TRIBUNAL CANTONAL
PT21.009229-241550
386
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 septembre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 18, 163, 261 et 365 al. 3 CO
Statuant sur l’appel interjeté par W., J. et L.________ Sàrl, tous trois défendeurs, à [...], contre le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec M.________ SA, demanderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement 17 octobre 2024, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que L.________ Sàrl, W.________ et J.________ étaient les débiteurs solidaires de M.________ SA des montants de 56'681 fr. 36 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 octobre 2020, et de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 octobre 2020, à titre de pénalité (I), a arrêté les frais judiciaires à 11'957 fr. 45 et les a mis par 8'370 fr. 20 à la charge de L.________ Sàrl, W.________ et J.________ et par 3'587 fr. 25 à la charge de M.________ SA et les a compensés avec les avances de frais versées (II), a dit que L.________ Sàrl, W.________ et J.________ étaient les débiteurs solidaires de M.________ SA et lui devaient immédiat paiement de la somme de 7'702 fr. 45 à titre de remboursement de sa part des frais judiciaires avancés (III), a dit que L.________ Sàrl, W.________ et J.________ étaient les débiteurs solidaires de M.________ SA et lui devaient immédiat paiement de la somme de 5'600 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En substance, les premiers juges ont d’abord constaté que M.________ SA, W., J. et L.________ Sàrl, étaient propriétaires de parcelles situées sur la commune de [...]. Dans le cadre d’un projet de construction immobilière, les parties avaient conclu un contrat en la forme authentique le 6 juin 2017 portant sur le fractionnement et la rectification des limites de leurs parcelles. Dans ce cadre, il était convenu que M.SA cédait à W., J.________ et L.________ Sàrl la propriété d’une partie des parcelles nouvellement constituées, moyennant l’engagement de ceux-ci de prendre à leur charge les coûts de démolition et reconstruction du mur limitrophe de leurs propriétés respectives. Les premiers juges ont ensuite considéré que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ils ont estimé qu’aucun élément ne permettait d’établir que M.________ SA avait accepté de sacrifier le cerisier présent sur le terrain pour permettre l’exécution des travaux du mur. Les premiers juges ont considéré qu’il appartenait à L.________ Sàrl, W.________ et J.________ d’informer M.SA de toutes circonstances compromettant l’exécution régulière de l’ouvrage, ce qu’ils n’avaient pas fait. Ils ont rappelé qu’il ressortait de l’expertise réalisée par G. que les racines du cerisier avaient été sectionnées lors des fouilles exécutées par L.________ Sàrl, W.________ et J.________ et étaient restées non protégées pendant une longue période, ce qui avait précipité la mort de l’arbre et que les travaux réalisés avaient occasionné une fissure sur un muret préexistant. Les premiers juges ont retenu que les dommages occasionnés par L.________ Sàrl, W.________ et J.________ à [...] SA consistaient en des violations positives de leur contrat de sorte que leur responsabilité contractuelle était engagée en concours avec leur responsabilité délictuelle. Ils ont ainsi condamné L.________ Sàrl, W.________ et J.________ à rembourser à M.________SA un montant de 56'681 fr. 36 correspondant aux frais d’enlèvement et de remplacement du cerisier, de réparation du muret et de remboursement de la procédure de preuve à future. Les premiers juges ont également considéré que le délai d’exécution de l’ouvrage, prévu contractuellement, n’avait pas été respecté ce qui entrainait l’application de la clause pénale et ont estimé forfaitairement le montant de celle-ci à 20'000 francs.
B. Par acte du 14 novembre 2024, L.________ Sàrl (ci‑après : l’appelante 1), W.________ (ci-après : l’appelant) et J.________ (ci-après : l’appelante 2) ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande du 19 février 2021 déposée par M.________ SA (ci‑après : l’intimée) est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’intimée est une société anonyme qui a pour but les opérations immobilières.
B.R.________ en est l’administrateur avec pouvoir de signature individuelle.
L’intimée est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...], voisine notamment des parcelles nos [...] et [...].
Le jardin situé sur la parcelle de l’intimée est inscrit au Recensement des parcs et jardins historiques de Suisse (ICOMOS ; fiche [...]).
b) L’appelante 1 est une société à responsabilité limitée qui a pour but l’exploitation d’un bureau d’architecte, d’architecture d’intérieur et de design, ainsi que toute activité d’entreprise générale et toutes autres activités liées au domaine de l’immobilier et du mobilier.
W.________ en est l’administrateur avec pouvoir de signature individuelle.
c) Les appelants sont copropriétaires de la parcelle n° [...].
L’appelant et l’appelante 2 sont également copropriétaires de la parcelle n° [...].
Le 6 juin 2017, les appelants et l’intimée ont conclu un contrat en la forme authentique (ci-après : le contrat) dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
Les comparants déclarent fractionner la parcelle numéro [...] de la Commune de [...] en deux parcelles et rectifier les limites des parcelles [...], [...] et [...] de la Commune de [...], conformément aux plan de fractionnement et tableau de mutation dressés par le géomètre officiel [...] à [...], en date du 3 avril 2017, dont les comparants ont pris connaissance par le notaire soussigné et qu’ils ont approuvés en les signant, en quatre parcelles distinctes, ci-après désignées :
[…]
M.________ SA [ancienne raison sociale de l’intimée] déclare céder à W.________ et J.________, qui déclarent acquérir, en copropriété chacun pour une demie (1/2), la parcelle n° [...] (8m2).
M.________ SA déclare céder à W., J. et L.________ Sàrl, qui déclarent acquérir, en copropriété à concurrence de respectivement de 45,6 % pour W., 45,6 % pour J. et 8,8 % pour L.________ Sàrl, la parcelle ad’hoc n° [...] (30m2).
[…]
Les comparants estiment que la valeur des surfaces cédées est de CHF 1'000.— (mille francs) par mètre carré (m2), à savoir CHF 8'000.— (huit mille francs) pour la parcelle ad’hoc n° [...] et CHF 30'000.— (trente mille francs) pour la parcelle ad’hoc n° [...], soit un total de CHF 38'000.—.
En contrepartie, W., J. et L.________ Sàrl s’engagent à prendre en charge le coût de démolition et reconstruction du mur le long de la limite indiquée sur le plan de situation dressé pour enquête daté du 31 juillet 2013, entre les parcelles [...], [...] et [...]. Le prix des surfaces cédées est ainsi payé par ce moyen, sans autre prestation, aucun paiement en espèces n’intervenant.
