l'achèvement de la construction du tunnel de base ne pourront plus être rattrapés d'ici le début de la phase de mise en service.
O
3073
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
Début 2003, après que l'OFT aura examiné le nouveau calendrier des échéances, la Délégation de surveillance de la NLFA étudiera plus à fond la nécessité de modifier éventuellement les délais fixés et analysera les conséquences possibles.
Autres ouvrages
2003 Selon les projections actuelles, les échéances générales de construc- tion et d'exploitation des principaux axes pourront être tenues pour tous les autres ouvrages (aménagements de la Surselva, raccordement de la Suisse orientale, aménagements Saint-Gall-Arth-Goldau, aménagements des lignes du reste du réseau).
O
cf. explications dans le présent rapport d'activité
Analyse des risques 2003 L'OFT estime comme suit la précision des prévisions concernant la mise en service des axes du Lotschberg et du Saint-Gothard:
sur délais
Pour l'exploitation commerciale de l'axe du Lotschberg (prévue en mai 2007), la précision de la prévision varie entre 0 et + 1 an.
Pour l'exploitation commerciale de l'axe du Saint-Gothard (pré- vue en 2015), la précision de la prévision varie entre 0 et + 3 ans.
Contexte général Lignes d'apport à l'étranger: Italie
2003 Selon les prévisions de l'OFT, à partir de 2007 l'Italie devrait être en mesure d'absorber le trafic de l'axe Lotschberg-Simplon de manière satisfaisante sur les plans de la ponctualité et de la qualité. Dans la perspective de la mise en service du tunnel de base du Lotschberg, la Délégation de surveillance de la NLFA attend toute- fois du DETEC et de l'OFT qu'ils continuent à s'engager pour une réalisation rapide des mesures prévues par l'Italie afin d'améliorer les capacités sur l'axe du Simplon. L'OFT a annoncé que le message sur la planification de la NLFA 2 comporterait une évaluation des améliorations possibles dans les liaisons avec l'étranger, en particulier avec l'Italie.
2002 La Délégation de surveillance de la NLFA s'est rendue au Tessin sur le site du futur tracé de la ligne au sud de Bodio et le long de la partie suisse de la ligne de Luino. Elle a également eu un échange de vues avec des représentants du gouvernement tessinois et avec une déléga- tion de la société Rete Ferroviaria Italiana (RFI) emmenée par M. Ezio Facchin, directeur RFI Nord-Est. Enfin, elle s'est entretenue
O
DETEC OFT
cf. explications dans le présent rapport d'activité
O
Le Conseil fédéral a soumis le message KANSAS au Parlement.
O A
O
cf. explications dans le présent rapport d'activité
3074
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
avec le chef du DETEC et avec l'OFT sur l'état des discussions avec les autorités politiques compétentes. Grâce à ces explications, la Délégation de surveillance de la NLFA a pu constater que la planification globale de RFI prévoit des ouvrages importants dans l'optique de la politique suisse des transports et pour la NLFA, notamment une ligne d'apport de Chiasso à Monza. Elle a également appris que RFI n'entend pas faire passer la totalité du trafic marchandises par la ligne de Luino mais uniquement les convois de containers dans le sens nord-sud avec un prolongement vers Laveno puis Novare et Gênes. Le trafic à destination du nord-est de la Péninsule contournera également Milan, mais dans ce cas via Bellinzone et Lugano. Le tunnel de base du Ceneri reste donc utile pour une bonne partie du trafic marchandises.
2001 La Délégation de surveillance de la NLFA invite le Conseil fédéral à persévérer dans les négociations avec les pays voisins, en particulier avec l'Italie, afin que les lignes d'apport de l'étranger puissent être réalisées à temps. Elle a pris acte du fait qu'au début de 2002, les CFF remettront une étude à l'OFT dans laquelle sont proposées différentes variantes. Sur la base des conclusions du DETEC, elle examinera dans le détail chacune de ces options ainsi que leurs incidences sur la NLFA.
