Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer
Geschäfts-Nr.: LB150041-O/U
Mitwirkend: Oberrichterin Dr. L. Hunzi ker Schni der, Vorsitzende, Oberrichterin Dr. M. Schaffitz und Oberrichterin Dr. D. Scherrer sowie Gerichtsschrei- ber Dr. M. Nietlispach Teil-Urteil und Beschlüsse vom 19. Februar 2016 i n Sachen
A._____, Beklagte, Widerklägerin und Berufungsklägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____
gegen
1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____
betreffend Forderung
Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 22. Juni 2015 (CG120017-G)
Rechtsbegehren : Der Kläger, Hauptklage (Urk. 2 S. 2): "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, den Klägern Fr. 620'000.– zuzüglich Verzugszins von 5 % seit 1. Januar 2012 sowie Fr. 34'523.05 zuzüglich 5 % Schadenszins seit 1. Januar 2012 zu bezahlen; 2. unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich Mehrwertsteuerzu- satz) zulasten der Beklagten."
Der Beklagten, Widerklage (Urk. 11 S. 2): "1. Es seien die Kläger zu verpflichten, das Eigentum an den Liegenschaf- ten D._____ Grundbuch Blatt 1 Wohnung Nr. 1), Grundbuch Blatt 2 (Bas- telraum Nr. 2) und Grundbuch Blatt 3 (Garagenplätze Nr. 3 und 4) zu über- nehmen und Zug um Zug gegen Abgabe der entsprechenden Grundbuch- anmeldung auf Eigentumsübertragung durch die Beklagte folgende restli- chen Kaufpreiszahlungen an die Beklagte zu leisten, nämlich: a) Fr. 125'000.00 zuzüglich 5 % Zins seit 1. November 2011 auf das Konto Nr. ... der Politischen Gemeinde D._____ bei der Zürcher Kantonalbank, sowie b) Fr. 1'875'000.00 zuzüglich 5 % Zins seit 1. November 2011 auf das Kon- to IBAN Nr. ... der Beklagten bei der Credit Suisse. 2. Im Weiteren seien die Kläger zu verpflichten, der Beklagten für die durch die Bestellungsänderungen bewirkten Mehrkosten einen Betrag von Fr. 182'423.00 zuzüglich 5 % Zins sei 1. November 2011 zu bezahlen, Zug um Zug gegen Abgabe der entsprechenden Grundbuchanmeldung auf Eigen- tumsübertragung durch die Beklagte. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Kläger."
Zusätzliches Eventualbegehren der Beklagten zur Widerklage (Urk. 32 S. 2): "[...] eventuell sei den Klägern eine Preisminderung oder Entschädigung nach richterlichem Ermessen, maximal aber Fr. 50'000.00 zuzusprechen. [...]"
Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 22. Juni 2015 (Urk. 83) : 1. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern CHF 620'000.– zuzügli ch Zi ns zu 5% seit 1. Januar 2012 zu bezahlen.
Im Mehrumfang wird die Hauptklage abgewiesen. 2. Die Widerklage wird abgewiesen. 3. Die Entschei dgebühr wird festgesetzt auf CHF 50'000.–; die weiteren Auslagen betragen: CHF 712.50 Dolmetscherkosten CHF 50'712.50 Gerichtskosten total. 4. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt, jedoch im Umfang des von den Klä- gern geleisteten Kostenvorschusses von CHF 23'840.– von diesen bezogen, un- ter Einräumung des Rückgriffsrechts auf die Beklagte. 5. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern eine Parteientschädigung von CHF 81'000.– (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen. 6. (Mi ttei lung) 7. (Berufung) Berufungsanträge der Beklagten und Widerklägerin (Urk. 82) : "1. Es sei das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als damit die Hauptklage gutgeheissen (Disp. Ziffer 1 Abs. 1) und die Widerklage abgewiesen (Disp. Zi f- fer 2) wi rd, und es seien die im angefochtenen Urteil statuierten Kosten- und Ent- schädigungsfolgen (Disp. Ziffer 3 bis 5) aufzuheben und ausgangsgemäss neu festzulegen. 2. Es seien die Kläger zu verpflichten, das Eigentum an den Liegenschaften D._____ Grundbuch Blatt 1 Wohnung Nr. 1), Grundbuch Blatt 2 (Bastelraum Nr. 2) und Grundbuch Blatt 3 (Garagenplätze Nr. 3 und 4) zu übernehmen und Zug um Zug gegen Abgabe der entsprechenden Grundbuchanmeldung auf Eigen- tumsübertragung durch die Beklagte folgende restli chen Kaufprei szahlunge n an die Beklagte zu leisten, nämlich : a) Fr. 125'000.00 zuzüglich 5% Zins seit 1. November 2011 auf das Konto Nr. ... der Politischen Gemeinde D._____ bei der Zürcher Kantonalbank, sowie b) Fr. 1'875'000.00 zuzüglich 5% Zins seit 1. November 2011 auf das Konto IBAN Nr. ... der Beklagten bei der Credit Suisse. 3. Im Weiteren seien die Kläger zu verpflichten, der Beklagten für die durch Bestel- lungsänderungen bewirkten Mehrkosten einen Betrag von Fr. 182'423.00 zuzüg- lich 5% Zins seit 1. November 2011 zu bezahlen, Zug um Zug gegen Abgabe der entsprechenden Grundbuchanmeldung auf Eigentumsübertragung durch die Be- klagte. 3. Eventuell sei den Klägern eine Preisminderung oder eine Entschädigung nach richterlichem Ermessen, maximal aber Fr. 50'000.00 zuzusprechen.
Berufungsanträge der Kläger und Widerbeklagten (Urk. 89) : "1. Die Berufung sei vollumfänglich abzuweisen; 2. unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzügli ch Mehrwertsteuer zusa t z) zulas- ten der Berufungsklägerin (Beklagten, Widerklägerin)."
Erwägungen: A. Prozessgeschichte
Am 8. Juni 2012 machten die Kläger das vorliegende Verfahren über das einleitend genannte Rechtsbegehren mit der Klageschrift und der Klagebewilligung beim Be- zirksgericht Meilen rechtshängig. Mit der schriftlichen Klageantwort erhob die Beklag- te Widerklage mit den einleitend erwähnten Rechtsbegehren. Im Verlaufe des Schrif- tenwechsels lud die Vorinstanz die Parteien auf den 8. April 2013 zu einer Instrukti- ons- bzw. Vergleichsverhandlung vor, die jedoch ebenso erfolglos verlief wie die nachfolgenden aussergerichtlichen Vergleichsgespräche der Parteien. Mit Verfügung vom 5. September 2013 wurde der Schriftenwechsel fortgesetzt und am 17. Septem- ber 2014 die Hauptverhandlung durchgeführt, wo sich die Parteien erneut einlässlich zum Prozessthema äusserten. Auf eine weitere Instruktionsverhandlung wurde man- gels Vergleichsbereitschaft der Kläger verzichtet. Am 22. Juni 2015 erliess das Be- zirksgericht Meilen das Urteil, mit welchem es die Klage im Umfang von Fr. 620'000.–
zuzüglich Zinsen guthiess und im Mehrbetrag abwies. Die Widerklage wies die Vor- i nstanz vollumfänglich ab. Gegen dieses ihr am 25. Juni 2015 zugestellte Urteil erhob die Beklagte am 26. Au- gust 2015 rechtzeitig mit schriftlicher Begründung Berufung (Urk. 82). Der ihr aufer- legte Prozesskostenvorschuss von Fr. 48'775.– wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet (Urk. 85+86). Die schriftliche Berufungsantwort der Kläger erfolgte am 4. November 2015 und wurde der Beklagten am 8. Januar 2016 zugestellt (Urk. 89+90). Am 20. Januar 2016 nahm die Berufungsklägerin unaufgefordert zur Berufungsantwort Stellung (Urk. 93), und die Berufungsbeklagten nahmen ihrerseits unaufgefordert am 10. Februar 2016 zu Urk. 93 Stellung (Urk. 95).