M.________ SA autorise W., J. et L.________ Sàrl à démolir le mur existant et à effectuer les travaux de fouilles nécessaires à la construction du nouveau mur. W., J. et L.________ Sàrl s’engagent à reconstruire, à leurs frais et sous leur responsabilité, un mur type « de vigne » ainsi qu’un escalier d’accès sur la parcelle [...]. Afin de garantir l’éclairage et la ventilation naturels du garage, une lame d’air de 10 cm devra rester libre de toute emprise sur toute la longueur du mur. Afin de se prémunir des vues plongeantes sur la parcelle [...], le garde-corps du toit‑terrasse du garage sera durablement maintenu en retrait de 100 cm. Cette bande de 100 cm ne pourra donc pas être aménagée en terrasse praticable ; en revanche, toute végétalisation en est librement possible. Les comparants signent les plans, coupe et descriptif de travaux ci-annexés. Le non respect (sic) de ce descriptif entrainerait le versement au bénéfice de M.________ SA d’une indemnité de CHF 20'000.— (vingt mille francs), qui constitue une pénalité due en sus de l’exécution. L’aspect du mur en amont sera en revanche du libre choix des propriétaires des parcelles [...] et [...].
W., J. et L.________ Sàrl s’engagent à construire et achever les ouvrages situés sur la parcelle [...] (mur et escalier) dans un délai maximum de 18 mois à partir de la signature du présent acte, sous réserve de cas de force majeur. Le non respect (sic) de ce délai entrainerait le versement d’une indemnité compensation au bénéfice de M.________ SA, d’une valeur correspondant au coût du mur, ou cas échéant au solde du coût de construction de la partie non encore construire à l’échéance, augmentée d’une pénalité équivalent à 20 % de cette valeur.
L’implantation des fouilles, du mur et de l’escalier, de même que le contrôle du niveau des fouilles comme des ouvrages finis seront effectués par l’ingénieur géomètre [...], aux frais de W., J. et L.________ Sàrl. Le procès-verbal de l’expertise du géomètre sera valisé par la signature des deux parties.
W., J. et L.________ Sàrl s’engagent à payer intégralement tous les entrepreneurs, fournisseurs, ingénieurs, architectes et autres artisans, ainsi qu’à constituer toutes garanties afin d’éviter tout risque d’hypothèque légale de quelque nature que ce soit ; ils s’engagent à ce qu’aucune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne soit inscrite et, si tel était néanmoins le cas, à les faire radier à leurs frais.
[…]. »
Il ressort en outre ce qui suit du descriptif des travaux signé par les parties et annexé au contrat :
« DONNEES GENERALES DU PROJET
L'objectif du présent projet est la construction d'un mur en pierre en limite nord-est de la parcelle [...], en remplacement de l'actuel mur en planches de ciment. Cette reconstruction s'inscrit dans le cadre plus large des opérations prévues sur les parcelles adjacentes, no [...] (rénovation générale, création d'une PPE) et [...] (construction d'un parking semi-enterré). Ces travaux coordonnés sont au bénéfice d'un permis de construire entré en vigueur en 2014, ayant fait l'objet d'une procédure d'enquête complémentaire en 2017.
Le projet prévoit en outre une rectification des limites cadastrales et la modification des servitudes concernant les mêmes parcelles [...], [...] et [...]. Il en résulte un déplacement du mur à reconstruire d'environ 0.80-1.40 m vers l'intérieur de la parcelle [...] par rapport à la situation initiale, de façon à permettre l'organisation rationnelle du parking semi-enterré prévu à l'amont. En retour, ledit mur assure la fermeture du parking de façon à en éviter les nuisances (visuelles et acoustiques) sur la parcelle [...]. Enfin, un nouvel escalier est à construire à l'extrémité nord du mur, en fond de parcelle [...], afin de permettre l'accès piéton à celle-ci depuis le garage semi-enterré.
Le propriétaire du mur entend rester maître du suivi lors de sa réalisation et, à ce titre, en assurera la direction architecturale. De son côté, le commanditaire principal des travaux en assurera la maîtrise d'ouvrage, de manière coordonnée avec les autres opérations prévues. Des informations détaillées sur les fonctions de chacun sont données ci-après.
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
PROPRIETAIRES PARCELLE [...]
AUTEUR DU PROJET MUR EN PIERRE
DIRECTION ARCHITECTURALE (DA) MUR EN PIERRE
M.________ SA A.R.________ & B.R.________ [...]
B.R.________, arch. EPFL [...]
B.R.________, arch. EPFL [...]
PROPRIETAIRES
MAITRE D’OUVRAGE (MO) PPE/PARKING
DIRECTION DES TRAVAUX (DT) PPE/PARKING
L.________ W.________ & J.________ [...]
L.________ Sàrl W.________ [...]
[...] SA [...], ing. civil HES [...]
PHASAGE DES TRAVAUX
Travaux préparatoires Il est prévu d'entamer les travaux par la démolition des granges no ECA [...] et [...], suivies de la démolition du mur en planches de ciment existant. S'ensuivront les travaux de creuse pour le parking, simultanément aux fouilles pour le mur à construire.
Gros œuvre Les travaux de maçonnerie et béton débuteront par la réalisation du mur de séparation en parcelle [...], y compris escalier, remblayage et finitions de la face avant. Les travaux se poursuivront ensuite selon planning du maître d'ouvrage (MO) sur les parcelles [...] et [...]. L'exécution des finitions de la face arrière sera décidée par le MO dans le cadre de son propre planning de chantier, mais au plus tard 18 mois après signature de l'acte notarié.
MOYENS DE SUIVI
Etat des lieux avant travaux Un état des lieux avant travaux sera établi par la DT, et validé par signature du MO, de la DA et de l'entreprise adjudicataire.
arasée de la semelle de fondation à la même altitude que le fond fini du garage.
Conformité aux plans et descriptif Les spécifications du présent document (plans, descriptif, cotes, matériaux etc.) feront partie intégrante des conditions du contrat d'entreprise et comme telles, sont à suivre strictement lors de la réalisation. Toute modification proposée par l'entreprise adjudicataire, que ce soit par nécessité technique ou dans l'objectif de réduire le coût de l'ouvrage, doit impérativement être soumise à l'accord écrit, et dans cet ordre, de la direction architecturale (DA) et de la direction des travaux (DT). En cas de non respect (sic) de cette clause, la DA se réserve le droit de refuser les travaux et d'exiger leur mise en conformité aux frais de l'entreprise, resp. du maître de l'ouvrage. En retour, la DA ne peut demander aucune modification du présent descriptif en cours de travaux, sauf sur la base d'une entente préalable et concertée avec le MO.