A Conseil fédéral
Lignes d'apport à l'étranger: Allemagne
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement des travaux sur les lignes d'apport au nord de la NLFA.
O
A
Le Conseil fédéral a soumis le message KANSAS au Parlement.
Il existe un risque, côté allemand, au niveau des crédits de finance- ment. La délégation a pris acte que les possibilités d'amélioration des raccordements dans la région bâloise seront évaluées dans le cadre du message sur la planification de la NLFA 2.
Lignes d'accès en Suisse (hors du périmètre de la NLFA)
2001 La Délégation de surveillance de la NLFA constate que des problè- mes de capacités subsisteront, en particulier dans les agglomérations et sur les lignes d'accès au tunnel de base du Saint-Gothard. Actuel- lement, ces aménagements ne font pas partie des projets de la 2e étape de RAIL 2000.
O
3075
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser-
Recomman-
Effets
vation
Appré- ciation
dation à
La Délégation de surveillance de la NLFA a visité certains chantiers du nouveau tronçon Mattstetten-Rothrist où elle a reçu des informa- tions sur l'état d'avancement des travaux et sur l'importance de cette ligne pour la NLFA.
Lignes de raccordement: canton de Schwyz
2002 A l'instar du DETEC, la Délégation de surveillance de la NLFA considère que la proposition du canton de Schwyz est très promet- teuse car elle envisage une planification globale des infrastructures routière et ferroviaire dans le cadre d'une politique des transports durable et d'une politique budgétaire responsable. Elle a pris bonne note des propositions du canton et de sa volonté de mener une politi- que d'information franche et elle soutient la démarche du Conseil fédéral consistant à intégrer les résultats de ses réflexions futures dans les messages sur la NLFA 2 qu'il soumettra au Parlement.
O
A Conseil fédéral Le Conseil fédéral a soumis le message KANSAS au Parlement.
Lignes de raccordement: canton du Tessin
2002 Lors sa séance de trois jours le long de l'axe du Saint-Gothard, la Délégation de surveillance de la NLFA a également rencontré une représentation du gouvernement tessinois pour un échange de vues. Lors de cet entretien il a notamment été question des lignes de raccordement de la NLFA au sud du tunnel de base du Saint-Gothard, en particulier du contournement de Bellinzone avec la traversée de la plaine du Magadino, des tunnels de Sementina et de Riviera ainsi que des tronçons complémentaires entre ces tunnels.
O
Le Conseil fédéral a soumis le message KANSAS au Parlement.
Aménagements des lignes du reste du réseau (ouvrages NLFA)
2003 Pour la Délégation de surveillance de la NLFA, il est capital que les aménagements des lignes du reste du réseau soient achevés lors de l'ouverture des tunnels de base - donc en priorité sur l'axe du Lotschberg - vu leur importance pour l'exploitation des deux axes de la NLFA. Sur l'axe du Saint-Gothard, les aménagements des autres lignes doivent être planifiés de manière à ce qu'ils soient opérationnels au plus tard lors de la mise en service du tunnel de base du Ceneri.
A
OFT
(CFF, BLS AT)
Raccordement aux lignes actuelles (dans le périmètre NLFA)
2003 cf. explications précédentes sous Raccordement de Frutigen et Canton d'Uri-tracé de la ligne
3076
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
Géologie Géologie
2003 Selon les dernières informations dont dispose la Délégation de surveillance de la NLFA, la maîtrise des zones perturbées non pré- vues à Faido va engendrer des coûts supplémentaires d'environ 136 millions de francs (prix 1998), ce qui représente 2 % du coût total du tunnel de base du Saint-Gothard. Ces surcoûts doivent être imputés sur le crédit d'ouvrage des réserves du crédit global de la NLFA. En raison des retards dus à ces problèmes, les crédits de paiement de la NLFA n'ont pas été entièrement utilisés.