B. Tatsächliche Grundlagen 1. Sachverhalt Die Beklagte, Widerklägerin und Berufungsklägerin (nachfolgend Beklagte) erstellte an der E.-Strasse ... i n D. drei Mehrfamilienhäuser mit Flachdach, wofür ihr am 30. September 2008 die Baubewilligung erteilt worden war. Die Wohnungen i m Haus Nr. 3 wurden im Stockwerkeigentum erstellt und einzeln verkauft. Die Kläger, Widerbeklagten und Berufungsbeklagten (nachfolgend Kläger) interessierten sich aufgrund des erstellten Verkaufsprospekts für die Attikawohnung Nr. 1 im obersten Geschoss des Hauses Nr. 3 und nahmen Kaufgespräche mit der Beklagten auf. Am 14. Mai 2010 wurde der schriftliche Kaufvertrag über einen pauschalen Kaufpreis von Fr. 2'500'000.– öffentlich beurkundet. Dazu kamen noch Mehrkosten für individuelle Sonderausbauwünsche der Kläger, die separat abzurechnen waren. Grundlage des Kaufvertrages bildeten die Entwürfe vom 1. Dezember 2009 zur Begründung von Stockwerkeigentum mit Aufteilungsplänen und zum Stockwerkeigentümerreglement, weiter der detaillierte Bau- und Raumbeschrieb vom 30. November 2009 sowie die Baubewilligung und schliesslich die Vereinbarung für die Ausführung der Käuferwün- sche. Für den Fall eines Widerspruchs zwischen diesen Dokumenten sollte der detail- lierte Bau- und Raumbeschrieb massgeblich sein (Urk. 4/1 = Urk. 13/2). Dieser detail- lierte Bau- und Raumbeschrieb definierte die Gestaltung des Flachdachs Hauptdach
als extensiv begrünt mit mineralischem Substrat und Wildgrassaat, und definierte ausser den nötigen Abdichtungen keine weiteren baulichen Leistungen auf dem Dach (Urk. 13/14/3 = Urk. 33/56 S. 6 Ziff. 224.1). Das Bauprojekt wurde so ausgestaltet, nachdem Nachbarn zuvor Rekurs gegen das Bauprojekt erhoben hatten wegen der geplanten Höhe des Hauses Nr. 3. In der Baubewilligung wurde auch auf den über- geordneten Gestaltungsplan verwiesen, der vorsah, dass die Flachdächer "zu begrü- nen [si nd], soweit sie nicht begehbar ausgestaltet werden" (Urk. 13/14/4 S. 4). Der bewilligte Grundrissplan für die Wohnung Nr. 1 sah den Wohnungszugang über das oberste Podest des Treppenhauses und den sich auf dieses Treppenhauspodest hin- aus öffnenden Lift vor (Urk. 13/5). In einer gleichzeitig mit dem Kaufvertrag unter den Parteien vereinbarten Änderung des Wohnungsgrundrisses wurde indessen die Woh- nungstür auf dieses Podest bis über die Lifttür hinaus vorverschoben, um einen direk- ten Liftzugang von der Wohnung aus zu ermöglichen (Urk. 13/13). In den Bestandteil des Entwurfs zur Begründung von Stockwerkeigentum bildenden Aufteilungsplänen wurden die den Klägern im Sonderrecht zugewi esenen Innenfläc he n i m D achge- schoss blau markiert, die ihnen im Sonderrecht zugewiesenen Aussenflächen wie die Wohnungsterrassen und auch ein Teil der Dachfläche blau schraffiert. Dabei war auch der nunmehr bauli ch in die Wohnung integrierte Teil des obersten Treppen- hauspodestes blau markiert. Ebenso blau markiert wurde die Grundrissfläche für ei- nen quasi als Verlängerung des Treppenhauses geplanten Dachausstieg zu Unter- haltszwecken für das begrünte Flachdach, die nunmehr in den vorverschobenen Wohnungseingangsbereich zu liegen kam (Urk. 13/14/1). Im Verlaufe der Planungs- und Bauarbeiten bekundeten die Kläger ihr Interesse an ei ner Nutzung des Dachs als Dachterrasse, was für sie mindestens den Bau eines bequemen Dachzuganges voraussetzte. So wünschten si ch di e Kläger eine räumliche Verlegung des zunächst quasi als Verlängerung des Treppenhauses geplanten, ein- fachen Dachausstiegs zu Unterhaltszwecken i ns Zentrum der Wohnung, eine archi- tektonisch ansprechende Gestaltung dieser Treppe und einen bequemen D achdurch- stieg mittels elektrisch zu öffnender Drehtür. Diese Ausbauwünsche waren unbestrit- tenermassen ni cht i m ursprüngli chen Kaufprei s von 2,5 Mio. Franken enthaltene, se- parat zu entschädigende Käuferwünsche. Sodann war beiden Parteien bewusst, dass es dafür noch eine zusätzli che Baubewilligung brauchte. Der gewünschte Zugang auf
das Dach im Sinne der klägerischen Wünsche wurde im Verlauf der Bauarbeiten re a- lisiert. Die Bezugsbereitschaft der Wohnung der Kläger war auf den 1. Oktober 2011 festge- setzt worden. Anlässlich einer baupolizeilichen Inspektion des Hauses wurden u.a. der ohne Baubewilligung gebaute Dachzugang samt Treppe im Wohnzimmer der klä- geri schen Wohnung sowie gewisse Ausbauten auf dem Dach festgestellt; am 18. Au- gust 2011 wurde daher ein Baustopp erlassen. Nach Zusi cherung ei nes festen Ver- schlusses des Dachausstiegs und des Abbruchs der Zugangstreppe i m Wohnzimmer bis zum Vorliegen der nötigen Baubewilligung wurde der Baustopp am 13. September 2011 wieder aufgehoben. Nach Vornahme dieser Arbeiten wurde am 5. Oktober 2011 die behördliche Bezugsbewilligung per 30. September 2011 erteilt und am 13. Okto- ber 2011 forderte die Beklagte die Kläger zur Mi twi rkung an der Eigentumsübertra- gung auf. Da die Kläger zwischenzeitlich vom zuständigen Bausekretär der Gemeinde erfahren hatten, dass dieser die Nutzung des Dachs als Dachterrasse nie als bewilli- gungsfähig erachtet hatte, setzten sie der Beklagten am 13. Oktober 2011 eine Nach- frist bis zum 28. Oktober 2011 an, um den vereinbarten Zugang zum D ach zu erstel- len, der für sie eine wesentliche Vertragsgrundlage gewesen sei. Am 31. Oktober 2011 erklärten sie schliesslich den Rücktritt vom Vertrag und verweigerten den Eigen- tumsantritt. Die von der Beklagten beantragte nachträgliche Baubewilligung für die Nutzung des Dachs als Terrasse und den Bau ei ner Absturzsi cherung wurde am 13. Mai 2014 erteilt, nachdem die Beklagte für diese Bewilligung bis ans Verwal- tungsgericht hatte gelangen müssen.
teil des Kaufvertrages gewesen und für si e wesentliche Grundlage für den Kauf der Wohnung überhaupt. Ohne di e Nutzung des Dachs als Dachterrasse hätten sie die Wohnung nicht gekauft und die Wohnung wäre den verlangten Preis nicht wert gewe- sen. Die Beklagte habe i hre vertragliche Pfli cht zur Ei nholung der Baubewi lli gung für die Dachterrasse und zur Erstellung des baulichen Zugangs zur Dachterrasse aus dem Wohnzimmer nicht erfüllt. Deshalb seien die Kläger nach der erfolglosen Inver- zugsetzung der Beklagten mit Ansetzung einer Nachfrist im Sinne von Art. 102 OR wegen Nichterfüllung des Vertrages zum Rücktritt gemäss Art. 107 OR berechtigt ge- wesen. 2.2. Die Beklagte stellt sich erst- und zwei ti nstanzli ch auf den Standpunkt, eine Dach- terrasse sowie die Erstellung eines entsprechenden Zugangs aus dem Wohnzimmer sei nicht Gegenstand des beurkundeten Kaufvertrages gewesen, sondern ein nach- träglicher Käuferwunsch. Zum Zeitpunkt der Beurkundung des Kaufvertrages habe le- diglich eine Option auf einen Dachausbau bestanden und den Klägern sei daher vor- sorglich (nur) ein Sondernutzungsrecht auf dem Dach im Verhältnis zu den übrigen Stockwerkeigentümern eingeräumt worden. Bestandteil der werkvertraglichen Erstel- lungspflicht sei die Dachterrasse samt Zugang aber nicht gewesen. Die Beklagte ha- be ihre vertraglichen Pflichten zur Erstellung einer bezugsbereiten Wohnung rechtzei- tig erfüllt und sei auch trotz der letztlich fehlenden Dachterrasse bzw. des Dachzu- gangs ni cht i n Verzug gewesen. Es könnte allenfalls höchstens ein Teilverzug vorlie- gen, welcher den Klägern kein Recht zum allfälligen Rücktritt vom Vertrag gegeben habe. Ein vollständiger Rücktritt wäre absolut unverhältnismässig; die Wohnung samt zwei grossen Terrassen mi t Fernsi cht auf Wohnungsebene sei unei ngeschränkt nutz- bar gewesen. Auf Wunsch der Kläger seien weitreichende, kostspielige Ausbauwün- sche realisiert worden, für welche sie im Falle eines vollständigen Rücktritts nicht ent- schädigt würde, und welche die anderweitige Verkäuflichkeit der Wohnung erheblich erschwerten. Die Kläger hätten daher keinen Anspruch auf Rückerstattung der geleis- teten Zahlungen und auf weiteren Schadenersatz. Widerklageweise bzw. berufungs- weise fordert die Beklagte die Erfüllung des Kaufvertrages durch die Kläger, d.h. den Eigentumsantritt, die Zahlung des Restkaufpreises von Fr. 2'000'000.– sowie der noch offenen Schuld für die Käuferausbauwünsche von Fr. 182'423.– . Eventuell sei den Klägern ein Minderwert von Fr. 50'000.– für die fehlende Dachterrasse zuzugestehen.