Séances et procès-verbaux de chantier Une séance de chantier hebdomadaire sera organisée en présence de l'entreprise, de la DA et de la DT. Cette dernière établira un procès-verbal qui sera soumis à l'approbation de l'entreprise, du MO et de la DA.
[…].
DESCRIPTIF D'APPEL D'OFFRE
Les quantités pour l’établissement de l'offre seront définies par l'entreprise soumissionnaire, en se basant sur les indications du descriptif et des plans annexés. NB [nota bene] : le terme "avant" désigne la face aval, donnant sur la parcelle [...] ; le terme "arrière" la face amont, côté parking (parcelle [...]).
NB : Le muret existant entre les parcelles [...] et [...] est conservé. Sa face arrière doit cependant être dégagée, et le terrain abaissé pour la rampe d'accès au parking. Si la stabilité du muret est mise en péril par la creuse, sa consolidation ou reconstruction à l'identique (2 faces appareillées) sera envisagée sur la base d'une offre complémentaire.
[…]. »
a) A une date indéterminée après la signature du contrat, les travaux convenus ont débuté.
b) Dans le cadre de l’exécution des travaux, les racines du cerisier présent sur la parcelle n° [...] ont été endommagées.
L’intimée a averti les appelants des dégâts constatés sur l’arbre.
c) Le 16 mai 2019, un procès-verbal de réception de l’ouvrage a été établi par les parties. Il en ressort notamment ce qui suit :
« Ouvrage : Maître de l'ouvrage : L.________ Sàrl
représenté par : M. W.________
Propriétaires (parcelle […]) : M.________
représenté par : M. B.R.________
Direction des travaux locale : [...] SA
représenté par : Mme [...]
Entrepreneur : H.________ SA
représenté par : M. [...]
Entrepreneur : [...] SA
représenté par : M. [...]
Contrat d'entreprise du : concernant les travaux suivants : Construction d'un mur en pierre
Procès-verbal de la vérification
La vérification selon x art. 158 al. 2, ou € art. 161 al. 3 révèle € aucun défaut x des défauts mineurs € des défauts majeur
M. [...] (entreprise [...]) doit regarder avec les assurances pour remplacer l'arbre de la parcelle [...], endommagé pendant la phase de terrassement.
[…]. »
L’intimée a fait établir un devis pour le coût de remplacement du cerisier auprès de la société S.________ Sàrl (désormais S.________ Sàrl en liquidation).
Le montant a été estimé à 40'581 fr. 36.
a) Le 7 août 2019, l’intimée a déposé une requête de preuve à futur contre les appelants auprès de la Justice de paix du district de la Riviera‑Pays‑d’Enhaut (ci-après : la Justice de paix) en concluant, avec suite de frais, à ce qu’une expertise soit ordonnée afin, en substance, de définir l’origine de l’état actuel du cerisier situé sur la parcelle n° [...] et chiffrer le montant du dommage y relatif.
b) La requête de l’intimée a été admise et l’expertise confiée à G.________ (ci-après : l’expert 1), expert CEE – [...].
Le 14 janvier 2020, l’expert 1 a rendu son rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
Le cerisier avait dépassé, le stade de maturité et se trouvait au stade sénescent au moment des travaux. Les travaux ont affaibli cet arbre âgé et ont précipité sa mort.
Dès lors, l'abattage de l'arbre doit être entrepris rapidement pour des mesures de sécurité pour les usagers du jardin et du voisinage.
Les travaux de remplacement d'un tel arbre doivent être exécutés durant le repos de la végétation, à savoir durant la période d'octobre à mars. Sur demande, le chiffrement précis du dommage ainsi que l'offre finale pourront être calculés de manière très précise une fois que le choix de l'arbre aura été arrêté. »
Le 2 juin 2020, l’expert 1 a rendu un complément d’expertise qui précise ce qui suit :
« […]
je confirme que l'offre établie par l'entreprise « Dessine-moi un jardin » est correcte sous l'angle de la méthode subjective.
[…]
Compte tenu de l'absence de rendement du cerisier en fin de vie lors du fait dommageable, la valeur pécuniaire est objectivement constituée du prix de revente de son bois en grume sur la base du cubage estimatif sur pied. Le volume du bois utile du cerisier en question est d'environ 0.2 m3 au prix moyen de Fr. 2'360.- TTC (35 cm de diamètre x 200 cm de hauteur utile). Il équivaut à une valeur pécuniaire théorique de Fr. 472. -TTC.
Selon les valeurs exprimées au point C) en page 7 du rapport d'expertise, les frais de main d'œuvre nécessaires à l'enlèvement de l'arbre et aux travaux de replantation, additionnés des coûts de l'arbre de remplacement de la plus grande taille disponible dans une pépinière de Suisse Romande, donnent une valeur totale de remplacement de Fr. 21'045.- TTC. Le détail de cette valeur est synthétisé dans la tabelle de calcul de la valeur pécuniaire et de la valeur de remplacement maximale ci-dessous.
»
c) Par décision du 16 juin 2020, le Juge de paix a arrêté les honoraires de l’expert 1 à 5'460 francs.
d) Par décision du 4 septembre 2020, le Juge de paix a mis fin à la procédure de preuve à futur et mis à la charge de l’intimée les frais de la cause par 6'260 fr., comprenant les honoraires de l’expert 1. L’intimée a en outre été astreinte à verser aux appelants la somme de 1'700 fr. à titre de dépens.
a) Le 19 février 2021, après l’échec de la procédure de conciliation, l’intimée a déposé une demande contre les appelants auprès du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) en concluant, avec suite de frais, à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 90'191 fr. 36 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2019.
b) Le 16 août 2021, les appelants ont déposé une réponse en concluant, avec suite de frais, au rejet de la demande.
c) Le 27 septembre 2021, l’intimée a déposé des déterminations sur la réponse.
d) Le 27 septembre 2021, une audience d’instruction s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
Une ordonnance de preuves a par la suite été rendue afin de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Celle-ci a été confiée à [...] (ci‑après : l’expert 2).
e) Le 7 mai 2022, l’expert 2 a rendu son rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
Sur la base de l'analyse du descriptif, des informations reçues de l'entreprise Jaquet et des observations faites sur place par l'expert, le descriptif a été respecté, hormis la granulométrie du sable utilisé pour le crépi pietra rasa de la face avant.