O
CdF
cf. explications dans le présent rapport d'activité
Adjudications
Ententes sur les prix 2003 Ces dernières années, la Délégation de surveillance de la NLFA a suivi attentivement les procédures d'appel d'offres et d'adjudication des lots de la NLFA. Après l'adjudication des lots les plus importants sur le plan financier (tunnels de base du Saint-Gothard et du Lætschberg), elle a ouvert une nouvelle page en 2003 en mettant l'accent sur la question des ententes sur les prix.
O A
Suite à des soupçons d'ententes sur les prix du ciment ayant pu entraîner, selon une estimation grossière, des surcoûts de quelque 120 millions de francs à charge de la Confédération, la Délégation de surveillance de la NLFA a demandé à l'OFT de procéder à une enquête préalable avec le concours des constructeurs. Début juillet 2003 celui-ci a introduit une demande, ou plus précisément une dénonciation au sens de l'art. 26 de la loi sur les cartels, auprès de la Commission de la concurrence (Comco). En 2004, la question des ententes sur les prix constituera l'un des sujets phares de la Délégation de surveillance de la NLFA, qui attend en outre les résultats de l'enquête préalable de la Comco. Elle va aussi approfondir la question des modalités des appels d'offres et des contrats avec les constructeurs.
Adjudications
2002 Sur la base des récents contrôles de l'OFT, la Délégation de surveil- lance de la NLFA constate que, ces derniers temps, les constructeurs ont encore perfectionné leurs compétences en matière d'adjudications
O
3077
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
Directives
et de gestion des contrats, en particulier dans le cadre des grands lots de construction, et qu'ils ont largement respecté la réglementation relative aux marchés publics.
O
2001 Dans la phase finale de l'adjudication du lot du tunnel de Sedrun, il est apparu que les offres encore en lice étaient en moyenne 58 % plus élevées que le montant budgété en 1991, soit une différence de 430 millions de francs. Cet écart, qui dépasse de loin les limites fixées dans les directives de la Délégation de surveillance de la NLFA, appelait une intervention immédiate de cette dernière. Selon les analyses, l'écart s'explique pour environ deux tiers par le renché- rissement dû à un marché tendu dans le secteur de la construction de tunnels. Pour le tiers restant, deux causes sont invoquées. D'une part, il y a eu des modifications du projet et, d'autre part, les entrepreneurs se sont basés sur une évaluation des risques différente. Dans la perspective des adjudications, la Délégation de surveillance de la NLFA s'est déclarée préoccupée par l'augmentation des coûts. Elle a constaté que les directives adoptées début 2001 ont joué leur rôle de système d'alarme. Elle n'en conclut pas moins, après une apprécia- tion globale de la situation, qu'aucune mesure ne permettra vraisem- blablement de réduire suffisamment les coûts. Toutes les solutions envisageables - renoncer aux travaux de Sedrun, lancer un nouvel appel d'offres, redécouper les lots - se traduiraient en définitive par une prolongation de la durée des travaux et par des surcoûts (notam- ment en raison des intérêts intercalaires), et exerceraient une in- fluence négative sur les contrats d'entreprise déjà conclus. Le lot a été adjugé mi-décembre 2001 pour un montant de 1165 millions de francs (environ 58 % de plus que le devis de 1991).
2000 La Délégation de surveillance de la NLFA suit l'évolution du renché- O rissement du marché dans les adjudications des grands lots du Saint- Gothard avec beaucoup d'attention. Elle a adopté des directives de portée politique au cas où, lors des adjudications des lots NLFA, on devait assister à des dépassements de coûts massifs.