ches ausgeschlossen wäre. Schliesslich zog die Vorinstanz noch den Bau- und Raumbeschrieb der Wohnung für die Vertragsauslegung heran. Dieser - entgegen der Vorinstanz bei den Akten liegen- de und mit der Duplik rechtzeitig eingereichte Beschrieb (Urk. 33/56) - erfasse in ab- schliessender Weise sämtliche vorgesehenen Bauleistungen, indessen nur hinsicht- li ch der Materi ali en und Ausführungsar t, ni cht aber hi nsi chtli ch des Umfangs der zu bauenden Innen- und Aussenräume. Unter Pos. 224.1 "Flachdachbelag Hauptdach" sei eine extensive Dachbegrünung mit mineralischem Substrat und Wildgrassaat vor- gesehen, während unter der Pos. 224.2 "Belag Terrassen" lose verlegte Granitplatten vorgesehen seien. Offen sei damit aber, wo es überall Terrassen mit Plattenbelag ha- ben solle, ob allenfalls auch auf dem Dach. Da gemäss Aufteilungsplan nicht die gan- ze Dachfläche als Terrasse genutzt werden sollte, bestehe auch kei n Wi derspruch zwischen dem Aufteilungsplan und dem Baubeschrieb [sc. der eine Begrünung des Dachs vorsieht]. Aus dem Bau- und Raumbeschrieb sei weder positiv herauszulesen, dass es eine Dachterrasse geben werde, noch negativ, dass es keine gebe. Daher bestehe auch kein Widerspruch zu den anderen Ausführungsunterlagen und komme dem Bau- und Raumbeschrieb keine übergeordnete Massgeblichkeit zu. Im Sinne einer Eventualbegründung setzte sich die Vorinstanz mit dem Standpunkt der Beklagten auseinander, es sei mit dem beurkundeten Kaufvertrag nur eine Option bzw. eine Chance auf ei ne Dachterrasse verkauft bzw. eingeräumt worden. Diesfalls müsste nach dem Vertragswortlaut von einer "echten" Option ausgegangen werden, die einseitig von den Käufern ohne Weiterungen ausgeübt werden könne und damit das Vorliegen einer Baubewilligung voraussetze. Eine solche habe aber unbestritte- nermassen gefehlt (Urk. 83 S. 15f). Die Vorinstanz erachtete in der Folge den vollumfängli che n Vertragsrücktritt der Klä- ger wegen nicht rechtzeitiger Erfüllung seitens der Beklagten als gerechtfertigt. Die Beklagte habe den Klägern eine zweigeschossige Wohnung geschuldet, bestehend aus der Wohnung mit zwei Terrassen im Dachgeschoss sowie einer Dachterrasse auf dem Flachdach mit Zugangstreppe. Stattdessen habe die Beklagte den Klägern nur eine eingeschossige Wohnung mit zwei Terrassen zu Eigentum übertragen wollen. Damit sei sie mit der vertragskonformen Leistung im Oktober 2011 schuldhaft i n Ver- zug gewesen, da sie für die Einholung der nötigen Baubewilligung und deren Unter-
lassung verantwortlich gewesen sei. Ei n solcher Verzug wäre auch dann anzuneh- men, wenn die Erstellung der Dachterrasse und eines Zugangs dazu erst nachträg- lich, nach der Beurkundung des Kaufvertrages, durch Ausübung der den Klägern ein- geräumten Option vereinbart worden wäre. Die Annahme eines derart erheblich vom vereinbarten abweichenden Vertragsobjekts sei den Klägern nicht zuzumuten gewe- sen, biete doch eine Dachterrasse - im Vergleich zu den beiden vorhandenen Woh- nungsterrassen - ei ne Rundumsi cht, eine bessere Luftzirkulation an heissen Sommer- tagen und eine besondere, zusätzliche Art, sich draussen aufzuhalten. Es handle si ch nicht bloss um noch ausstehende, geringfügige Fertigstellungsarbeiten, welche die Kläger während einer bestimmten Zeit noch hätten zulassen müssen. Sodann sei die Erteilung der Baubewilligung für eine nachträgliche Realisierung der Dachterrasse sehr unsicher und nicht absehbar gewesen. Als Schlussfolgerung daraus erkannte die Vorinstanz auf Rückerstattung der bereits geleisteten Zahlungen der Käufer von insgesamt Fr. 620'000.– durch die Beklagte und wies die Widerklage der Beklagten auf vollumfängliche Vertragserfüllung durch die Kläger ab. Hingegen wies sie die weiterführenden Schadenersatzforderungen der Kläger von Fr. 34'523.05 für gehabte Auslagen im Zusammenhang mit dem Vertrags- abschluss und die vorprozessuale Rechtsvertretung ab. Nicht alle dieser Auslagen ständen in einem Kausalzusammenhang mit dem Vertragsabschluss und der verhält- nismässige Anteil der kausalen und nicht kausalen Auslagen am Gesamtbetrag sei ni cht substantiiert behauptet worden. Ebensowenig seien die Auslagen für die vorpro- zessuale Rechtsvertretung ausreichend substantiiert worden (Urk. 83 S. 19ff).
C. Beurteilung der Berufungsrügen
Umfang der Berufung Soweit die Vorinstanz die Klage im Fr. 620'000.– zuzügli ch Zi nsen übersteigenden Mehrbetrag abgewiesen hat, blieb das Urteil unangefochten und ist mit Eingang der Berufungsantwort am 5. November 2015 in Rechtskraft erwachsen. Dies ist vorzu- merken und nachfolgend ist darauf nicht mehr einzugehen.
Gegenstand der vertraglichen Vereinbarungen 2.1. Leistungsumfang gemäss beurkundetem Kaufvertrag 2.1.1. Die Beklagte rügt eine falsche Rechtsanwendung durch die Vorinstanz durch eine fehlerhafte Auslegung des beurkundeten Kaufvertrages vom 14. Mai 2010. In diesem Vertrag und den dazu gehörenden Bestandteilen sei - entgegen der Vor- i nstanz - nur das Benützungsrecht hinsichtlich des Dachs geregelt worden, nicht aber der Bau einer Dachterrasse bzw. die Erstellung der baulichen Voraussetzungen zur tatsächli chen D achnutzung . Solche Bauten sei en aufgrund des ursprüngli chen Kauf- vertrages nicht geschuldet gewesen (Urk. 82 S. 7ff). Die Kläger schliessen sich der ersti nstanzli chen Besti mmung des ursprünglichen Vertragsgegenstandes an. Ins be- sondere verweisen sie darauf, dass bereits in den Plangrundlagen des Kaufvertrages eine Treppe zum Dach und ein Dachausstieg eingezeichnet und damit vereinbart ge- wesen seien. Wegen deren Nichtrealisierung sollte auch eine Gutschrift erfolgen und an die Kosten der neu i m Wohnungsi nne ren erstellten bzw. geplanten Treppe ange- rechnet werden (Urk. 89 S. 5ff). 2.1.2. Die Rüge der falschen Vertragsauslegung ist begründet. Die Vorinstanz stützt sich bei der Auslegung des Vertragsumfangs zur Hauptsache auf die Regelung der Sonderrechte zwischen den Stockwerkeigentümern, nämli ch das (provisorische) Stockwerkeigentümerreglement und die dazu gehörigen Auftei- lungspläne (und eben gerade ni cht "Ausführungspläne", wie sie die Vorinstanz irrtüm- li ch nennt) als Bestandteile des beurkundeten Kaufvertrages (Urk. 13/14/1). Diese D okumente regeln indessen lediglich die Rechte und Ansprüche zwi schen den Mit- gliedern der Stockwerkeigentümergemei nschaft , vermögen aber keine Rechte und Ansprüche gegenüber Dritten zu begründen oder zu derogieren. Zu Recht wies die Beklagte vor Vorinstanz darauf hin, dass man damals die Nutzung des Flachdachs als Dachterrasse als mögliche, später zu realisierende Option im Auge hatte, und dass der massgebliche Gestaltungsplan dies grundsätzlich auch zuliess. Da aber eine spä- tere Nutzung des gemeinsamen Dachs exklusiv durch die Eigentümer der Attikawoh- nung ei nen Eingriff in die beurkundeten Ei gentumsrechte der übrigen Stockwerkei- gentümer bedeute, wäre ein solcher Eingriff nachträglich nur sehr schwer realisierbar gewesen. Daher habe man für diesen Fall sonderrechtlich bereits von Anfang an vor- gesorgt und eine allfällige Dachnutzung der Attikawohnung zugewiesen (Urk. 11
S. 5f). Die in den Aufteilungsplänen blau markierten bzw. blau schraffierten Flächen si nd bestimmungsgemäss nur für di e Sondernutzung i m Verhältni s zwi schen den Stockwerkeigentümern massgebli ch und äussern si ch dementsprechend ni cht zur ge- schuldeten Bauleistung der Beklagten. Dies gilt auch für den eingezeichneten Trep- penaufstieg zum Dach quasi als Verlängerung des allgemeinen Treppenhauses. Der Aufteilungsplan vermag nur über die sonderrechtliche Zugehörigkeit dieses Treppen- flächengrundrisses Auskunft zu geben, sagt aber nichts aus über die bauliche Gestal- tung des i n jedem Fall zu Unterhaltszwecken erforderlichen und von der Beklagten i n jedem Fall zu realisierenden Dachausstiegs. So änderte ja auch der später vereinbar- te Ersatz des auf der Sonderrechtsfläche am Rand der Wohnung eingezeichneten einfachen Dachausstiegs durch einen komfortablen, "richtigen" (vgl. Urk. 13/19) Zu- gang zum Dach vom Wohnzimmer her an der zugewiesenen, blau markierten Sonder- rechtsfläche des ursprüngli chen Ausstiegsgrundrisses nichts. Diese Fläche stand nunmehr ei nfach für allgemei ne Wohnzwecke zur Verfügung. Regelt der Auftei lungs- plan bestimmungsgemäss nur di e Sondernutzung unter den Stockwerkeigentümern, lässt sich auch aus den Titeln der Aufteilungspläne und dem Wort "Dachterrasse" nichts Gegenteiliges ableiten. Insofern ist es auch nicht von Bedeutung, dass die Klä- ger am 19. April 2010 in ihren Anmerkungen zu Ziffer 20 des Kaufvertragsentwurfs ei- ne deutlichere Umschreibung des im Stockwerkeigentümerreglement ausgeschiede- nen Nutzungsrec hts an der "Terrasse" wünschten, nämli ch als Nutzung der "D achflä- che", welchem Wunsch dann auch entsprochen wurde (Urk. 18/23+24). Wie ausge- führt, betraf auch diese Änderung nur das künftige interne Verhältnis unter den Stockwerkeigentümern, begründete aber keine bauliche Leistungspflicht der Beklag- ten. Der beurkundete Kaufvertrag regelt sodann ausdrücklich die Rangfolge der Vertrags- bestandteil bildenden Anhänge, sofern diese sich widersprechen sollten. Als absolut vorrangig wird dabei der detaillierte Bau- und Raumbeschrieb bezeichnet (Urk. 4/1 S. 8). Dieser beschreibt für die Wohnung der Kläger keine bauliche Ausgestaltung ei- nes Dachausstiegs samt zugehöriger Treppe und beschreibt das Flachdach aus- schliesslich als extensiv begrünt, ohne Untertei lung i n ei nen begrünten Tei l und ei nen begehbaren Teil z.B. mit Plattenbelag. Das Flachdach einerseits und der Belag der Terrassen andererseits sind unter separaten Positionen geregelt, wobei die Terrassen
in der letzten Position von Pos. 224.2 mit den Balkonen gleichgesetzt werden, somit klar die an die Stelle der Balkone in den unteren Geschossen tretenden zwei Terras- sen auf der Wohnungsebene des Attikageschosses betreffen und ni cht das D ach (Urk. 33/56 S. 6). Dieser Bau- und Raumbeschrieb beinhaltet eine Definition der Leis- tungspflicht der Beklagten ausdrücklich zwar nur hi nsi chtli ch Materi ali en und Quali tät, dadurch indirekt aber gleichzeitig auch eine Definition der grundsätzlich zu erbringen- den Leistungen: Qualitativ ni cht umschri ebene Leistungen si nd ni cht zu erbri ngen, wie z.B. eine Treppe im Wohnzimmer. Wird das Flachdach lediglich als abgedichtet und begrünt definiert, ergibt sich daraus durch Umkehrschluss klar, dass auf dem Flach- dach eben keine anderen Materialien verbaut werden, insbesondere keine Granitplat- ten verlegt werden und kei ne Absturzsi cherungen und allenfalls weitere, für die Dach- nutzung erforderliche Aufbauten angebracht werden. Entgegen der Vorinstanz lässt sich aus diesem Baubeschrieb nicht ableiten, die Beklagte habe auch ni cht defi ni erte Leistungen hi nsi chtli ch der D achnutzung zu erbringen. Ebenfalls massgeblicher Bestandteil des beurkundeten Kaufvertrages war schliesslich die Baubewilligung, welche ihrerseits auch den Grundrissplan der klägerischen Woh- nung umfasste (Urk. 13/14/4 S. 1, Urk. 13/5). Die Bewilligung beschreibt die geplan- ten Häuser als solche mit begrüntem Flachdach (Urk. 13/14/4 S. 5). Der Hinweis auf S. 4 der Baubewilligung auf die Flachdächer als begrünt "soweit sie nicht begehbar ausgestaltet werden", bezieht sich auf den übergeordneten Gestaltungsplan, dessen Rahmen jedoch nicht ausgeschöpft werden sollte. Im bewilligten Grundrissplan der Atti kawohnung fehlte jeder Hinweis auf einen Dachzugang aus der Wohnung bzw. ei- nen exklusiven Dachzu gang für die Eigentümer der Attikawohnung. Auch ei n Plan für das Dach und die für den Fall einer Begehbarkeit erforderlichen Aus- und Aufbauten bzw. bauli chen Absturzsi cherunge n fehlte, womit eine Nutzung als Terrasse ausge- schlossen war. Die Kläger gestanden dies vor Vorinstanz auch zu (Urk. 17 S. 3, 6f). Dies bedeutet, dass eine Dachnutzung nicht bewilligt und - entgegen der Vorinstanz - zufolge der Ausschlusswirkung der Baubewilligung für alle nicht bewilligten Bauteile bis auf weiteres ni cht zulässi g war. Die Parteien waren si ch denn auch ei ni g, dass für di e D achnutzung eine zusätzliche Baubewilligung nöti g war (vgl. etwa Urk. 13/19, Urk. 13/25, Urk. 17 S. 6). Die nicht bewilligte D achnutzung schloss nach Treu und Glauben auch eine allenfalls stillschweigende Vereinbarung einer vertraglichen Erstel-
lungspfli cht der Beklagten im Zeitpunkt der Beurkundung des Kaufvertrages aus. Ei ne solche ergibt sich auch nicht aus dem ausseramtlich unterzeichneten Grundrissplan der Wohnung (Urk. 13/13 i.V.m. Urk. 13/12). Auch dieser Plan enthält keinen Hinweis auf ei nen D achausstieg mit Zugangstreppe aus dem Wohnzimmer, sondern hält nur die weiteren Grundrissänderungswünsche der Kläger hi nsi chtli ch ei ner allfälli gen zu- sätzlichen Kostenpflicht fest. Der Plan zeigte wohl einen gewissen Aufgang zum Dach über dem allgemeinen Treppenhaus auf mit Ausgangspunkt im vorverlegten Woh- nungseingang der Attikawohnung. Dass es sich dabei aber um mehr als einen bewilli- gungsfreien Unterhaltsausstieg auf das Dach handeln sollte, ist allein aus diesem Plan ni cht ersi chtli ch. Auch beanstanden die Kläger vorliegend das Fehlen eines ein- fachen Unterhaltsaussti egs ni cht. Für eine Nutzung des Dachs als Terrasse bedurfte es in jedem Fall noch gewisser Auf- und Ausbauten auf dem Dach (z.B. Absturzsiche- rungen etc.; vgl. auch Urk. 13/29 S. 2 unten). Hinweise auf solche baulichen Installati- onen fehlen aber auch in diesem ausseramtlichen Grundrissplan, was die Kläger auch zugestehen (Urk. 36 S. 6).
Weiter verweist die Beklagte in ihrer Berufung noch auf den Verkaufsprospekt, wel- cher Ausgangspunkt für das Kaufinteresse der Kläger gewesen ist (Urk. 13/6). Die da- rin enthaltene Visualisierung der Baukuben weise grüne Flachdächer auf und konkre- tisiere damit das bewilligte Bauprojekt (Urk. 82 S. 9). Wenn die Kläger dagegen ein- wenden, das spätere Projekt gemäss den Aufteilungsplänen habe dem Verkaufspros- pekt nicht mehr entsprochen, weshalb es auf diesen nicht mehr ankomme (Urk. 89 S. 6f), so kann ihnen nicht gefolgt werden. Wie bereits ausgeführt, haben die Auftei- lungspläne eine andere Funktion und stellen keinen Baubeschrieb oder Bauplan dar. Umgekehrt konnten die Kläger aber gerade auch aus dem Verkaufsprospekt ersehen, dass keine Dachnutzung als Terrasse vorgesehen war, und dass die Beklagte grund- sätzlich die erteilte Baubewilligung mit begrünten, nicht begehbaren Dachflächen um- zusetzen plante. Trotzdem nahmen die Kläger Vertragsverhandlungen über die derart beschriebene Wohnung auf und schlossen schliesslich am 14. Mai 2010 den Kaufver- trag ab. Letztlich bleibt darauf hinzuweisen, dass die Kosten für die Realisierung eines komfor- tablen Dachausstiegs aus dem Wohnzimmer samt ansprechender Zugangstreppe als
Voraussetzung für eine Nutzung des Dachs als Terrasse i m ursprünglichen Kaufpreis von 2,5 Mio. Franken ni cht enthalten waren, sondern zusätzlich als Käuferausbau- wunsch zu bezahlen waren (Urk. 13/25+27+28). Auch dieser Umstand spricht dage- gen, dass die baulichen Voraussetzungen für eine D achnutzung Bestandteil des ur- sprüngli chen, beurkundeten Kaufvertrages bildeten. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Parteien bei der Beurkundung des Kaufvertrages die Möglichkeit der Nutzung des Flachdachs als Dachterrasse zwar i n Betracht zogen, die auch der Gestaltungsplan als Alternativmöglichkeit offen lässt, und dieser Option bei der Ausgestaltung des Stockwerkeigentümerreglements vo r- sorglich Rechnung trugen. D i e baulichen Arbeiten für einen Komfortausstieg aus dem Wohnzi mmer zur tatsächlichen Nutzung des D achs waren indessen (noch) ni cht Ge- genstand der vertraglichen Leistungspflichten, und die Käufer interessierten sich an- fänglich auch nur für eine Wohnung mit (nicht begehbarem) begrüntem Flachdach und einem einfachen Dachausstieg zu Unterhaltszwecken. Zu den nötigen baulichen Voraussetzungen für ei ne D achnutzung als Terrasse hätte ni cht nur di e Erstellung ei- nes bequemen Dachausstiegs im Wohnungsinnern samt ansprechend gestalteter Zu- gangstreppe gehört, sondern auch bauliche (Sicherheits-)Massnahmen auf dem Dach selber. Solche wurden aber weder im vorweg massgeblichen Bau- und Raumbe- schrieb aufgeführt noch in den baubewilligten Plänen als rechtli ch zwingende Voraus- setzung für jegliche Bauleistungen. 2.2. Nachträgliche Leistungsvereinbarung 2.2.1. Die Beklagte stimmt der Vorinstanz i nsowei t zu, dass die Parteien im Verlaufe der Bauausführung übereinkamen, eine architektonisch ansprechende, bequeme Treppe vom Wohnzimmer auf die Dachfläche mitsamt eines bequem zu öffnenden D achdurchstiegs zu planen, und dass diese Arbeiten auch realisiert und in den Mehr- kostenauflistungen zulasten der Kläger aufgeführt wurden. Hingegen erachtet die Be- klagte die darüber hinausgehende Feststellung der Vorinstanz als falsch und akten- widrig, wonach die Parteien auch einen Ausbau der eigentlichen Dachfläche verein- bart hätten. Die von der Vorinstanz daran geknüpfte Schlussfolgerung, dass bei Be- zugsbereitschaft ein ganzes Geschoss, nämlich das Dachterrassengeschoss, gefehlt habe, sei aktenwidrig und rechtsfehlerhaft und verletze die Verhandlungsmaxime.
D enn selbst die Kläger hätten in ihrer Mahnung mit Fristansetzung vom 13. Oktober 2011 nur das Fehlen des Dachzugangs beanstandet, nicht aber das Fehlen einer ausgebauten Dachterrasse (Urk. 82 S. 12f). Nach Auffassung der Kläger waren ne- ben der Erstellung des Dachzugangs auch noch Bauarbeiten auf dem Dach selber wie ein Plattenbelag und ein Wasser- und Stromanschluss verei nbart und auch aus- geführt worden. Die Vorinstanz habe daher die Dachterrasse wegen ihrer Bedeutung zu Recht als vertraglich geschuldetes zweites Geschoss bezei chnet, auch wenn di es nicht dem baurechtsterminologischen Begriff entspreche (Urk. 89 S. 8ff). 2.2.2. Die Rüge der Beklagten kann offen bleiben. Die Vorinstanz hat nur im Zusam- menhang mit der Frage, ob das Fehlen der baulichen Voraussetzungen für die Dach- nutzung von derart wesentlicher Bedeutung war, dass den Klägern die Annahme der Wohnung ni cht zumutbar war, von einem zweiten Geschoss gesprochen. Dabei hat sie sich jedoch ni cht zu den i m Einzelnen vereinbarten und realisierten baulichen Vo- raussetzungen auf dem Dach (Plattenbelag, Wasser- und Stromanschluss; vgl. Urk. 13/29 S. 2 unten, Urk. 18/24+25) ausgesprochen. Ob wegen der fehlenden Nutzbarkeit des Dachs als Terrasse zufolge des fehlenden bequemen Zugangs aus dem Wohnzimmer ein vollumfänglicher Vertragsrücktritt gerechtfertigt gewesen ist, ist unabhängig vom Umfang der dafür insgesamt nötigen und vereinbarten Bauarbeiten auf dem Dach bzw. als Dachzugang zu entschei den. 2.2.3. Am 31. Mai 2010, somit nach Vertragsabschluss, erkundigten sich die Kläger, ob es auf dem Dach einen Wasser- und Stromanschluss geben werde (Urk. 18/25). Die Beklagte bejahte dies (Urk. 18/26), worauf die Kläger am 15. Juni 2010 präzisier- ten, dass sie keine konkrete Absicht zur Erstellung solche Anschlüsse voraussetzen- der Installationen auf dem Dach hätten, dass diese aber im Hinblick auf allenfalls an- dere, spätere Überlegungen nützlich wären (Urk. 13/18). Auch gestehen die Kläger zu, dass die Beklagte sie in diesem Zusammenhang darauf hinwies, dass sie nur eine Bewilligung für eine Nutzung als Dachgarten habe und eine für grössere Installationen erforderliche Baubewilligung allenfalls schwer zu erhalten sei (Urk. 17 S. 10, Urk. 36 S. 9). Aus einer E-Mail der Kläger vom 15. August 2010 ist ersichtlich, dass sich die Parteien kurz zuvor über einen Treppenaufgang und einen D achzugang aus dem Wohnzimmer unterhalten hatten und dass dabei auch die dafür nötige Ei nholung ei ner
Baubewilligung und das diesbezüglich taktisch beste Vorgehen thematisiert worden waren. Die Kläger befürworteten, dem Bausekretär einen Plan mit einem "richtigen" Zugang zum Dach zu unterbreiten, um spätere Probleme und Kosten zu vermeiden. Ohne ei nen "richtigen" Zugang hätten sie Probleme; auf weitere Dachaufbauten wür- den sie hingegen verzi chten (Urk. 13/19). In der Folge diskutierten die Parteien dann über die konkrete architektonische Gestaltung des "richtigen" Zugangs zum D ach aus dem Wohnzimmer, wobei die Beklagte auch auf den Aspekt einer leichteren Bewilli- gungsfähigkeit einer bestimmten Dachausstiegsgestaltung hi nwi es (Urk. 4/4+5, Urk. 18/27-30). In einer Akontorechnung vom 14. März 2011 für Zusatzwünsc he wurden Mehrkosten für die Erstellung eines Dachausstiegs mit elektrischer Tür "gemäss Be- sprechung von 10.11.2010" und pro memoria eine Rubri k für die Zugangstreppe auf- geführt (Urk. 13/16). Auch in den Mehrkostenabrechnungen zulasten der Käufer vom 12. und 13. September 2011 wurden die konkreten Mehrkosten für die Erstellung des Dachausstiegs aus dem Wohnzimmer samt Anschlussarbeiten auf dem Dach aufge- führt und dabei auch die Position "evtl. Bewilligungs Gebühren Gde" erwähnt; ebenso wurden die Mehrkosten für eine frei schwebende Innentreppe zum Dach aufgelistet, unter gleichzeitiger Gutschrift für einen Dachausstieg mit Schrägtreppe (Urk. 13/25+27). Am 19. September 2011, nach Erlass und Wiederaufhebung des Baustopps, forderten die Kläger die Zurückstellung der Arbeiten am Dachausstieg bis zum Vorliegen der Baubewilligung sowie die Stornierung der Kosten für die Treppe im Wohnzi mmer, da diese abgebrochen worden sei (Urk. 13/28). Aus diesem Ablauf ergibt sich klar, dass die Erstellung eines komfortablen Dachzu- gangs (mit elektrischer Drehtür) und die Erstellung einer architektonisch ansprechen- den Treppe zum Dach aus dem Wohnzimmer erst nach der Beurkundung des Kauf- vertrages Gegenstand von Gesprächen und konkreten Planungen wurde. Die Kläger erachteten dies subjektiv als Voraussetzung für die Nutzung des Dachs als Terrasse. Als nachträglich vereinbarter Käuferausbauwunsc h war dieser Zugang auch zusätz- lich zum beurkundeten Kaufpreis von 2,5 Mio. Franken zu entschädigen. Vor der Be- urkundung des Kaufvertrages war die Dachnutzung als Dachterrasse höchstens eine Option im Sinne einer allfälligen späteren Möglichkeit (so auch die Kläger in Urk. 13/18). Konkrete Vereinbarungen über die baulichen Voraussetzungen dazu fehl- ten bei Vertragsabschluss noch vollständig. Insbesondere waren sich die Parteien -
auch die Kläger - bewusst, dass es für die Schaffung der baulichen Voraussetzungen für ei ne D achnutzung (Zugang, Absturzsicherung etc.) eine zusätzliche Baubewilli- gung brauchte und dass eine solche bereits auf Gemeindeebene ni cht so lei cht erhält- li ch sei n würde (vgl. dazu Urk. 13/19). Demgegenüber bedurfte der ursprüngli ch für den blossen Dachunterhalt vorgesehene Dachausstieg mit einfacher Schrägtreppe quasi als Verlängerung des allgemeinen Treppenhauses keiner zusätzlichen Bewilli- gung. Dessen Ersatz durch einen - anderweitigen - Komfortzugang exklusi v für die Eigentümer der Attikawohnung bedurfte sodann zwecks Sicherstellung des Zutritts- rechts für den Unterhalt des begrünten Dachs weiter auch noch des Ei nverständnis- ses der Beklagten. Die Realisierung der "Option Dachterrasse" war im Zeitpunkt der Beurkundung des Kaufvertrages somit weder näher konkretisiert noch lag sie allein im Ermessen der Kläger. Wurde aber der Ersatz des ei nfachen Dachausstiegs zu Unter- haltszwecken durch einen Komfortzugang samt Komforttreppe erst nach Abschluss des Kaufvertrages zwischen beiden Parteien konkret vereinbart, stellt dies eine nach- trägliche, separate Zusatzvereinbarung dar und kann nicht als Bestandteil des bereits beurkundeten Kaufvertrages vom 14. Mai 2010 über ein bewilligtes Bauprojekt gelten. Letzterer wurde zeitlich klar vor und unabhängi g vom nachträgli chen Wunsch nach der tatsächlichen Nutzung des Dachs als Terrasse, den vertraglichen Abmachungen über die dafür nötigen baulichen lnstallationen und der Einholung der dafür nötigen zusätzlichen Baubewilligung abgeschlossen. 3. Verzugsfolgen 3.1. Grundlagen Die Vorinstanz hat das vorliegende Vertragsverhältnis unbestrittenermassen als ge- mischten Grundstückkauf-/Werkvertrag qualifiziert und auf die Verzugsfolgen die all- gemeinen Bestimmungen von Art. 107ff OR angewandt (Urk. 83 S. 19). Aus dem Grundsatz, dass bei einem derart gemischten Vertrag die Mängelhaftung für das Bauwerk dem Werkvertragsrecht untersteht (BGE 118 II 144), ist zu folgern, dass auch die weiteren, bauspezifischen Rechtsfragen nach den Werkvertragsregeln zu beurteilen sind. Der vorliegende Rechtsstreit betrifft die Vollendung des Bauwerks und nicht Fragen des zu übertragenden Grundeigentums. Die Folgen der Nichtvollendung sind daher nach Werkvertragsrecht zu beurteilen.
Liefert der Unternehmer ein unvollendetes Werk ab, ist er in Verzug und dem Bestel- ler steht grundsätzlich das Vorgehen gemäss Art. 98ff OR offen. Ein unvollendetes Werk ist zu unterscheiden von einem mangelhaften Werk. Ersteres kann grundsätz- lich nicht abgeliefert werden bzw. muss grundsätzlich nicht angenommen werden. Das mangelhafte Werk gilt hingegen als abgeliefert, löst aber die Mängelfolgerechte beim Besteller aus. Ein Werk ist dann unvollendet, wenn mehr als nur ganz unterge- ordnete, im Verhältnis zum ganzen Werk nebensächliche Arbeiten fehlen; nur i m letz- ten Fall hat der Besteller das Werk trotzdem anzunehmen und allenfalls die Fertigstel- lung der Arbeiten analog einer Mängelbehebung noch nach dessen Ablieferung zu dulden (P. Gauch, Der Werkvertrag, 5.A. Zürich 2011, Nr. 104ff, Nr. 659ff). Ein Ver- tragsrücktritt ex tunc gemäss Art. 109 OR mit der gegenseitigen Rückabwicklung sämtlicher erbrachter Leistungen nach Herbeiführung des Schuldnerverzugs kann für den Schuldner indessen einschneidende Konsequenzen haben. Dies kann insbeson- dere beim Werklieferungsvertrag der Fall sein, wo der Unternehmer ein auf die indivi- duellen Bedürfnisse des Bestellers zugeschnittenes (nicht ganz vollendetes) Werk zu- rücknehmen müsste, das nur eine beschränkte Verkehrstauglichkeit aufweist, ohne für den gehabten Aufwand eine Entschädigung zu erhalten. P. Gauch räumt dem Be- steller daher nur ei n Recht auf Rücktri tt mi t Wi rkung ex nunc ei n, wenn di e Aufhebung des ganzen Vertrages den Unternehmer mit unverhältnismässigen Nachteilen belas- ten würde (a.a.O. Nr. 688f). Dies bedeutet, dass der Besteller das unvollendete Werk annehmen muss und ei n Rücktri tt nur bezügli ch des noch ausstehenden Teilwerks er- folgen darf. Die Lehre zum allgemeinen Vertragsrecht befürwortet grundsätzlich eben- falls die Möglichkeit eines blossen Teilverzugs mit anschliessendem Teilrücktritt vom Vertrag, sofern die vertraglich geschuldete Leistung teilbar ist und der Gläubiger ob- jekti v gesehen auch an der erbrachten Teilleistung ein Interesse hat. Für di e Ausle- gung des Gläubigerinteresses an einer Teilleistung soll dabei massgeblich sein, ob er den Vertrag mutmasslich auch ohne die ausstehende Teilleistung abgeschlossen hät- te (BSK OR I-W. Wiegand, Art. 107 N 21, Art. 109 N 10; BK R.H. Weber, Art. 107 OR N 212, 214 mit zahlreichen Hinweisen). D i e Annahmepfli cht des Bestellers für eine Teilleistung bzw. eine Vertragsaufhebung lediglich ex nunc hi nsi chtli ch der noch aus- stehenden Teilleistung, ähnli ch ei ner Kündi gung, wird von der Lehre auch beim spezi- fischen Verzug im Werkvertrag gemäss Art. 366 OR befürwortet, sofern Aspekte der
Zweckmässigkeit oder eine Interessenabwägung dies erfordern (BSK OR-I G. Zi n- del/U. Pulver/B. Schott, Art. 366 N 23; ZK Th. Bühler, Art. 366 OR N 49; BK A. Koller, Art. 366 OR N 369). Das Bundesgericht hat in einem neueren Fall unter Berufung auf die Rechtslage beim Sukzessivlieferungsvertrag entschieden, dass der absehbare Verzug mit einer Teilleistung nicht zum Gesamtrücktritt vom Werkvertrag gemäss Art. 366 OR berechtigt, wenn die Gesamtleistung teilbar ist in dem Sinne, dass sie ohne Wertverminderung zerlegbar ist , und überdies Vertragszweck und Interessenlage die Annahme ei ner Lei stungsei nhei t ni cht rechtfertigen. Allein die beabsichtigte gemein- schaftliche Verwendung verschiedener Vertragsteile führe (noch) ni cht zur Annahme einer Vertragseinheit, ebensowenig preisliche oder organisatorische Aspekte einer Leistungszusammenfassung in einem einzigen Vertrag (BGE 141 III 106).
3.2. Teilrücktritt Die Rüge der Beklagten, die Vorinstanz habe das Recht fehlerhaft angewendet, in- dem sie den bei Bezugsbereitschaft der Wohnung fehlenden Dachzugang aus dem Wohnzi mmer zu Unrecht als Herstellungsverzug statt als untergeordneten Werkman- gel im Sinne von Art. 4 Abs. 5 der weiteren Kaufvertragsbestimmungen betrachtet ha- be (Urk. 82 S. 17f), ist unbegründet. Vorab sprechen die zuletzt veranschlagten Kos- ten von mindestens Fr. 36'063.– für den Dachausstieg und Fr. 33'915.– für die Treppe (Urk. 13/28) dafür, dass es hier um einen wesentlichen Bauteil ging und ni cht um eine blosse Nebensächlichkeit. Selbst die Beklagte schätzt den Wert einer ausgebauten Dachterrasse samt Zugang auf Fr. 50'000.– bzw. 2% des Wohnungswertes als Ge- samtbaute (Urk. 32 S. 11f) und widerlegt damit ihre Behauptung eines absolut gering- fügigen Mangels und der blossen Anwendbarkeit der Mängelrechte. Unabhängig da- von, ob auch die Dachfläche selber noch auszubauen gewesen wäre, sind bereits die baulichen Dachzugangselemente im Inneren der Wohnung aufgrund ihres Erschei- nungsbildes als eigenständige bauliche Elemente zu betrachten. Die nachträgliche Erstellung bzw. Wiederherstellung dieser Bauten würde die Duldung von Abspitz-, Maurer-, Maler- und anderer Bauarbeiten während mehrerer Tage im Zentrum der Wohnung sowie auf dem Dach voraussetzen, verbunden mit entsprechendem Lärm und Schmutz. D er Gebrauch der Wohnung wäre damit während dieser Zeit, zuzüglich der Vorbereitungs- und Rei ni gungszei t, unzumutba r bzw. di e Wohnung würde zu ei-
ner eigentlichen Baustelle. Solches müssten die Kläger unter dem Titel Fertigstel- lungsarbeiten ni cht dulden. Es war gemäss Kaufvertrag unbestrittenermassen Aufgabe der Beklagten, für die nö- tigen Baubewilligungen zu sorgen (Urk. 4/1, Ziffer 11 der weiteren Bestimmungen). Sie war sich dieser Notwendigkeit stets bewusst sowie der Unsicherheit, ob eine sol- che für den Dachausbau erteilt würde (vgl. z.B. Urk. 13/19). Insofern kann die Verwei- gerung bzw. nicht rechtzeitige Erteilung der Baubewilligung nicht als unvorhersehba- re r behördlicher Eingriff i m Si nne von Zi ffer 4 Abs. 2 der weiteren Bestimmungen des Kaufvertrages gelten, für deren Folgen die Beklagte ni cht ei nstehen müsste. Auch war die Nichtvollendung nicht Folge einer Bauverzögerung durch zusätzliche Käuferwün- sche im Sinne von Ziffer 4 Abs. 3 der weiteren Bestimmungen des Kaufvertrages. Dachzugang und Dachtreppe wurden rechtzeitig erstellt, mussten aber mangels Bau- bewilligung wieder abgebrochen werden.
Hingegen ist die Berufungsrüge der fehlerhaften Rechtsanwendung durch die Vor- i nstanz durch Bejahung ei nes vollumfängli c he n Rücktrittsrechts ex tunc vom gesam- ten Vertrag bzw. durch die unterlassene Prüfung eines blossen Teilrücktritts begrün- det (Urk. 82 S. 21ff). Wie vorstehend ausgeführt (Erw. 2), wurden der Dachausstieg und die Dachtreppe aus dem Wohnzimmer als Voraussetzung für di e D achnutzung als Terrasse erst nach der Beurkundung des Kaufvertrages vereinbart, waren somit ni cht Gegenstand des anfänglichen Vertrages zum Pauschalpreis von 2,5 Mio. Fran- ken; di e Atti kawohnung konnte und sollte zunächst ohne eine Dachterrasse gebaut werden. Aus diesem Umstand ergibt sich folgerichtig die technische Teilbarkeit der vertraglichen Bauleistungen der Beklagten einerseits für die Attikawohnung und ande- rerseits für die Dachterrasse samt Zugang. D i e Atti kawohnung konnte - entgegen den Klägern (Urk. 89 S. 14) - ohne weiteres auch ohne eine Dachterrasse bewohnt und genutzt werden und verfügte mit ihren beiden Terrassen auch ohne zusätzliche Dach- terrasse über einen grosszügigen Aussenbereich. Ebenso ergibt sich daraus eine Teilbarkeit ohne Einfluss auf den wi rtschaftli chen Erstellungswert, gingen doch die Kosten für die Erstellung der Dachterrasse samt Zugang vollumfänglich und zusätz- li ch zum klar definierten Kaufpreis von 2,5 Mio. Franken ohne Dachzugang zulasten der Kläger. Zu Recht verweist die Beklagte weiter auf den individuellen Ausbau der
Wohnung zufolge der Zusatzwünsche der Kläger. So wurde durch eine Grundrissän- derung die ursprünglich projektierte 5½ -Zimmerwohnung in eine 3½ -Zimmer- wohnung umgewandelt; es wurden Schiebetüren anstelle von Flügeltüren eingebaut wi e auch raumhohe Fenster. Weiter wurde eine Klimaanlage eingebaut und es wur- den Spezi alwünsche hi nsi chtli ch der Elektroanlagen und der Bad- und Küchengestal- tung realisiert, insbesondere hinsichtlich der Material- und Farbwahl. Im Falle eines Gesamtrücktritts vom Vertrag ex tunc müsste die Beklagte eine auf die individuellen Käuferwünsche sehr speziell zugeschni ttene Wohnung mi t entsprechend reduzierter Verkäufli chkei t zurücknehme n, und si e würde zusätzli ch den auf über Fr. 300'000.– (ohne Dachzugang) berechneten Vergütungsanspruch für di e Käuferzusatzw ünsc he verlieren. Diesem erheblichen Nachteil der Beklagten steht allein der klägerische Vor- teil an der Nutzung des Dachs als zusätzliche Terrasse gegenüber, dies zusätzlich zu r Möglichkeit eines Aufenthalts im Freien auf den beiden sich auf der Wohnungs- ebene befindlichen Terrassen von 49 m 2 bzw. 25 m 2 Fläche mit See- und Bergsicht. Wohl bietet eine offene Dachterrasse eine unbehinderte Rundumsi cht und, wi e di e Vorinstanz richtig festgestellt hat, ein anderes Aufenthaltsgefühl. Wägt man diesen Vorteil aber gegen die der Beklagten bei einem Vertragsrücktritt ex tunc entstehenden schwerwiegenden Nachteile ab, erscheint ein Gesamtrücktritt vom Vertrag als wirt- schaftlich unverhältnismässig. Sodann beeinträchtigt eine fehlende Dachterrasse den Vertragszweck, nämlich den Erwerb von Grundei gentum und den Genuss einer luxu- riösen, nach i ndi vi duellen Wünschen hochwertig ausgestatteten Attikawohnung, ob- jekti v ni cht wesentlich. In der vorzitierten Lehre gehen die Meinungen auseinander, ob das Gläubigerinteres- se an einer blossen Teilleistung nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen ist, oder ob es auf den (hypothetischen) subjektiven Willen des Gläubigers ankommt, den Vertrag ohne den unvollendet gebliebenen Teil nicht abzuschliessen. Das objektive Gläubigerinteresse wurde bereits bei der vorstehenden Interessenabwägung beurteilt und führt zur Bejahung eines Teilrücktritts. Die Kläger berufen sich i ndessen auf i hr subjektives Interesse (Urk. 4/8). Dem nachträgli ch behaupteten hypothetischen Käu- ferwillen, den ganzen Kaufvertrag nur unter der Voraussetzung einer tatsächlichen D achnutzung als Terrasse und mittels eines komfortablen Zugangs aus dem Wohn- zi mmer gewollt zu haben, widerspricht wiederum und vorweg der Abschluss des
Kaufvertrages ohne Verpflichtung zur Erstellung eines Dachzugangs aus dem Wohn- zi mmer bzw. nur mit der Verpflichtung zur Erstellung eines einfachen Unterhaltsaus- stiegs. Erst im Anschluss an den Vertragsabschluss erfolgten dann zunächst die Son- di erung hi nsi chtli ch ei ner D achnutzung als Terrasse (unverbi ndli che Frage nach ei- nem Strom- und Wasseranschluss auf dem Dach im Hinblick auf einen eventuellen späteren Bedarf) und die erst nach der Vertragsbeurkundung getroffenen Vereinba- rungen über die bauliche Realisierung eines komfortablen Dachausstiegs aus dem Wohnzi mmer. Wie vorstehend ausgeführt (Erw. 2.1.), bestand beim Kaufvertragsab- schluss zwar eine gewisse Aussicht bzw. "Option" für eine (spätere) Nutzung des D achs als Terrasse, und es wurden vorsorglich entsprechende Stockwerkeigentümer- rechte für die Attikawohnung begründet. Den Klägern war aber von Anfang an klar, dass es dafür noch eine zusätzli che Baubewilligung brauchte, und sie wussten spä- testens im August 2010, dass diese nicht leichthin erhältlich sein würde (Urk. 13/19, Urk. 17 S. 10). Auch waren in der Mehrkostenabrechnung vom 14. März 2011 für den Dachausstieg Gebührenkosten der Gemeinde noch i mmer nur pro memoria aufgelis- tet, was den Klägern zeigte, dass noch keine Bewilligung eingeholt worden war (U rk. 13/16). Wenn die Käufer aber trotz Kenntnis der Bewilligungspfli cht, des Ausstehens der Bewilligung und der Unsicherheit über die Erteilung der Bewilligung den Bau und ihre Ausbauwünsche intensiv weiter verfolgten, brachten sie damit - entgegen ihrem prozessualen Standpunkt - nach Treu und Glauben konkludent zum Ausdruck, dass sie es notfalls darauf ankommen lassen würden, dass die Bewilligung nicht oder nicht mehr rechtzeitig vor der Bezugsbereitschaft der Wohnung erteilt wird. Wäre der D achzugang aus dem Wohnzimmer conditio sine qua non für den Abschluss des ganzen Vertrages und die spätere Wohnungsüberna hme gewesen, hätten die - durch fachkundi ge Bauherrenvertreter beratenen - Kläger sich schon im August 2010, spä- testens aber im März 2011 nach Treu und Glauben mi t Nachdruck für di e Ei nholung der Baubewilligung bei der Beklagten stark machen und notfalls nach Art. 366 OR vorgehen müssen, statt den Ausbau der Wohnung nach i hren Wünschen trotz dieser offenen Frage intensiv weiter zu betreiben. D urch i hr Verhalten bereits vor dem Erlass des Baustopps haben die Kläger vielmehr konkludent zum Ausdruck gebracht, dass eine bewilligte Dachterrasse samt Komfortzugang für sie keine absolut zwingende, von Anfang an bestehende Voraussetzung für den Kauf der Atti kawohnung überhaupt
war. Damit ist ein hypothetischer Parteiwille der Kläger zu verneinen, die Wohnung nur einschliesslich einer Dachterrasse gewollt zu haben bzw. die Wohnung wäre ohne Dachterrasse nicht den vereinbarten Kaufpreis wert gewesen. Insofern kann offen bleiben, wie weit die Kläger mit dem Weiterbetreiben des Innenausbaus der Wohnung selbst noch nach Erlass des Baustopps im August 2011 (erneut) zum Ausdruck brachten, die Wohnung notfalls auch ohne Dachzugang zu übernehmen, oder ob die- ses Verhalten auf einer falschen Vorstellung über ei ne problemlose, umgehende Er- hältlichkeit der Baubewilligung beruhte (Urk. 89 S. 14). Das Fehlen eines einfachen Dachausstiegs zu Unterhaltszwecken haben die Kläger nicht beanstandet. Nach dem Gesagten ist daher von einem blossen Teilverzug und nur von einem zu- lässigen Teilrücktritt der Kläger vom Vertragswerk bzw. ei nem Rücktri tt ex nunc aus- zugehen, und zwar hi nsichtli ch des noch fehlenden Dachausgangs samt architekto- nisch ansprechender Zugangstreppe aus dem Wohnzimmer und eventuell weiterer bauli cher Vorkehren auf dem Dach zwecks Nutzung des Dachs als Dachterrasse. Da die Beklagte einen solchen Teilverzug eventualiter gegen sich gelten lässt (Urk. 32 S. 28, Urk. 82 S. 22ff), kann offen bleiben, ob die Kläger ihr eine ausreichende Nach- frist im Sinne von Art. 107 Abs. 1 OR zur vollständigen Vertragserfüllung angesetzt haben. Jedenfalls hätten die Kläger nicht bis zum Vorliegen der Baubewilligung am 13. Mai 2014 mit ihrem Teilrücktritt zu warten brauchen. 4. Schlussfolgerungen 4.1. Waren die Kläger zufolge eines blossen Teilverzugs der Beklagten nicht zum Rücktritt ex tunc vom beurkundeten (Haupt-)Kaufvertrag berechtigt, sind die Kläger zur Übernahme der gekauften Wohnung und zum Eigentumsantritt zu den im beur- kundeten Kaufvertrag vereinbarten Konditionen verpflichtet. Dies führt vorab zur Ab- weisung der auf die Rückabwicklung des Kaufvertrages und auf Rückerstattung der Kaufpreisanzahlung von Fr. 500'000.– gerichteten Hauptklage sowie zur Gutheissung von Rechtsbegehren Ziff. 1 der Widerklage bzw. Ziff. 2 des Berufungsbegehrens, mit dem die Beklagte die Erfüllung des Kaufvertrages durch die Kläger verlangt. Die Zinsforderung von 5% ab 1. November 2011 auf dem ausstehenden Kaufpreis von 2 Mio. Franken blieb unangefochten.
4.2. Die Beklagte fordert mit ihrer Widerklage bzw. Berufung auch die noch ausste- hende Zahlung der Mehrkosten aufgrund der Käuferausbauwünsche von Fr. 182'423.– zuzügli ch Zi nsen. Sie beruft sich dabei auf die Mehrkostenaufstellung vom 13. September 2011, welche die Kläger durch i hre am Ende angebrachten hand- schriftli chen Berechnungen anerkannt hätten (Urk. 13/28). Diese handschri ftli che Be- rechnung versteht si ch ohne di e für die Dachtreppe und den Dachausstieg veran- schlagten Kosten sowie unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Akontozahlung von Fr. 120'000.–. Die Kläger haben in der vorinstanzlichen Widerklageduplik bestrit- ten, den von i hnen ausgerechneten Betrag von Fr. 182'423.– damit auch anerkannt zu haben. Sie hätten si ch vi elmehr noch ei ne genauere Prüfung der Abrechnung und der Belege vorbehalten, was sich aus dem Mailverkehr vom 29. September 2011 er- gebe (Urk. 36 S. 11 i.V.m. Urk. 37/102). Dazu hielt die Beklagte fest, die Kläger hätten sich bei der Korrektur der Mehrkostenaufstellung einzig ein näheres Studium der Un- terlagen der ... Elektroinstallationen vorbehalten, ohne aber die entsprechende Rech- nungsposition substantiiert zu bestreiten (Urk. 41 S. 8). Die Kläger haben am Ende von Urk. 13/28 einzig eine handschri ftli che Ausrechnung gemacht, wo sie ausgehend von einem nicht näher nachvollziehbaren Ausgangsbe- trag von Fr. 372'401.– die veranschlagten Erstellungskosten für den Dachausstieg und die Treppe von Fr. 69'978.– sowie ihre Akontozahlung von Fr. 120'000.– abgezo- gen haben, und so rechneri sch ei nen Saldo von Fr. 182'423.– ermittelt haben. Unklar ist, wie sich der Ausgangsbetrag aufgrund der voranstehenden ei nzelnen Rech- nungspositionen errechnet bzw. welche Positionen in welchem Betrag übernommen wurden. Sodann i st di e Berechnung ni cht unterzeichnet und aus der Begleitmail ist keine klare Willensäusserung ersichtlich, wonach die Kläger sich vorbehaltlos zur Be- zahlung von Fr. 182'423.– verpflichten würden. Unter diesen Umständen kann ni cht von einer vorbehaltlosen Anerkennung ei nes Saldos von Fr. 182'423.– durch die Klä- ger ausgegangen werden. Verneint man aber das Vorliegen einer Anerkennung, müssen die Mehrkosten für die realisierten Käuferausbauwünsc he konkret geprüft und beurteilt werden. Die Vorinstanz hat die Widerklage und damit einen wesentlichen Teil der vorinstanzli- chen Prozessthemen nicht näher geprüft, da sie die Klage abgewiesen hat. Ist nun- mehr nach dem Ergebnis des Berufungsverfahrens auch über die Widerklage zu ent-
scheiden, ist das Verfahren in Anwendung von Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO zur Prüfung des Widerklagebegehrens Ziffer 2 bzw. Berufungsbegehrens Ziffer 3 an die Vori nstanz zurückzuwei sen. 4.3. Die Beklagte beantragt eventualiter, den Klägern einen Minderwert von maximal Fr. 50'000.– für die Wohnung wegen des fehlenden Dachzugangs zuzuspreche n. Wi rd i hre Berufung bzw. Widerklage auf Vertragserfüllung im Hauptpunkt gutgeheis- sen, ist bereits aus prozessualen Gründen nicht mehr auf das Eventualbegehren ein- zutreten.
D. Kosten- und Entschädigungsfolgen
Die Kläger fordern ihre Anzahlung von Fr. 500'000.– zurück zufolge Vertragsrücktritts, die Beklagte besteht auf der Erfüllung des Kaufvertrages und der Bezahlung der noch ausstehenden Kaufpreisforderung von 2 Mio. Franken. Die beiden Klagebegehren schliessen sich gegenseitig aus, kann doch nur entweder auf einen Rücktritt vom Ver- trag oder auf Erfüllung des Vertrages erkannt werden. Massgeblich ist daher der hö- here Streitwert der Widerklage von 2 Mio. Franken Restkaufprei s für di e Wohnung. Abhängig von der Frage des Vertragsrücktritts waren weiter die Mehrkosten für die Käuferausbauwünsche zu beurteilen. Diese werden von der Beklagten auf insgesamt Fr. 302'423.– beziffert, wovon die Kläger die bereits bezahlten Fr. 120'000.– zurück haben wollen, die Beklagte dagegen die Bezahlung der Differenz von Fr. 182'423.– zwischen dem Total und der Anzahlung verlangt. Auch diese beiden Rechtsbegehren schliessen sich gegenseitig aus, da sie von der Beurteilung des Vertragsrücktritts ab- hängi g si nd und nur eines davon gutgeheissen werden kann. Der massgebliche höhe- re Streitwert der Widerklage beträgt daher Fr. 182'423.–. Sodann forderten die Kläger einseitig noch Schadenersatz von Fr. 34'523.05. Die Summe dieser drei Klageposten ergibt damit einen Streitwert von insgesamt Fr. 2'216'946.05. In diesem Sinne ist die vori nstanzli che Streitwertberechnung zu korrigieren. Basierend auf diesem Streitwert ergibt sich gemäss § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG eine Entscheidgebühr von Fr. 42'920.– bzw. gerundet Fr. 43'000.–. Auf diesen Betrag wird die erstinstanzliche Entscheidgebühr im zurückgewiesenen Verfahren zu korrigieren sein, vorbehältlich einer allfälligen Erhöhung gemäss § 4 Abs. 2 GebV OG für allfällige neue, wesentliche Umtriebe im zurückgewiesenen Verfahren. 2. Zweitinstanzliche Entscheidgebühr Der dafür massgebliche Streitwert des Berufungsverfahrens beläuft sich auf noch Fr. 2'182'423.–, nachdem die Schadenersatzforderung der Kläger nicht mehr Thema des Berufungsverfahrens ist. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist dabei gemäss § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 42'500.– festzulegen. 3. Prozesskostenverteilung Die Verteilung der Gerichtskosten und die gegenseitige Regelung der Parteientschä- digungen für beide Instanzen hängen massgeblich vom definitiven künftigen Obsie- gen und Unterliegen ab. Diese Fragen sind daher trotz Erlass eines Teilurteils im Be-
rufungsverfa hre n dem neuen Entschei d der Vori nstanz vorzubehalte n. Im Hinblick da- rauf ist festzustellen, dass eine volle Parteientschädigung für das Berufungsverfahren in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 AnwGebV auf Fr. 22'000.– zuzügli ch eine allfällige Mehrwertsteuer zu bemessen wäre. Für unerbetene Prozessschriften im Berufungsverfahren ist kein Zuschlag gemäss § 11 Abs. 2 zit. VO geschuldet. Vorzu- merken ist, dass die Kläger vor Vorinstanz einen Prozesskostenvorschuss von Fr. 23'840.– geleistet haben. Im Berufungsverfahren hat die Beklagte einen Prozesskos- tenvorschuss von Fr. 48'775.– geleistet.
Es wird beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass Dispositiv Ziffer 1 Abs. 2 des Urteils des Bezirksgerich- tes Meilen vom 22. Juni 2015, womit die Hauptklage im Fr. 620'000.– zuzügli ch Zi ns zu 5% seit 1. Januar 2012 übersteigenden Betrag abgewiesen wurde, am 5. November 2015 in Rechtskraft erwachsen ist. 2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung gemäss nachstehendem Teil- urtei l. Es wird erkannt: 1. Das Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 22. Juni 2015 wird aufgehoben und die Hauptklage auch im übrigen Umfang abgewiesen. 2. In Guthei ssung des Widerklagebegehrens Ziffer 1 werden die Kläger verpflichtet, das Eigentum an den Liegenschaften D._____ Grundbuch Blatt 1 (Wohnung Nr. 1), Grundbuch Blatt 2 (Bastelraum Nr. 2) und Grundbuch Blatt 3 (Garagen- plätze Nr. 3 und 4) zu übernehmen und Zug um Zug gegen Abgabe der entspre- chenden Grundbuchanmeldung auf Eigentumsübertragung durch die Beklagte folgende restlichen Kaufpreiszahlungen an die Beklagte zu lei sten, nämlich: a) Fr. 125'000.00 zuzüglich 5% Zins seit 1. November 2011 auf das Konto Nr. ... der Politischen Gemeinde D._____ bei der Zürcher Kantonalbank, sowie
b) Fr. 1'875'000.00 zuzüglich 5% Zins seit 1. November 2011 auf das Konto IBAN Nr. ... der Beklagten bei der Credit Suisse. 3. Die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren wird auf Fr. 42'500.– festgesetzt. 4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte/Berufungsklägerin unter Beilage des Doppels von Urk. 95, an das Migrationsamt des Kantons Zürich so- wie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Ak- ten an di e Vori nstanz zurück. 5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist i nnert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten si ch nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Teilentscheid im Sinne von Art. 91 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 2'000'000.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.
Weiter wird beschlossen: 1. Mit Bezug auf das Widerklagebegehren Ziffer 2 wird die Sache zur Ergänzung des Verfahrens und zu neuer Entschei dung im Sinne der Erwägungen an die Vori nstanz zurückgewiesen. 2. Die Regelung der Gerichts- und Parteikosten des vorliegenden Berufungsverfah- rens sowie des ersten bezirksgerichtlichen Verfahrens wird im Sinne der Erwä- gungen dem neuen Entscheid des Bezirksgerichtes vorbehalten.
Züri ch, 19. Februar 2016
Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer
Die Vorsitzende:
Dr. L. Hunzi ker Schni der Der Gerichtsschreiber:
Dr. M. Nietlispach
versandt am: mc