[…]
S'agissant de dommages concernant le mur reconstruit, les défauts constatés par l'expert sont les suivants :
Face avant. Quelques traces de concrétions calcaires apparaissent, elles sont causées par les composants hydrosolubles du ciment transportés par l'eau de percolation, à travers le béton notamment. Ce phénomène est difficilement évitable lorsque ces éléments sont exposés à l'eau météorique. Ces concrétions peuvent être éliminées à l'aide d'un pistolet à aiguilles mais elles vont probablement réapparaître avec le temps.
Estimation de l'expert pour la remise en état : CHF 500.-
Face arrière. De nombreuses efflorescences salines et calcaires apparaissent à la surface du mur, en majorité dans la partie basse, sur une hauteur correspondant approximativement au niveau du terrain côté jardin. Le transport par l'humidité capillaire des éléments contenus dans les matériaux en est la cause. Le crépi de finition est érodé et se décolle du support par endroits. La situation de cette face est particulière, elle est exposée au ruissellement de l'eau de pluie depuis le couronnement, elle reste constamment à l'ombre et l'humidité y est quasi permanente.
Remédier à cette situation nécessite la mise en œuvre de crépis spécifiques.
Estimation de l'expert pour la remise en état : Avec la conservation du crépi de fond : CHF 10'000.- Avec l'élimination du crépi de fond : CHF 17'000.-
[…]
Une fissure est constatée dans la zone du pilier Sud-Est du portail [du muret préexistant]. Cette fissure part du pilier en pierre naturelle et s'étend au mur en moellons sur une distance d'environ 1.0 m.
[…]
Estimation de l'expert pour la remise en état du muret [préexistant] : CHF 1'200. - à 1 '500.-
[…]. »
Le 3 décembre 2022, l’expert 2 a rendu un complément d’expertise qui précise ce qui suit :
« […]
L'architecte B.R.________ n'a apparemment pas tenu compte de la situation particulière de ce mur. Les crépis proposés à la pos. 211.67 (Fixit 203, Granol 270 ou similaires) étaient inadaptés à la situation.
[…]. »
f) Les 15 et 16 août, ainsi que les 31 et 2 novembre 2023, les parties ont respectivement chacune déposé des plaidoiries écrites.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.3 Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance ; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_51/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 et les références citées).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement attaqué pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les références citées).
2.4 Les appelants invoquent tout d'abord une constatation inexacte des faits. Ils requièrent que le rôle de l'intimée soit mis en exergue pour tenir compte de son implication dans l’exécution des travaux et les responsabilités qui en découlent. Les appelants se prévalent à cet égard de la formation professionnelle de B.R.________ et soulignent que c’est lui qui a établi les plans de l’ouvrage. Ils allèguent ensuite qu’en raison de ses « nombreux rôles » B.R.________ avait de « nombreuses obligations ».
Les appelants n’expliquent toutefois pas concrètement en quoi ces éléments auraient une influence sur l'issue du litige. Leur grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.
Ensuite, les appelants soutiennent que l’expert 1 aurait déterminé que le cerisier était en fin de vie avant les travaux.
Or, les appelants se bornent à exposer leur propre appréciation, sans indiquer quels éléments retenus par les premiers juges seraient erronés et ne précisent pas les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer. Leur grief est donc également irrecevable.
Enfin, les appelants, faisant référence à des travaux ayant « précipité » la mort d’un cerisier, insistent sur le fait qu’il ressort de divers documents que les travaux en question étaient « nécessaires », et qu’en conséquence, les premiers juges « sous-entendaient » ainsi que lesdits travaux n’étaient pas indispensables. Ils plaident ensuite la description de travaux fournie par B.R.________, et qu’il n’existait pas d’autres moyens pour eux de réaliser les travaux en question. Cet élément relève de l’analyse en droit et sera examiné ci-après (cf. consid. 4.4 infra).
3.1 Les appelants invoquent ensuite une violation du droit en ce sens que l'acte notarié du 6 juin 2017 aurait été qualifié à tort par les premiers juges de contrat d'entreprise, alors que la volonté des parties était de conclure un contrat de vente immobilière. Ils font valoir que les termes employés par les parties se rapportent à un transfert de propriété et que la référence à une éventuelle hypothèque légale ne constitue pas un élément essentiel du contrat d'entreprise, de sorte que la clause y relative n’est pas pertinente dans le cadre de l’analyse de la volonté des parties. Ensuite, ils exposent avoir accepté de démolir et de reconstruire un mur en contrepartie du transfert de propriété d’un terrain de 38m2, étant précisé que le propriétaire du mur demeurait l’intimée et l’administrateur de celle-ci l’auteur des plans de l’ouvrage. Les appelants estiment que c’est l’intimée qui se serait appropriée de fait les droits du maître de l’ouvrage et que leur seule responsabilité était de s’acquitter des coûts de démolition et de reconstruction directement auprès des artisans. Ils concluent qu’au vu de la confusion des rôles de chaque partie, l’application des règles sur la vente immobilière au cas d’espèce était « plus opportune ».
3.2 Les premiers juges ont retenu que les parties avaient conclu un contrat en la forme authentique aux termes duquel les appelants s’étaient engagés à démolir et construire un nouveau mur, soit la réalisation d’un ouvrage, moyennant un prix, à savoir la renonciation à tout paiement pour le transfert des parcelles propriété de l’intimée. Ils ont constaté que les parties avaient estimé la valeur des surfaces cédées à 38'000 fr. au total. Les premiers juges ont ainsi considéré que la volonté subjective des parties était de conclure un contrat d’entreprise dans lequel les appelants assumaient le rôle d’entrepreneurs et l’intimée celui de maître d’ouvrage. Ils ont relevé que la présence d’une clause visant à éviter l’inscription de toute hypothèque légale confirmait cette interprétation et qu’il n’y avait pas lieu de rechercher la volonté objective des parties, même si celle-ci conduirait à la même solution.
3.3 3.3.1
3.3.1.1 Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier le contenu d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
3.3.1.2 Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (TF 4A_337/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (TF 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (TF 4A_125/2023 précité consid. 3.1).
3.3.1.3 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat (TF 4A_125/2023 précité consid. 3.1) – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves (TF 4A_508/2022 du 3 octobre 2023 consid. 3.1) –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance ; TF 4A_508/2022 précité consid. 3.1). D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_614/2023 du 3 décembre 2024 consid. 4.2.1.2).
Pour ce faire, il convient donc de vérifier comment les destinataires des déclarations pouvaient les comprendre de bonne foi. A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393). Ainsi, cette interprétation s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (TF 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 145 III 241). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_596/2018 précité consid. 2.3.2).