3078
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
Sécurité Sécurité
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA soutient les constructeurs dans leur volonté d'imposer aux entreprises l'application d'un train de mesures de prévention en matière de sécurité et de santé et de sensibiliser les travailleurs à leur responsabilité personnelle en la matière. Elle compte sur le maintien de ces mesures. La Délégation de surveillance de la NLFA regrette sincèrement les décès survenus sur les chantiers de la NLFA. Elle demande que les mesures de sécurité continuent d'être améliorées, à tous les niveaux, en tenant compte des nouvelles connaissances et des expériences faites, et qu'elles soient appliquées au quotidien, même si elles empêchent parfois une progression rapide des travaux. La Délégation de surveillance de la NLFA veut que la question de la sécurité opérationnelle de la NLFA soit déjà prise en considération dans les planifications et les décisions relatives à la phase de cons- truction afin que, lors de l'exploitation, l'on ne soit pas confronté à des coûts de sécurité démesurés qui auraient pu être évités si des mesures adéquates avaient été prises lors de la construction. La sécurité opérationnelle doit rester une priorité.
2002 La Délégation de surveillance de la NLFA constate qu'un système d'alerte efficace a été mis en place et prend note que, selon les services compétents, le niveau de sécurité des barrages est très élevé. Elle est néanmoins consciente que malgré toutes les mesures prises, un risque résiduel subsiste et subsistera toujours. La Délégation de surveillance de la NLFA rappelle qu'elle attache la plus grande importance à ce que la sécurité opérationnelle figure en tête de la liste des priorités, tant au niveau des mesures prises lors de la construction qu'à celui de l'élaboration des concepts de sécurité. Il s'agit de trouver un équilibre optimal entre une sécurité opération- nelle maximale et des possibilités financières limitées. La Délégation de surveillance de la NLFA exprime son profond regret pour les accidents survenus sur les chantiers de la NLFA. Elle soutient les efforts des responsables visant à assurer et à maintenir un niveau de sécurité élevé et insiste lourdement sur la nécessité de
A Constructeurs
A
OFT seco, Suva
O
A OFT
O
O
A OFT
A OFT seco, Suva Constructeurs
3079
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
continuer à accorder la plus haute importance à la sécurité sur les chantiers de la NLFA.
2001 La Délégation de surveillance de la NLFA attache la plus grande importance à ce que toutes les questions de sécurité soient analysées correctement, afin que les mesures et les décisions nécessaires puissent être prises suffisamment tôt. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour éviter qu'un accident grave ne se produise ou que les équipements des tunnels doivent être modifiés à grands frais, peu après l'ouverture, pour cause de carences du système de sécurité. La délégation est consciente des difficultés auxquelles sont confrontés les experts, dans la mesure où ils avancent en terre vierge et où l'on ne dispose pas de valeurs empiriques pour des tunnels d'une telle longueur. De plus, toute mesure d'ordre technique ou organisationnel comporte inévitablement un risque résiduel.
2000 Les standards de sécurité exigés pour la NLFA dans les tunnels ferroviaires revêtent une importance centrale. Au cas où ils entraîne- raient des surcoûts ou si l'on envisageait leur adaptation, il ne fau- drait en aucun cas toucher aux exigences de sécurité reconnues au niveau européen.
O
A
O
A OFT
Conditions de travail
Conditions de travail
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA répète qu'elle approuve les solutions pragmatiques tenant compte des désirs des employés et des besoins des employeurs, pour autant qu'elles ne débordent pas du cadre légal en matière de sécurité au travail et de santé des travail- leurs. Elle souligne que les parties (autorités et partenaires sociaux) doivent s'efforcer de trouver des solutions optimales dans un esprit de dialo- gue constructif. A Suva
2002 Il importe à la Délégation de surveillance de la NLFA que la sécurité et la santé des travailleurs figure en haut de la liste des priorités. Elle est satisfaite des contrôles effectués et de la réaction rapide des responsables lors de l'apparition de risques pour la santé tels que l'amiante ou des températures trop élevées.
O A seco
3080
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
Le président de la Délégation de surveillance de la NLFA a visité le chantier et s'est informé sur place des conditions de travail ainsi que de la qualité de l'air sur les chantiers de Ferden et de Steg. Sur la base des informations en sa possession, la Délégation de surveillance de la NLFA n'a pu constater aucune lacune grave sur les chantiers NLFA de Ferden et de Steg et ne voit donc pas matière à intervenir à son niveau.
La Délégation de surveillance de la NLFA considère que les bases juridiques actuelles sont suffisantes pour une gestion correcte des chantiers.
Elle exige de la part des constructeurs et des entrepreneurs qu'ils respectent les dispositions en vigueur et attend des autorités compé- tentes qu'elles contrôlent les chantiers de manière adéquate. Elle attend aussi des partenaires sociaux qu'ils trouvent des solutions pour préserver la paix du travail afin que les chantiers de la NLFA ne soient pas retardés par des grèves.
La Délégation de surveillance de la NLFA veut que les dispositions légales soient respectées et que la protection des travailleurs figure en haut de la liste des priorités.
Elle approuve les solutions pragmatiques tenant compte des désirs légitimes des travailleurs (rendre visite à leur famille) pour autant qu'elles ne débordent pas du cadre légal.
La Délégation de surveillance de la NLFA regrette profondément les accidents survenus sur les chantiers de la NLFA. Elle soutient les efforts des responsables visant à assurer et à maintenir un niveau de sécurité élevé et insiste lourdement sur la nécessité de continuer à accorder la plus haute importance à la sécurité sur les chantiers de la NLFA.
2001 Dans le domaine des conditions de travail sur les chantiers de la NLFA, la Délégation de surveillance de la NLFA constate qu'il y a encore des lacunes dans l'application des dispositions légales et contractuelles, mais que certaines irrégularités constatées par le passé ont été réprimées et sont maintenant résolues. La Commission professionnelle paritaire pour les travaux souterrains (CPPTS) et les inspections cantonales du travail ont intensifié leur activité en 2001.
O
A
A Constructeurs seco, Suva
A seco
A seco, Suva
A seco (cantons)
3081
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
Les cantons sont actifs dans le domaine de la protection des travail- leurs de la NLFA et la circulation des informations est assurée. Néanmoins, les ressources en personnel mises à disposition par les cantons dans le cadre des contrôles d'exécution de la loi sur le travail sont insuffisantes.
La Délégation de surveillance de la NLFA rappelle qu'elle attache une grande importance au respect des dispositions de la loi sur le travail et des contrats de travail. Par rapport aux dispositions légales, elle encourage la mise en place de solutions pragmatiques et respon- sables, comme cela a été fait pour les modèles de durée du travail. Elle est d'avis que le contrôle de l'exécution de la loi sur le travail doit être pleinement assumé à tous les niveaux.
A OFT seco, Suva Constructeurs (cantons)
Elle soutient donc explicitement la détermination des autorités et de la CPPTS dans leur combat contre les violations du droit du travail ainsi que l'approche stricte de l'Office fédéral des étrangers dans le domaine des permis de travail et des violations - présumées - du droit des étrangers.
A OFE
Pour la Suva, la Suisse dispose d'un arsenal juridique suffisant pour imposer une protection appropriée aux salariés des entreprises domi- ciliées à l'étranger et exécutant des mandats en Suisse avec leur propre personnel.
A Suva
La Délégation de surveillance de la NLFA attend de toutes les instances concernées qu'elles veillent à ce que les travailleurs dispo- sent toujours d'une couverture d'assurance suffisante. Il lui importe que des différences de couverture d'assurance ne créent pas des distorsions de la concurrence.
Mise en service Exploitation
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA a aussi relevé que le financement de l'exploitation ne doit pas se faire avec des ressources issues du fonds FTP, celles-ci étant exclusivement destinées à finan- cer la construction de la NLFA et les autres projets FTP. La Délégation de surveillance de la NLFA a pris acte de la décision du Conseil fédéral de charger le BLS de préparer la mise en service du tunnel de base du Lotschberg. Elle attend de cette entreprise
O
O
BLS
3082
Domaine
Année Compendium des commentaires
Obser-
vation
Appré- ciation
Recomman- dation à
Effets
qu'elle assume pleinement cette tâche afin que l'exploitation du tunnel puisse commencer à l'échéance prévue.
2002 Le 16 octobre 2002, le Conseil fédéral a confié au BLS l'exploitation de la ligne de base du Lotschberg. Le DETEC statuera sur l'octroi de la concession d'infrastructure pour l'après 2010 dans le cadre d'une procédure ordinaire. La Délégation de surveillance de la NLFA a pris bonne note des efforts du Conseil fédéral pour éviter de créer un précédent au sujet de l'exploitation des infrastructures de la ligne de base du Lotschberg après 2010.
Préparation de l'exploitation
2003 L'OFT veut que le tunnel de base du Lotschberg soit équipé de l'ETCS Level 2, car les cadences horaires prévues ne pourront être réalisées que si les trains voyageurs peuvent circuler dans le tube à une vitesse de 200 km/h. Le planificateur des équipements ferroviai- res du tunnel est le bureau d'ingénieurs des CFF, qui exécute ce travail sur mandat de BLS AT. Le mandat de réalisation du système a été donné au fournisseur qui livrera aussi les postes d'aiguillage électroniques, ce qui présente un net avantage en termes de sécurité. Compte tenu des obstacles techniques qui doivent encore être résolus, se pose la question - centrale pour la Délégation de surveillance de la NLFA - de savoir si une solution sera trouvée d'ici l'ouverture du tunnel et si le trafic pourra effectivement commencer dans les termes prévus par l'Accord sur les transports terrestres.
La décision concernant le système ETCS Level 2 et la question de savoir si et dans quelle mesure il faut construire la solution de repli ne sont pas de la compétence de la Délégation de surveillance de la NLFA.
Toutefois, son mandat consistant à surveiller le respect des échéances et des coûts de la NLFA, elle a exigé avec insistance que les instances compétentes - l'OFT, BLS AT et le BLS - prennent des décisions définitives à ce sujet d'ici fin avril 2004 en tenant compte des aspects primordiaux que sont les coûts, le respect de l'échéance pour l'ouverture du tunnel et la sécurité opérationnelle. En aucun cas l'ouverture du tunnel de base du Lotschberg ne doit être reportée, et la priorité absolue doit être donnée à cette échéance. La Délégation de surveillance de la NLFA va donc continuer de s'intéresser de près
O
O
A OFT (BLS AT, CFF, BLS)
3083
Domaine Année Compendium des commentaires
Obser- vation
Appré- ciation
Recomman-
Effets
dation à
à toutes les questions qui touchent au développement du système ETCS Level 2. Les membres de la délégation rendent compte régulièrement de cette question par oral à leur commission mère.
2001 Environ 12 % du crédit global de la NLFA sont alloués aux équipe- ments ferroviaires. En août 2000, l'OFT a émis une directive qui rend obligatoire l'utilisation du système ETCS (European Train Control System) Level 2 avec signalisation en cabine sur l'axe nord-sud Bâle-Lotschberg. La Délégation de surveillance de la NLFA a constaté que ce projet a pris du retard sur le calendrier initial. Mais tant les compagnies de chemin de fer que les industriels estiment que le temps à disposition jusqu'à la livraison des ressources requises est encore suffisant. Les problèmes techniques devraient ainsi être résolus avant l'exploitation commerciale du nouveau tronçon Matt- stetten-Rothrist. En cas de retard dans la mise en œuvre du système ETCS Level 2 au Lotschberg, les parties intéressées devront examiner des solutions pour assurer l'intérim, jusqu'à ce que le système définitif soit plei- nement fonctionnel. La Délégation de surveillance de la NLFA rappelle que les solutions adoptées doivent être à la hauteur des exigences du futur et des capacités mises à disposition grâce aux investissements d'infrastructure.
O
A OFT
Concept d'exploitation: circulation des longs trains de marchandises
2003 La Délégation de surveillance de la NLFA souhaite un approfondis- sement des questions techniques, opérationnelles et économiques liées à la circulation des longs trains de marchandises afin que des mesures puissent, le cas échéant, être réalisées suffisamment tôt.
A OFT
3084
Annexe 12
Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes: principales instances investies de tâches de surveillance, de contrôle et d'exécution
Organe
Fonction
Tâches principales en rapport avec la NLFA
Parlement
commettant
Commissions de contrôle
contrôle parlementaire de l'administration (concomitant/a posteriori)
–
sur la gestion des affaires du Conseil fédéral (y compris le DETEC et l'OFT) sur la gestion des affaires de l'Administration fédérale (y compris le DETEC et l'OFT)
haute surveillance financière du Parlement (conceptuelle/a posteriori)
–
lors de l'examen préalable du budget de la Confédération (y compris le DETEC et l'OFT ainsi que le fonds FTP) lors de l'examen préalable du compte d'Etat (y compris le DETEC et l'OFT ainsi que le fonds FTP)
Délégations de surveillance
Délégation des finances (DélFin)
Délégation de surveillance de la NLFA (DSN)
haute surveillance financière du Parlement (concomitante/a posteriori) contrôle parlementaire de l'administration et haute surveil- lance financière sur la réalisation de la NLFA (concomitant/a posteriori)
–
sur l'ensemble des finances de la Confédération (y compris le DETEC et l'OFT ainsi que le fonds FTP)
– sur la conformité des prestations ainsi que sur le respect des bases légales, des prestations, des délais, des coûts et des crédits
–
sur l'organisation des projets et de la surveillance
– sur l'exercice des fonctions de surveillance et de gestion par les autorités de surveillance
– en se fondant sur les critères du contrôle parlementaire de l'administration (légalité, oppor- tunité, capacité, efficacité) et de la surveillance financière (légalité, urgence, rentabilité et économie)
en coordination avec la Délégation des finances et les commissions mères
3085
–
–
–
Organe
Fonction
Tâches principales en rapport avec la NLFA
Conseil fédéral
commettant
–
surveillance stratégique du projet notamment, libération des crédits d'engagement et décisions relatives aux rallonges de crédit
Contrôle fédéral des finances (CDF)
haute surveillance financière au niveau des autorités (concomitante/a posteriori)
coordination des programmes de contrôle des organes de révision statutaires des construc- teurs, de l'inspection des finances de l'OFT et de la section AlpTransit de l'OFT (selon l'ordonnance sur le transit alpin et les directives du CDF)
– contrôles directs, formels et matériels, chez les constructeurs, notamment dans les domai- nes des appels d'offres et adjudications, de la marche des affaires et de la gestion des contrats
–
mandat de réviseur des comptes du fonds FTP
–
établissement de rapports de révision et de prises de position à l'intention de la Délégation de surveillance de la NLFA et de la Délégation des finances des Chambres fédérales
Autorités fédérales DETEC surveillance du projet au niveau départemental
Secrétariat général du DETEC (SG DETEC)
évaluation de tâches centrales, afférentes à des projets ou à des événements particuliers, à l'intention du chef du département
Experts indépendants mandatés par le DETEC
expertises indépendantes à l'intention du DETEC
examen de questions techniques spécifiques (géologie, hydrologie, technique de construc- tion des tunnels, technique ferroviaire, etc.)
– recours ponctuel pour recueillir rapidement un avis indépendant sur des questions cruciales
– prise en charge de la direction du projet (y compris outils informatiques)
– surveillance opérationnelle directe du projet au niveau de l'administration quant à la conformité des prestations et au respect des coûts, des échéances et de la qualité, en parti- culier
– contrôles complémentaires et spéciaux auprès des constructeurs
– contrôles matériels sur la gestion des crédits par les constructeurs
– examen des dossiers d'appel d'offres
– fixation des exigences contractuelles minimales
– contrôles ponctuels des adjudications et des contrats
– système de rapports au niveau des autorités
3086
–
–
Office fédéral des transports (OFT)
surveillance du projet au niveau de l'office
Section AlpTransit (Division Construction)
–
surveillance stratégique du projet
–
–
Organe
Fonction
Tâches principales en rapport avec la NLFA
surveillance financière au niveau de l'office
contrôle des interfaces entre les différentes comptabilités, y compris l'audit informatique examen des systèmes de contrôle internes des constructeurs
– contrôle formel de la comptabilité des projets
– contrôle formel des crédits et des contrats
– contrôles spéciaux ciblés
Groupe de suivi technique AlpTransit (EST-AT)
groupe de suivi technique de l'OFT
surveillance dans le domaine du droit des étrangers
– haute surveillance sur l'exécution de la réglementation sur les étrangers afin d'assurer une pratique homogène dans tous les cantons
– procédure d'approbation pour les autorisations des cantons délivrées aux ressortissants d'Etats tiers (surtout dans le tertiaire)
– coordination avec les constructeurs, les entreprises (consortiums), la Suva, les offices cantonaux du travail et de la police des étrangers, les inspections cantonales du travail ainsi que la CPPTS
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
surveillance (et exécution) dans le domaine de la loi sur le travail
–
exécution directe seulement pour l'octroi d'autorisations concernant la durée du travail coordination de la surveillance en matière de protection des travailleurs et de prévention des accidents à l'égard des cantons, compétents pour l'exécution, et de la Suva
Office fédéral des assurances sociales (OFSP)
Suva
surveillance générale dans le domaine des assurances sociales réglementation et exécution dans le domaine de la sécurité des travailleurs
– surveillance dans le domaine des questions de fond relevant du droit des assurances socia- les
Cantons touchés par les chantiers de la NLFA
Offices cantonaux du travail
exécution du droit des étrangers, de la loi sur le service de l'emploi et de la loi sur l'assurance-chômage
–
– examen des demandes de permis de travail et attribution des contingents mise en œuvre de mesures appropriées concernant le marché du travail –
conseil/placement des demandeurs d'emploi par les ORP
3087
–
– examen de questions techniques spécifiques (géologie, hydrologie, technique de construc- tion des tunnels, technique ferroviaire, etc.)
Office fédéral des migrations ODM
–
–
–
Organe
Fonction
Tâches principales en rapport avec la NLFA
Offices cantonaux de la police des étrangers
exécution du droit des étrangers - octroi des permis de travail
Inspections cantonales du travail
exécution de la loi sur le travail et - contrôles sur les chantiers de la NLFA dans le cadre de l'exécution de la loi sur le travail de la loi sur l'assurance-accidents – coordination avec la Suva (selon circulaire de l'OFDE d'avril 1998) (pour autant que la Suva ne soit pas compétente)
Constructeurs
AlpTransit Gothard (ATG) BLS AlpTransit (BLS AT) CFF
fonctions du maître d'ouvrage
–
responsabilité principale de la planification et de la fourniture des prestations commandées, y compris du respect des coûts et des délais conformément aux conventions passées entre la Confédération et eux-mêmes
responsabilité principale en particulier des adjudications et des contrats en conformité avec les DCN
BLS SOB
responsabilité principale pour tous les risques sauf en cas de modifications de la commande de la Confédération –
– modification du cadre juridique de la NLFA
–
retards dans la mise à disposition des ressources financières par la Confédération
risques géologiques imprévus responsabilité légale des sociétés –
controlling financier interne
– contrôle interne de la régularité des comptes
– examen des procédures et des processus
Organes de révision statutaires révision externe
– contrôle de la conformité de la comptabilité financière des constructeurs au droit et aux statuts
Partenaires de la convention collective de travail
Commission professionnelle paritaire pour les travaux souterrains (CPPTS)
contrôle et exécution de la convention nationale du secteur principal de la construction
3088
–
–
MGB
RhB
–
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport de la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales à l'attention des commissions des finances, des commissions de gestion et des commissions des transports et des télécommunications concernant la haute surveillance sur les tra ...
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
--
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 24.05.2005
Date
Data
Seite
2915-3088
Page
Pagina
Ref. No
10 138 638
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.