3.3.1.4 La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que l’autorité d’appel examine librement ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
3.3.2
3.3.2.1 Selon la jurisprudence concernant l'art. 216 CO, la forme authentique doit porter sur tous les éléments objectivement essentiels du contrat, et aussi sur les points objectivement secondaires mais subjectivement essentiels, pour autant que ces derniers, de par leur nature, constituent un élément du contrat de vente ; il s'agit de tous les éléments qui affectent le rapport entre la prestation et la contreprestation issues de la vente (ATF 113 II 402 consid. 2a ; TF 4A_573/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2 et les références citées). L'acte authentique doit donc énoncer toutes les contreprestations promises en échange du bien immobilier (ATF 101 II 329 consid. 3a), et le prix indiqué doit correspondre à celui réellement convenu ; à défaut, l'acte est nul parce que simulé (ATF 94 II 270). En cas de contrat mixte, cumulant la vente d'un immeuble et d'autres prestations du vendeur, il est loisible aux parties de convenir d'un prix global qui sera la contrepartie de ce bien et de ces autres prestations. Certes, il faut alors que ces dernières soient également spécifiées dans l'acte authentique, car c'est à cette condition, seulement, que l'acte satisfait à l'exigence de l'indication exacte et complète de tous les éléments affectant le rapport entre les prestations qui incluent une vente d'immeuble, d'une part, et la contre‑prestation d'autre part. Cela concerne, en particulier, le contrat mixte de vente et d'entreprise, où la vente d'un bien-fonds est combinée avec la promesse d'y réaliser une construction, et cela concerne aussi le contrat cumulant, comme en l'espèce, la vente d'immeubles et de choses mobilières (ATF 135 III 295 consid. 3.2).
3.4 En l’occurrence, il convient de constater que le contrat en question est en réalité un contrat mixte, cumulant la vente d’un immeuble et d’autres prestations relevant du contrat d’entreprise, ce qui ressort tant d’une interprétation subjective qu'objective du contrat. Cela n’a toutefois pas d’incidence concrète sur l’analyse des premiers juges puisque l’objet du litige est circonscrit aux éléments ressortant purement du contrat d’entreprise. Il n’y a aucunement matière à qualifier le « volet construction du mur » en contrat de vente comme semblent l’alléguer les appelants.
Quant à l’argumentation des appelants relative aux rôles de chaque partie, elle ne repose que sur leur propre appréciation de la situation et est insuffisamment motivée. On ne discerne en effet pas ce que les appelants entendent en déduire dans le cadre d’une prétendue mauvaise qualification du contrat. En tout état de cause, l’intimée est restée propriétaire du mur litigieux, soit maître de l’ouvrage, et les appelants avaient la charge de l’exécution des travaux de démolition et de reconstruction, soit entrepreneurs. Cela est également confirmé par le fait que les parties ont expressément indiqué dans le contrat que l’intimée entendait rester maître du suivi lors de la réalisation des travaux et, à ce titre, en assurerait la direction architecturale. Le fait que l’administrateur de l’intimée ait été l’auteur des plans et ait assumé la direction architecturale n’y change rien, cet élément ayant trait à l’exécution des travaux et non aux rôles des parties.
Compte tenu de ce qui précède, le grief des appelants doit être rejeté.
4.1 Les appelants font ensuite valoir que les premiers juges, en procédant à une qualification inexacte du contrat en un contrat d'entreprise, auraient transféré l'intégralité des responsabilités de l'intimée aux appelants. Ils estiment en outre qu’ils n’ont pas violé leur obligation d’informer l’intimée puisque l’administrateur de celle-ci disposait de connaissances approfondies de l’état de l’arbre.
4.2 Les premiers juges ont retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'intimée entendait sacrifier le cerisier présent sur le terrain pour permettre l'exécution des travaux. Ils ont relevé que l'acte notarié liant les parties prévoyait que l'implantation des fouilles du mur et de l'escalier, de même que le contrôle du niveau des fouilles, devaient être effectués par un ingénieur géomètre aux frais des appelants. Les premiers juges ont considéré que les appelants devaient assumer les fouilles en vue de la réalisation du mur, tout en évitant de créer un dommage. Ils ont constaté que, dans ce cadre, les racines du cerisier avaient été sectionnées et étaient restées non protégées pendant une longue période. Ils ont rappelé que l’expert 1 avait conclu que la creuse de la fouille avait précipité la mort de l'arbre. Les premiers juges ont relevé que les appelants n’avaient pas, contrairement à leur obligation, informé l’intimée des circonstances qui compromettaient l’exécution régulière de l'ouvrage et n'avaient jamais contesté leur responsabilité quant au dommage survenu. Cela étant, les premiers juges ont considéré que les dommages occasionnés s'agissant de l'arbre et du muret consistaient en des violations positives du contrat par les appelants, de sorte que la responsabilité contractuelle, en concours avec une responsabilité délictuelle, étaient engagées.
4.3
4.3.1 Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux ou s'il survient une autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître de l'ouvrage, sous peine de supporter les conséquences de ces faits (art. 365 al. 3 CO). Cette obligation d'information découle du constat que l'entrepreneur est habituellement la partie la plus expérimentée au contrat (TF 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, l'entrepreneur, en tant que spécialiste, est en principe tenu d'examiner la matière (TF 4A_37/2019 ibidem).
4.3.2 L'entrepreneur est délié de son obligation lorsqu'il démontre que l'ouvrage aurait de toute façon été exécuté au moyen de la matière, malgré un avis immédiat au maître de l'ouvrage (Chaix in Commentaire romand du Code des obligations I [cité ci-après : CR-CO I], 3e éd., Bâle, 2021, n. 23 ad art. 365 CO). Le maître de l'ouvrage ne peut pas invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu’il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (art. 369 CO).
L'application de cette règle est subordonnée à trois conditions cumulatives (TF 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.1 et 3.4.2 et les références citées). Premièrement, il faut que le défaut soit le fait du maître de l'ouvrage, notamment en raison des instructions données par celui-ci, des modes et moyens d'exécution ou encore du choix de la technique proposée. Deuxièmement, il faut que l'entrepreneur ait donné un avis formel au maître de l'ouvrage pour le rendre attentif aux risques qui peuvent découler de ses instructions et au fait qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître de l'ouvrage maintient. Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l’ouvrage ; s'il en constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré (TF 4A_37/2019 op. cit. consid. 3.4.1 et les références citées). La deuxième condition requise par l'art. 369 CO – soit le devoir pour l'entrepreneur de donner un avis formel au maître de l'ouvrage – découle de la conception légale selon laquelle l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un maître inexpérimenté (CACI 30 juin 2025/280 consid. 3.1.1). C'est pourquoi, il lui incombe de vérifier les apports et instructions du maître et de le rendre formellement attentif aux risques qui peuvent en découler ; il manifeste ainsi qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître maintient. Si l'entrepreneur omet cet avis, il endosse une pleine responsabilité (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3794, p. 522).
Une réserve s'impose, toutefois, quand le maître est lui-même plus compétent que l'entrepreneur ou qu'il recourt aux services de spécialistes, tels que des architectes, ingénieurs ou géomètres. Dans ce cas, l'entrepreneur doit être dispensé de vérifier le bien-fondé de l'instruction ; il est donc libéré de l'obligation de garantie même s'il n'a pas donné l'avis formel (ATF 116 II 454 consid. 2c/aa, JdT 1991 l 362 ; TF 4A_37/2019 précité consid. 3.4.2). Il reste en revanche tenu par les règles de la bonne foi de signaler au maître les risques qu'il constate même sans vérification (ibidem). De plus, l'omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui suppose que l'entrepreneur n'ait su ni dû savoir que les instructions du maître étaient inconsidérées (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3795, p. 522 et les références citées).
Lorsque l’entrepreneur s’aperçoit des risques que peut entraîner l’application des ordres erronés qu’il reçoit, il lui incombe de rendre le maître attentif ; une omission ne serait alors pas excusable. A défaut d'avis, la responsabilité de l'entrepreneur est pleinement engagée. Malgré les qualifications du maître, l'entrepreneur doit s'en tenir au principe qui découle de son obligation générale de diligence (Chaix, CR-CO I, n. 15 ad art. 369 CO).
4.4 Les griefs soulevés par les appelants sont fondés sur la prémisse erronée de l’analyse des droits et obligations de chacun au regard des règles applicables au contrat de vente immobilière. Cependant, comme développé plus haut, les responsabilités des parties s’analysent sous l’angle du contrat d’entreprise (cf. consid. 3.4 supra).
Les appelants semblent se plaindre de l’absence d’état des lieux, sans indiquer la conclusion qu’ils tirent de cette omission, tout en relevant qu’ils ne sauraient être considérés comme des entrepreneurs. Le fait que le descriptif des travaux élaboré par l'intimée les désigne comme maître de l'ouvrage n’est pas pertinent. L’acte notarié ne souffre d’aucun doute quant au fait que c’est bien l’intimée qui est propriétaire du mur et que les appelants se sont engagés à le démolir et le reconstruire, soit en d’autres termes à réaliser un ouvrage. Leur qualification d’entrepreneurs est correcte et les dénominations inexactes utilisées subséquemment par les parties n’y changent rien.
Le grief des appelants relatif au fait que les premiers juges auraient omis de prendre en compte les connaissances approfondies de l’intimée n’est pas plus pertinent. Ceux-ci n’invoquent pas que les conditions de l’art. 369 CO seraient réalisées, disposition qu’ils ne citent même pas et qu’ils n’ont d’ailleurs pas invoquée en première instance.
Ainsi, il n’est pas établi que l’intimée aurait donné des instructions quant aux modes et moyens d’exécution des travaux aux appelants qui seraient la cause des défauts constatés, de même que les appelants auraient donné à celle-ci l’avis formel exigé par la jurisprudence précitée (TF 4A_37/2019 op. cit.).
Enfin, se prévaloir des connaissances professionnelles de B.R.________ pour se décharger de toute responsabilité apparaît contradictoire dans la mesure où une telle argumentation reviendrait à reconnaître que l’intimée est bien le maître de l’ouvrage, alors que c’est justement ce que les appelants contestent.
Pour autant que recevable au vu de la motivation insuffisante, ce grief doit ainsi de toute manière être rejeté.
5.1 Dans un dernier grief relatif à la clause pénale, les appelants allèguent que les premiers juges n’ont pas déterminé les responsabilités de chaque partie dans le retard pris dans l’exécution des travaux. Ils exposent en substance qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de suivre les instructions de l'intimée et qu'il appartenait à l'architecte, soit le représentant de l'intimée, de veiller au respect des délais. Les appelants arguent du fait que cette clause serait léonine puisqu’il suffisait à l’intimée de retarder l’exécution des travaux, pouvoir dont elle disposait selon eux, pour s’indemniser par le biais de la clause pénale.
5.2 Les premiers juges ont constaté que l'acte notarié mentionnait une clause pénale de 20'000 fr. en sus des coûts d’exécution en cas de non-respect du descriptif prévu. Il était également contractuellement mentionné qu’un délai de dix‑huit mois était prévu pour achever l'ouvrage. Tout dépassement de ce délai entraînerait le versement d'une indemnité compensatoire d'une valeur correspondant au coût du mur, ou cas échéant au solde du coût de construction, augmentée de 20 %. Les premiers juges ont considéré que le retard dans la remise des ouvrages avait été établi mais que, s'agissant de la quotité de l'indemnité, l'avancement de la construction n'était pas clairement déterminé à la date de l'échéance des dix-huit mois, soit le 6 décembre 2018, de sorte qu'une indemnité forfaitaire de 20'000 fr. apparaissait adéquate compte tenu des frais évoqués par l'expert 2 pour la remise en état du mur de 10'500 fr. et du montant similaire de 20'000 fr. prévu dans la clause pénale en cas de non-respect du descriptif.
5.3
5.3.1 La clause pénale est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n’exécuterait pas ou n’exécuterait qu’imparfaitement une prestation déterminée (prestation principale).
La peine alternative est la règle (art. 160 al. 1 CO) : le créancier est titulaire de deux créances ; il est en droit de demander l’exécution ou la peine, non les deux ; c’est une faculté alternative (ou concours électif de droits) laissée à son choix ; la peine cumulative est présumée exceptionnellement par la loi lorsqu’elle a été stipulée en vue de l’inexécution au temps ou dans le lieu convenu (art. 160 al. 2 CO) mais peut être convenue dans d’autres cas par les parties ; le créancier peut alors exiger l’exécution parfaite de la prestation convenue comme de la peine ; celle-ci revêt alors un caractère prononcé de peine privée.
Savoir si la peine a été stipulée cumulative peut résulter de l’interprétation, fondée notamment sur les circonstances, l’intérêt des parties (principalement celui du créancier), le but poursuivi, le montant de la peine ou des actes concluants. Il appartient au créancier de prouver l’existence d’une telle convention ; cette preuve sera admise facilement lorsqu’il s’agit d’une obligation d’abstention (par exemple une interdiction de concurrence). Lorsque la peine a été stipulée pour renforcer une modalité de l’exécution, non pas l’exécution elle-même de l’obligation principale, c’est la peine cumulative qui est présumée, car elle n’est destinée qu’à couvrir le dommage résultant pour le créancier du fait que la prestation n’a pas été fournie à temps ou ne l’a pas été au bon endroit. La peine est toujours cumulative lorsque son montant a été arrêté en fonction de la durée du retard dans l’exécution de la prestation (Moser, CR CO I, 3e éd. 2021, nn. 13 et 14 ad art. 160 CO et les références citées).
5.3.2
5.3.2.1 La peine conventionnelle objet de la clause pénale se distingue d’institutions voisines. En premier lieu, la peine résolutoire (ou dédit consensuel : la prestation convenue est remplacée par une autre, au seul choix du débiteur). En second lieu, la peine exclusive : elle est due à l’exclusion de la prestation principale et de dommages-intérêts ; la peine exclusive remplace automatiquement l’obligation violée ; le créancier ne peut exiger que l’exécution de la peine conventionnelle en cas d’inexécution. Il n’y a ni cumul, ni choix, mais une seule issue : le paiement de la peine conventionnelle. En troisième lieu, la peine conventionnelle improprement dite : une prestation est promise par une partie au bénéfice d’un droit d’option pour le cas où cette partie commettrait une action qu’elle est en droit d’accomplir ou omettrait un acte qu’elle ne serait pas tenue d’accomplir ; en ce cas, l’obligation n’est pas l’accessoire d’une obligation principale, mais a une existence autonome.
La peine conventionnelle objet de la clause pénale a pour effet de renforcer conventionnellement l’obligation par un engagement supplémentaire du débiteur, tandis que le dédit et la peine résolutoire l’affaiblissent (sur ces questions, Moser, op. cit., notes introductives aux art. 158 à 163 CO, nn. 6ss et les références citées). Elle a un caractère triple, à savoir qu’elle est à la fois conditionnelle puisque l’exigibilité de la prestation à laquelle elle donne lieu dépend de l’inexécution de l’obligation principale, accessoire puisqu’elle est au service de l’obligation principale qu’elle renforce et enfin, elle est autonome car indépendante du dommage (art. 161 al. 1 et 2 CO ; Moser, op. cit., n. 1 ad art. 160 CO et les références citées).
5.3.2.2 La clause pénale doit encore être distinguée de la fixation contractuelle du dommage ou clause forfaitaire, qui évalue forfaitairement et a pour but essentiel de compenser l'éventuel dommage de la partie lésée en cas d'inexécution, alors que la clause pénale garantit avant tout l'exécution de l'obligation principale, revêtant un caractère préventif, en faisant pression sur les parties pour qu’elles se comportent de manière conforme au contrat (Tolou, La forfaitisation du dommage, thèse 2017, n. 160, p. 59 et n. 198, pp. 72 ss).
Si le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du dommage vraisemblable, cela signifie qu'il est avant tout destiné à faire pression sur le débiteur et il s'agit d'une peine conventionnelle (Couchepin, La forfaitisation du dommage, SJ 2009 Il 1ss, pp. 18-19 ; Tolou, op. cit., nn. 224 à 226, pp. 83 ss). Il a notamment été jugé qu’une clause prévoyant une indemnité correspondant à 20 % du prix de vente d’un immeuble était constitutive d’une clause pénale (et non d’une clause forfaitaire d’indemnisation), dès lors que l’on voyait mal comment une partie pourrait subir un dommage d’une telle ampleur pour le cas où l’autre partie refuserait finalement de conclure le contrat de vente portant sur l’immeuble en question : le montant de l’indemnité ne correspondait nullement au dommage prévisible et la clause avait pour fonction manifeste de faire pression sur les parties pour qu’elles respectent le précontrat de vente (ATF 140 III 200, JdT 2014 II 401). Pour analyser le rapport entre l’indemnité et le dommage, on doit se fonder sur le dommage prévisible pour les parties au moment de la conclusion de la clause, en procédant à un pronostic rétrospectif objectif (à l’instar de l’analyse du lien de causalité adéquate), en se fondant sur l’ensemble des circonstances concrètes du cas qui prévalaient lors de la convention, non en fonction du dommage effectivement subi par le créancier, ni des circonstances concrètes de la violation contractuelle (Tolou, op. cit., n. 228, p. 84).
Lorsque les parties se sont entendues sur une indemnisation forfaitaire, la faute du débiteur est présumée en cas d'inexécution du contrat et il appartient donc à celui-ci de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al.1 CO). Les parties fixent définitivement l'indemnité forfaitaire lors de la conclusion. Sous réserve de la conclusion d'une convention d'indemnisation relative, ni le créancier, ni le débiteur ne peuvent la remettre en cause. En revanche, le créancier d'une clause pénale peut faire valoir un dommage supplémentaire en établissant une faute à la charge du débiteur (Couchepin, op. cit., p. 15).
Savoir si l’on est en présence d’une clause forfaitaire d’indemnisation ou d’une clause pénale – et de quel type – est affaire d’interprétation (art. 18 CO ; ATF 144 III 327, SJ 2019 I 121). On s’attachera à déterminer si les parties ont voulu rattacher l’indemnité au dommage. Dans l’affirmative, il s’agira d’une clause forfaitaire ; dans la négative, d’une clause pénale. Parmi les indices pertinents, on retiendra le degré de concrétisation du dommage, le montant de l’indemnité, le nombre de violations éventuellement couvertes par une même indemnité, la méthode de calcul de l’indemnité, la prise en compte du moment de la violation contractuelle et les caractéristiques de l’indemnité (Tolou, op. cit., nn. 215ss, pp. 81 ss).
5.3.3 L’exigibilité de la peine conventionnelle est subordonnée d’une part à l’inexécution ou à l’exécution imparfaite du contrat (art. 151 al. 2 et 160 al. 1 CO) et d’autre part à une faute du débiteur (art. 163 al. 2 CO), le moment déterminant étant celui de l’exigibilité de l’obligation principale (art. 75 CO). Une interpellation du débiteur par le créancier (art. 102 al. 2 CO) n’est nécessaire que lorsque l’obligation principale consiste en une prestation positive (non lorsque l’obligation principale constitue une attitude passive) ; il n’y a pas lieu d’attendre l’expiration du délai de grâce de l’art. 107 al. 1 CO puisque la peine conventionnelle ne constitue pas un droit supplémentaire découlant des règles légales de la demeure, mais un droit conventionnel dès la violation. En cas de contrat synallagmatique, la peine conventionnelle n’est pas exigible tant que, de son côté, le créancier n’a pas lui‑même satisfait à ses obligations (art. 82 CO). S’il appartient au créancier de prouver les conditions d’application de la clause pénale, soit principalement la non-exécution ou l’exécution imparfaite, c’est au débiteur qu’il revient de prouver, pour échapper à la peine, que l’inexécution ne lui était pas imputable à faute (Moser, op. cit., nn. 8a et 8b ad art. 160 CO ; TF 4A_174/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.1).
5.3.4 La relation entre peine et exécution est régie avant tout par la convention des parties. A titre subsidiaire, la loi présume, d’une façon générale, la peine alternative (art. 160 al. 1 CO), que le créancier exerce au moyen d’un droit formateur pour autant qu’il y ait eu inexécution ou exécution imparfaite (le créancier ne peut s’opposer à l’exécution régulière pour n’exiger que le paiement de la peine). En réclamant la peine, le créancier renonce à l’exécution de l’obligation principale. L’option du créancier est irrévocable mais ne le prive pas du droit d’exiger un montant supérieur à celui de la peine conventionnelle, aux conditions de l’art. 161 al. 2 CO.
La question de savoir s’il y a eu convention contraire, permettant au créancier d’exiger à la fois l’exécution et la peine, peut résulter de l’interprétation, fondée notamment sur le texte de la convention, les circonstances ayant entouré sa conclusion, l’intérêt des parties (principalement celui du créancier), le but poursuivi, le montant de la peine, ou d’actes concluants. Il appartient le cas échéant au créancier de prouver l’existence d’une telle convention (Moser, op. cit., n. 13 ad art. 160 CO). On posera des exigences moins élevées à l’admission d’une telle convention lorsque la peine a été stipulée pour garantir une obligation de ne pas faire susceptible d’être enfreinte de façon répétée (TF 4A_312/2009 du 23 septembre 2009 consid. 3.6.2). En revanche, lorsque la peine a été stipulée en vue de renforcer une modalité de l’exécution (exécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, par ex.), non pas l’exécution elle-même de l’obligation principale, c’est la peine cumulative qui est présumée, car elle n’est destinée qu’à couvrir le dommage résultant pour le créancier du fait que la prestation n’a pas été fournie à temps ou ne l’a pas été au bon endroit (Moser, op. cit., n. 14 ad art. 160 CO et les références citées), cet intérêt ne se confondant pas avec celui à l’exécution en tant que telle (ATF 122 III 420d consid. 2b).
5.3.5
Comme cela a été évoqué, à teneur de l’art. 161 al. 1 CO, la peine est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage. La peine est donc due même si le dommage est difficile à évaluer voire impossible à établir ou s’il est égal ou inférieur à la peine. Il suffit au créancier de prouver l’inexécution ou l’exécution imparfaite de l’obligation principale. Le montant de la peine s’impute sur celui du dommage. Mais le créancier peut réclamer une indemnité supérieure à la peine conventionnelle (art. 161 al. 2 CO), s’il prouve qu’il y a faute du débiteur (contrairement à ce que prévoit l’art. 97 CO) et que le dommage est supérieur à la peine (Moser, op. cit., nn. 1 à 3 ad art. 161 CO et les références citées).
Enfin, des conventions contraires restent possibles. En particulier, les parties peuvent prévoir que la peine n’est due que si le créancier éprouve un dommage ou que celui-ci peut demander la réparation du dommage supérieur à la peine sans avoir à prouver la faute du débiteur (Moser, op. cit., n. 4 ad art. 161 CO et les références citées ; ATF 102 II 420 consid. 4 ; ATF 103 II 108 ; ATF 103 II 129).
5.3.6 Par ailleurs, sous réserve de nullité de la peine conventionnelle (art. 163 al. 2 CO), les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) ; le juge doit néanmoins réduire les peines qu’il juge excessives (art. 163 al. 3 CO), le fardeau de la preuve du caractère excessif revenant au débiteur, sans qu’il y ait lieu de poser à cet égard des exigences trop élevées (sur la question de la réduction judiciaire des peines excessives, cf. Moser, op. cit., nn. 5 ss ad art. 163 CO et les références citées ; ATF 109 II 120 consid. 2 ; ATF 133 III 201 consid. 5.2 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_174/2011 du 17 octobre 2011, consid. 6.1).
5.4 En l’occurrence, les appelants ne contestent pas qu’une clause pénale a été convenue entre les parties. S’ils concèdent qu’il y a bel et bien eu du retard dans l’achèvement de l’ouvrage, les appelants se bornent à contester que le montant de la pénalité serait dû au motif qu'il ne leur incombait pas de respecter les délais convenus, sans toutefois indiquer sur quel élément, contractuel ou légal, leur absence de responsabilité se fonderait. Encore une fois, leur argumentation est insuffisante. Les appelants se sont engagés à exécuter l’ouvrage dans un délai de dix-huit mois dès la signature du contrat, soit d’ici au 6 décembre 2018. En outre, leur qualité d’entrepreneurs implique qu’il était de leur responsabilité de respecter le délai d’achèvement de l’ouvrage. A nouveau, le choix des artisans intervenus dans l’exécution des travaux n’influence pas la qualité revêtue par les appelants.
Quant au montant dû sur la base de la clause pénale, les appelants citent l'art. 163 CO, sans en tirer de grief précis qui serait applicable au cas d'espèce, et en particulier sans discuter pour quelles raisons les éléments pris en compte par les premiers juges pour déterminer le montant de 20'000 fr. seraient contraires à cette disposition. Cela étant, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’elle se fonde sur l’estimation effectuée par un expert et le montant forfaitaire convenu entre les parties.
Quant à l’argument des appelants selon lequel la clause aurait un caractère léonin, il est établi que ce sont les appelants qui dirigeaient le chantier et son exécution. Dans ces circonstances, l’intimée ne disposait d’aucune influence sur son déroulement et ne pouvait ainsi le retarder. L’argument des appelants frôle ainsi la témérité.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’766 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'766 fr. (mille sept cent soixante-six francs), sont mis à la charge des appelants W., J. et L.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Filippo Ryter (pour W., J. et L.________ Sàrl), ‑ Me Jérôme Reymond (pour M.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :