Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
H.(Me K. Gruber)
et
A.(Me N. Charaf)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire :
En cours d'instance, L., beau-frère du demandeur, a
été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré avoir assisté le demandeur
dans la construction de la halle objet du litige. Compte tenu des liens qui
l'unissent au demandeur, sa déposition ne sera retenue que si elle est
corroborée par d'autres éléments du dossier ou si elle porte sur des points
qui ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.
E n f a i t :
1.Le demandeur H. exploite sous la raison individuelle
T.________ (ci-après T.) une entreprise de constructions métalliques
et de serrurerie, dont le siège est à [...].
Le demandeur a été l'associé de L. et Z.________ dans
le cadre de la société G.________ jusqu'au 29 juin 2009. A cette date, il a
cédé ses parts à L.. G. a ouvert une succursale à [...], à la
même adresse que T..
Le défendeur A. exploite en raison individuelle un
commerce de véhicules et de pièces détachées à [...]. Il est propriétaire de
la parcelle no [...] de la Commune de [...], sise [...], au lieu-dit [...].
C.________ a agi pour le défendeur depuis le début des
négociations avec le demandeur. Il a également mis ses locaux à
disposition pour les séances de chantier et participé à certaines
discussions avec la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) au
moment de l'octroi du crédit.
-
3 -
Le défendeur allègue que son conseil n'a jamais participé aux
séances de chantier. Entendu sur ce fait, le témoin L.________ a indiqué
que C.________ était rarement présent lors des séances de chantier sur
place à [...] mais que le frère de ce dernier, architecte, était présent. Le
fait n'étant pas déterminant pour l'issue du litige, la version du témoin,
crédible et plus précise, sera retenue.
2.Le défendeur a souhaité élever une halle industrielle sur sa
parcelle, à réaliser en deux étapes. Il a contacté le demandeur à cet effet.
Selon les évaluations de ce dernier, le coût de la construction se serait
élevé à 1'951'480 fr. pour la première étape et à 1'532'287 fr. pour la
seconde, le coût des travaux d'ingénieur et de direction des travaux étant
de 240'000 fr. pour l'ensemble de la construction.
Le défendeur, qui ne parvenait pas à obtenir un crédit
hypothécaire aussi élevé, a prié le demandeur de lui faire une offre pour la
première étape, portant exclusivement sur le gros œuvre, à l'exclusion des
travaux de second œuvre tels qu'électricité, chauffage-sanitaire,
carrelage, peinture, etc.
3.a) Le 12 janvier 2009, le demandeur a présenté une offre au
défendeur pour la première étape de la construction de la halle industrielle
pour un montant de 1'023'750 francs. Cette offre, équivalent à un contrat
d'entreprise générale, ne comportait aucune prestation de second oeuvre,
tels qu'électricité, chauffage, sanitaire, carrelage, travaux administratifs et
techniques avec la Commune de [...], etc. Elle indiquait en outre
expressément ce qui suit :
"Prestations (non comprises dans nos prix)...Tous travaux ou prestations
non spécifiées dans cette offre".
Le même jour, le demandeur a présenté une seconde offre,
signée, où le prix, après négociation définitive, a été ramené à 825'000 fr.
TTC; cette offre était également signée par L.________. Le défendeur et son
-
4 -
conseil C.________ ont contresigné l'offre du 12 janvier 2009 au prix de
825'000 fr. confiant à T., représenté par le demandeur, comme
entreprise générale, la mission de construire une halle métallique sur la
parcelle no [...] dont le défendeur est propriétaire.
L'offre comprenait deux agrégats de chauffage, d'une valeur
totale de 9'912 fr. 10, qui n'ont pas été livrés à ce jour.
Les dimensions de la halle prévues par l'offre du 12 janvier
2009 étaient les suivantes : une hauteur de 9, 31 m au faîte, une longueur
de 30 m et une largeur de 30 m, le toit étant prévu à deux pans d'une
pente d'environ 5 %, soit un volume de 5'300 m
3
. Les bases de l'offre
découlaient du plan [...] du 4 décembre 2008. Selon cette offre, 45 tonnes
d'acier environ étaient nécessaires pour la construction.
b) Le 14 janvier 2009, les parties ont encore signé une
confirmation de commande relative à la première étape de la construction
précitée pour un montant de 825'000 francs. Ce document mentionnait le
décompte suivant:
"(...)
Montant total des travaux 1
ère
étape selon offre (TTC): CHF 1'023'750.00
Rabais spécial sur honoraires d'ingénieur (...):CHF – 40'000.00
Prestations d'ingénieur pour pré-étude (...):CHF – 23'500.00
Paiement direct de M. A. par fourniture
(...) de 2 véhicules:CHF – 84'000.00
Rabais spécial T.________ accordé à A.________: CHF – 51'250.00
Montant total du contrat, arrêté à (TTC):CHF 825'000.00
(...)"
Les véhicules indiqués dans le décompte n'ont jamais été
livrés.
4.A la suite de la conclusion du contrat, le défendeur a obtenu
un crédit de construction auprès de la BCV portant sur l'enveloppe
forfaitaire de 825'000 francs. Dans le contrat conclu avec la BCV, le
demandeur a notamment pris l'engagement de :
-
5 -
"répondre, à la décharge complète de la Banque, de toutes les
conséquences pécuniaires qui pourraient résulter pour elle de la violation
des obligations découlant du présent engagement et de prendre toutes
mesures utiles pour éviter l'inscription d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs, ou pour, le cas échéant, la faire radier sans délai
et à ses frais;".
5.Le demandeur a mandaté G.________ à [...] pour les travaux
d'ingénieur ainsi que pour assurer la direction des travaux.
Le demandeur a sous-traité les travaux de terrassement et de
maçonnerie à O.________ par contrat d'entreprise SIA signé le 9 mars 2009
pour 258'000 francs.
6.Des séances de chantier ont eu lieu les 3 et 9 mars 2009 en
l'étude de C.. Les plans définitifs, datés du 17 mars 2009, ont été
signés par le défendeur. Ils prévoyaient une longueur de halle de 32,2
mètres, une hauteur de faîte de 10,45 mètres ainsi qu'un toit d'une pente
de 20 % au lieu de 5 %. Le volume final de la halle construite est de 6027
m
3
. Plus de 68 tonnes d'acier ont finalement été nécessaires pour cette
construction.
7.Selon quittance du 1
er
avril 2009, T. a avancé au
défendeur, alors à court de liquidités, un montant de 25'000 fr. qui devait
être remboursé par le crédit de construction, avec pour conséquence une
augmentation du prix global du contrat passant de 825'000 fr. à 850'000
francs.
8.Un décompte des plus ou moins-values, état au 30 avril 2009,
indiquant un total de 220'166 fr. 49 TTC, a été établi par T.. Ce
décompte a été modifié à la demande de C., les coûts des travaux
considérés comme des plus-values par rapport au contrat étant réduits à
117'278 fr. 46 TTC.
-
6 -
9.Après divers échanges de courriers, le demandeur a informé le
défendeur, par lettre du 24 juin 2009, qu'il suspendrait les travaux dès le
1
er
juillet 2009 si ce dernier persistait à ne pas honorer ses engagements.
Selon un décompte au 17 juillet 2009 adressé par le demandeur au
défendeur, les travaux ont été arrêtés à cette date .
10.La réception des travaux a eu lieu le 3 septembre 2009, en
présence de l'ancien conseil du demandeur, [...], et de [...], de la BCV.
11.Le défendeur a fait appel à un architecte pour établir un
rapport d'expertise portant sur l'estimation du coût des travaux de la
construction métallique et de l'enveloppe façades et toiture ainsi que sur
l'estimation des coûts des travaux non exécutés ou non terminés selon le
contrat d'entreprise générale du 12 janvier 2009.
L'architecte M.________ de l'atelier [...] a remis son rapport
d'expertise le 30 septembre 2009. Selon ses estimations, le coût présumé
des travaux de structure métallique et de serrurerie aurait été de 383'000
fr., soit 70'758 fr. de moins que le montant prévu dans le contrat conclu
entre les parties de 453'758 francs. Le coût des travaux non exécutés
aurait été de 173'300 francs. Il ressort également du rapport de l'expert
qu'un montant de 150'000 fr. avait été versé à l'entreprise O.________ pour
des travaux de maçonnerie, mais que d'autres montants restaient en
souffrance pour cette entreprise, alors que les factures de T., de
301'120 fr. 90 et de G., de 121'533 fr., soit un total de
422'708 fr. 90, étaient entièrement réglées le 6 mars 2009.
12.Le 31 octobre 2009, sur réquisition du demandeur, l'Office des
poursuites de [...] a délivré un commandement de payer N° [...] à
l'encontre du défendeur, en paiement de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
mai 2009. La poursuite était fondée sur une quittance signée par
le défendeur, qui reconnaissait :
-
7 -
"avoir reçu ce jour la somme de Fr. 25'000.- de H., directeur de
T., qu'il remboursera par une augmentation équivalente du mandat
de T.________ (soit en totalité Fr. 850'000.-)".
13.Le 17 novembre 2009, le défendeur a conclu avec O.________
une convention relative à la finition des travaux de construction de la
halle. Dans le cadre de cette convention, O.________ a déclaré avoir déjà
effectué des travaux pour un montant total de 280'000 francs. Le
défendeur s'est en outre reconnu personnellement débiteur des montants
encore dus à cette entreprise, qui comprenaient un montant de plus de
115'000 fr. d'impayés.
Par courrier du 28 décembre 2009, le demandeur a résilié avec
effet immédiat le contrat d'entreprise conclu avec O..
14.Le retard pris dans la réalisation de la halle a empêché le
défendeur de respecter ses engagements envers le futur locataire de la
halle, N.. Celui-ci a résilié le bail conclu avec le défendeur et
réclamé à ce dernier un montant de 400'000 fr. à titre de
dédommagement.
15.Le demandeur, menacé de faillite, a dû demander un sursis
concordataire.
16.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
17.Une expertise a été mise en œuvre dans le cadre du présent
litige. L'expert Michel Capron a déposé son rapport d'expertise le 20
septembre 2011. On y lit les considérations suivantes :
-
8 -
a) Le prix convenu par les parties pour la réalisation de la halle
métallique était de 825'000 francs. Le défendeur s'engageait en outre à
livrer au demandeur deux voitures d'une valeur totale de 84'000 francs. Le
prix au mètre cube de la construction initiale, de 155 fr. 66, était bas.
b) Le projet initial mis à l'enquête prévoyait la construction
d'une halle de 60 m de long avec un toit présentant une pente de 20 % et
disposant de nombreuses fenêtres de toit. Le plan à la base du contrat
prévoyait en revanche une halle de 30 m de long, avec un toit présentant
une pente de 8 %, les fenêtres de toit ayant été supprimées. H.________ a
encore établi deux autres plans, les 12 janvier 2009 et 2 février 2009; le
premier prévoyait une halle d'une longueur de 32 mètres, la pente du toit
restant de 8 %, le second une halle d'un longueur de 32,2 mètres, et un
toit présentant une pente de 20 %, sans fenêtres de toit.
Les modifications de dimension de la halle ont conduit à une
augmentation des quantités d'acier de l'ordre de 3 tonnes, le prix de
l'acier traité et posé s'élevant à environ 3 fr. 40 le kilo. Dans son offre
initiale, le demandeur a omis de tenir compte de 17 tonnes d'acier
nécessaires à la réalisation du plancher du 1
er
étage de la construction.
Le montant total des plus-values relatives aux
agrandissements et modifications du projet initial est de 72'245 fr. TTC. Ce
montant comprend différents postes soit : les honoraires supplémentaires
pour les travaux d'ingénieur et de direction des travaux, les travaux
supplémentaires de construction métallique effectués par le demandeur,
les travaux supplémentaires effectués par O.________ de coffrage et béton
armé, de terrassement et aménagements extérieurs et de canalisations,
ainsi que des travaux supplémentaires de géomètre.
c) L'expertise par éléments et pourcentages à laquelle a
procédé l'expert privé M.________, mandaté par le défendeur, est trop
grossière pour être utilisée dans le chiffrage du litige financier.
-
9 -
d) Les finitions de génie civil que le demandeur n'a pas
effectuées, ont été confiées à l'entreprise O..
L'entreprise [...] a été mandatée pour réaliser les finitions de
l'enveloppe de la halle pour un montant forfaitaire de 31'000 fr., réglé par
le défendeur.
e) Le défendeur a déjà versé au demandeur trois acomptes,
pour un montant total de 759'100 francs.
18.Dans son complément d'expertise du 13 février 2012, l'expert
a précisé ce qui suit :
a) Dans son calcul des plus-values, l'expert tient compte des
quantités supplémentaires réelles liées à l'agrandissement (charpente,
façades, béton), sans majorer les postes laissés inchangés par
l'agrandissement. Il n'est en effet pas correct de diviser le prix forfaitaire
convenu par le volume de la halle initialement prévue et de calculer
ensuite la plus-value par rapport au prix du mètre cube ainsi obtenu. Ce
raisonnement conduirait à un résultat défavorable au demandeur car le
prix au mètre cube a été calculé en divisant le coût total (incluant
notamment les aménagements extérieurs, les équipements de chauffage,
ventilation, sanitaire et électricité, qui n'ont pas subi d'augmentation de
volume) alors que seule la halle a subi une augmentation.
b) Les travaux sous-traités à O. l'ont été pour un
montant de 325'519 francs. Le demandeur avait prévu un montant de
446'694 fr. pour ces mêmes travaux dans le contrat d'entreprise générale
conclu entre les parties.
c) Quant aux travaux de finition de l'enveloppe effectués par
l'entreprise I.________, leur coût comprend un montant de 13'500 fr. pour la
fourniture seule et un montant de 17'500 fr. pour la pose et le transport
depuis l'atelier.
-
10 -
19.Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 septembre
2009, le juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 353'828 fr. 30,
en faveur du demandeur, sur la parcelle no 2989 dont le défendeur est
propriétaire à [...]. L'hypothèque, inscrite le 8 septembre 2009, a été
réduite au montant de 326'828 fr. 30 par ordonnance de mesures
provisionnelles du 22 décembre 2009, un délai au 3 mars 2010 étant fixé
au demandeur pour ouvrir action au fond.
20.Par demande du 3 mars 2010 adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal, le demandeur a pris contre le défendeur les conclusions
suivantes, sous suite de frais et dépens :
"I.A.________ est le débiteur de H.________ d'un montant de CHF
283'725.90.- + intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2009,
subsidiairement 258'725.90.- si la mainlevée accordée pour le prêt
de CHF 25'000 devait devenir définitive entre temps.
II.Il est ordonné au Conservateur du Registre foncier d'Aigle d'inscrire
définitivement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
en faveur de H.________ de CHF 283'725.90 + intérêts à 5 % l'an dès
le 15 août 2009 sur la parcelle no 2989 de la Commune de [...],
propriété individuelle de A., et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
No Immeuble : [...]
Adresse : [...]
No Plan : [...]
Bâtiment :
Surface : [...]
Estimation fiscale : [...]
Dans sa réponse du 21 avril 2010, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande ainsi qu'à
ce qui suit :
"2.H. est le débiteur de A.________ d'un montant de Fr.
206'904,10 plus 5 % d'intérêts dès le 1
er
juillet 2009.
3.Dire que H.________ doit à A.________ Fr. 100'000.- à titre de
dommages et intérêts pour l'abandon du chantier et le retard
occasionné pour terminer le chantier.
-
11 -
4.Subsidiairement, H.________ est le débiteur de A.________ d'un
montant de Fr. 400'000.- si le jugement rendu par le Tribunal des
baux condamne A.________ aux versements des dommages et
intérêts à N.."
Dans sa réplique du 2 juillet 2010, le demandeur a conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur.
Dans sa duplique du 10 août 2010, le défendeur a encore pris
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.Les conclusions du défendeur dans ses déterminations du 9
décembre 2009 sont admises.
II.La requête de mesures provisionnelles du demandeur est rejetée."
Par prononcé du 7 septembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la jonction avec la présente
cause de l'action en libération de dette divisant les parties, pendante dans
son for, par laquelle le défendeur avait pris les conclusions suivantes à
l'encontre du demandeur :
"1) A. n'est pas redevable de Fr. 25'000.- avec intérêt à 5 % dès le
1
er
mai 2009 en faveur de T.________.
-
12 -
procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, p. 19). Par ailleurs, aux termes de
l'art. 166 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), les règles de compétence matérielle applicables avant
l'entrée en vigueur de cette seconde loi demeurent applicables aux causes
pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit.,
- 14).
- La présente procédure a été introduite par demande du 3
mars 2010. Dès lors que l'instance était toujours en cours le 1
er
janvier
2011, elle reste soumise à l'ancien droit, en particulier au CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
II.Le demandeur réclame le paiement de l'intégralité des travaux
convenus, y compris la contre-valeur des véhicules dont il n'a pas obtenu
la livraison, ainsi que le remboursement du prêt de 25'000 fr. consenti au
défendeur, sous déduction des acomptes déjà versés, par 759'100 fr., et
d'un montant de 9'921 fr. 10 relatif à des agrégats de chauffage non
livrés. Il chiffre le total de ses prétentions à 283'725 fr. 90. Le demandeur
requiert également l'inscription à titre définitif d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs en sa faveur à hauteur de cette prétention. Il
conteste en outre l'entier des prétentions reconventionnelles du
défendeur.
Le défendeur considère qu'il ne doit plus rien au demandeur,
auquel il réclame d'une part la différence entre le prix des travaux
convenus et la valeur de ces mêmes travaux, qu'il chiffre à 206'904 fr. 10,
d'autre part un montant de 100'000 fr. à titre de dommages et intérêts
pour l'abandon du chantier. Il requiert par ailleurs l'annulation et la
radiation définitive de la poursuite engagée par le demandeur pour le
montant objet du prêt susmentionné, ainsi que l'annulation du prononcé
de mainlevée provisoire intervenu dans le cadre de cette poursuite.
-
13 -
III.a) L'entreprise générale désigne le contrat par lequel une
partie, l'entrepreneur, s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité
d'un ouvrage ou d'une partie de l'ouvrage, sans égard à la nature des
travaux à effectuer. Les règles ordinaires du contrat d'entreprise (art. 363
ss CO) s'appliquent au contrat d'entreprise générale (Tercier/Favre/Carron,
Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève 2009, nn. 4279 ss, p. 643).
En l'espèce, le demandeur a soumis au défendeur une
première offre le 12 janvier 2009 portant sur la réalisation d'une halle
métallique pour un montant de 1'023'750 francs. Le même jour, il a
présenté une seconde offre où le prix, après négociation définitive, a été
ramené à 825'000 fr. TTC. Cette seconde offre, signée par le demandeur
et L., a été contresignée par le défendeur et C.. T.,
représentée par le demandeur, s'est ainsi vue confier la mission de
construire une halle métallique sur la parcelle no [...] dont le défendeur est
propriétaire, selon les caractéristiques prévues par le contrat. Les parties
ont donc convenu de la réalisation d'un ouvrage moyennant le paiement
d'un prix, ce qui constitue un contrat d'entreprise, plus précisément un
contrat d'entreprise générale.
b) Les parties ont admis que l'exécution de l'ouvrage avait été
confiée uniquement à l'entreprise du demandeur et ce par le défendeur,
unique propriétaire du terrain sur lequel l'ouvrage devait être construit,
C. agissant comme représentant du défendeur. Le contrat lie ainsi
uniquement les parties à la présente cause, bien qu'il comporte d'autres
signatures. Partant, les parties sont légitimées à émettre l'une contre
l'autre des prétentions fondées sur le contrat d'entreprise générale, y
compris l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs au sens de l'art. 839 CC.
IV.a) Le paiement du prix constitue l'obligation principale du
maître de l'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives
à la fixation du prix d'un ouvrage et prévoient trois modalités : le forfait, le
devis approximatif et la fixation a posteriori. Selon l'art. 374 CO, si le prix
-
14 -
n’a pas été fixé entre les parties, il doit être déterminé d’après la valeur
du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Le critère déterminant est
celui des coûts effectifs qu’un entrepreneur diligent aurait engagés pour
une exécution soignée de l’ouvrage. Autrement dit, seuls les coûts
nécessaires à cette exécution sont pris en compte. Il appartient à
l’entrepreneur de déterminer le montant des coûts effectifs, donc
également de démontrer la nécessité des frais engagés (TF 4A_183/2010
du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références citées).
Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée,
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu; sauf
circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est
l'entrepreneur qui supporte seul le risque. A l'inverse, le maître est tenu de
payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce
qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). En ce sens, on admet que le prix
forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois maximale et minimale
pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre
2004 c. 3.1; Bühler, Commentaire zurichois, nn. 8 et 11 ad art. 373 CO;
Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 373 CO; Zindel/Pulver,
Commentaire bâlois, 4
ème
éd., n. 11 ad art. 373 CO). La partie qui prétend
à l'existence d'un prix ferme au sens de l'art. 373 CO a la charge de la
preuve (DC 2/2001, n. 261, p. 80). Il est généralement admis que des prix
forfaitaires devraient être convenus sur la base de documents clairs et
complets. Toutefois, la présence d'un descriptif détaillé et de plans ne
constitue pas une condition nécessaire à la fixation d'un prix ferme : celui-
ci peut en effet également résulter d'une estimation grossière des coûts
(TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1).
Les modifications de commande peuvent donner droit à une
rémunération supplémentaire en faveur de l'entrepreneur à prix
forfaitaire; le prix ferme arrêté par les parties n'est en effet déterminant
que pour l'ouvrage projeté, sans modifications qualitatives ou
quantitatives (TF 4C.211/2005 du 9 janvier 2006 c. 4; TF 4C.23/2004 du 14
-
15 -
décembre 2004 c. 4.1). L'obligation d'exécuter qui a été convenue est
modifiée en ce sens que l'entrepreneur doit par exemple effectuer des
travaux supplémentaires ou des travaux en partie différents, ne pas
exécuter certains travaux ou les exécuter d'une manière autre que
prévue, soit avec d'autres matériaux ou une autre méthode
(Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4685, pp. 703-704). Les prestations que
l'entrepreneur doit fournir découlent du contrat d'entreprise concret et
doivent être déterminées en interprétant le contrat dans son ensemble.
L'entrepreneur a en principe droit à une rémunération supplémentaire
pour les dépenses non prévues dans le contrat. Tel n'est pas seulement le
cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu'elle
émane de l'entrepreneur et qu'elle a été acceptée par le maître (TF
4C.23/2004 précité et la jurisprudence citée; SJ 2005 100). Sauf
convention contraire, cette rémunération se calcule sur la base de l'art.
374 CO. Il en va ainsi, quel que soit le rapport existant entre les dépenses
supplémentaires et le prix forfaitaire convenu et indépendamment de la
question de savoir si la prestation couverte par le prix forfaitaire a été
décrite de façon détaillée dans le contrat ou ne l'a été que de façon
fonctionnelle (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4685 s., pp. 703-704). En
cas de litige, c'est à l'entrepreneur qu'il incombe de prouver quelles sont
les prestations comprises dans le forfait et celles qui constituent une
modification du contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire
(TF 4C.86/2005 du 2 juin 2005; TF 4C.23/4004 du 14 décembre 2004 c. 4.1
et la doctrine citée; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4685, pp. 703-704).
b1) En l'espèce, il ressort de l'instruction que la réalisation de
l'ouvrage a été convenue avant le début des travaux pour un prix global
de 909'000 fr., dont 825'000 fr. en espèces. Le solde, soit 84'000 fr.,
correspondait à la contre-valeur de deux véhicules que le défendeur s'était
engagé à livrer au demandeur. Le prix du contrat doit ainsi être compris
comme étant un prix forfaitaire.
A ce montant, il convient d'ajouter le prix des travaux
supplémentaires dus aux modifications de commande et aux commandes
supplémentaires du maître d'œuvre. Pour calculer le prix de ces travaux,
-
16 -
qu'il qualifie de plus-values, l'expert s'est livré à une analyse détaillée de
l'ensemble des documents comptables du dossier, tenant compte des prix
fixés et des rabais consentis dans le contrat de base et procédant à un
examen rigoureux de la détermination du défendeur pour chacun des
postes considérés. Cette méthode, précise et convaincante, doit être
préférée à celle préconisée par le demandeur, consistant à retenir une
proportion du prix initial équivalent à l'augmentation du volume entre le
projet initial et le projet finalement construit. L'expert doit également être
suivi dans sa détermination de la quantité d'acier supplémentaire
nécessaire à la réalisation du projet final. En effet, alors que le demandeur
souhaitait limiter l'examen à la différence entre la quantité d'acier
convenue dans le contrat initial et celle finalement utilisée, l'expert a
recherché la quantité d'acier qui aurait effectivement été nécessaire pour
réaliser le projet initial, sans les modifications intervenues. Ce dernier
relève en effet à juste titre que le demandeur avait omis de tenir compte
dans son offre de l'acier nécessaire à la réalisation du 1
er
étage de la
construction dans l'offre initiale acceptée par le défendeur et que cet oubli
ne doit pas être réparé dans le cadre du calcul du prix des travaux
supplémentaires. La Cour se rallie entièrement au rapport d'expertise sur
ce point.
Le total des travaux supplémentaires, chiffré par l'expert à
72'244 fr., doit ainsi être retenu.
b2) Il découle de ce qui précède, que le prix total de l'ouvrage
convenu entre les parties était de 981'244 francs (909'000 fr. +
72'244 fr.).
b3) Le demandeur a prêté au défendeur la somme de 25'000
fr. après la conclusion du contrat. Le remboursement de ce prêt devait
intervenir "par le crédit de construction". La créance en remboursement
du demandeur étant issue d'une relation juridique distincte du contrat
d'entreprise, cette somme ne fait pas partie du prix de l'ouvrage.
-
17 -
c) Le défendeur a fait estimer par un expert privé le coût des
travaux effectués par le demandeur dans le cadre du contrat d'entreprise.
Selon cette expertise, la valeur des travaux serait inférieure au montant
des acomptes déjà versés au demandeur. Les conclusions du premier
expert ont toutefois été infirmées par l'expert judiciaire, qui a considéré
que les estimations en question étaient trop grossières. Le défendeur, qui
réclame au demandeur la différence entre le prix contractuel de l'ouvrage
et le prix tel qu'estimé par l'expert, n'a donc pas prouvé son prétendu
dommage. Au demeurant, même s'il avait établi une différence entre le
prix de l'ouvrage et sa valeur, il ne pourrait pas obtenir d'indemnisation à
ce titre; en effet, les parties avaient convenu d'un prix forfaitaire et la
qualité de l'exécution des travaux n'a pas été remise en cause.
Partant, la conclusion reconventionnelle n° 1 du défendeur doit
être rejetée.
V.a) Le demandeur soutient que T.________ était tout à fait prête
à terminer les travaux, mais qu'elle n'a pas pu le faire en raison du fait
que le défendeur n'a pas répondu clairement à ses innombrables
demandes de se prononcer sur les plus-values. Le défendeur soutient que
T.________ a abandonné le chantier sans raison, violant de la sorte son
obligation d'exécution de l'ouvrage découlant du contrat d'entreprise. Il
considère qu'il s'agit là d'une faute de l'entrepreneur.
b) La loi prévoit des situations précises où le maître est en
droit de se départir du contrat. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur ne
commence pas, diffère ou tarde dans l'exécution de l'ouvrage (art. 366 al.
1 CO) ou lorsqu'il est à prévoir que l'ouvrage sera exécuté de façon
défectueuse ou contraire à la convention (art. 366 al. 2 CO; Chaix, op. cit.,
n. 2 ad art. 377 CO). Dans ces cas, le maître doit fixer à l'entrepreneur un
délai convenable pour s'exécuter, en application des règles générales sur
la demeure (art. 107 al. 1 CO). Il ne peut renoncer à la fixation d'un tel
délai que dans les cas prévus par l'art. 108 CO, soit notamment si
l'entrepreneur refuse l'exécution (art. 108 al. 1 CO) ou si un terme fatal a
-
18 -
été fixé (art. 108 al. 3 CO) (Chaix, op. cit., n. 15 et 33 ad art. 366 CO). Un
droit de résiliation du maître existe également lorsque l'exécution de
l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances
extraordinaires (art. 337 al. 2 CO). Si les conditions permettant l'une des
formes de résiliation unilatérale ne sont pas réalisées, la résiliation du
maître doit être interprétée comme une résiliation selon l'art. 377 CO.
Selon cette dernière disposition, le maître peut en effet se départir du
contrat en manifestant sa volonté à l'entrepreneur, à la seule condition
que tous les travaux convenus ne soient pas encore terminés (Chaix., op.
cit., nn. 4 et 5 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n. 524, p. 208).
La résiliation ou la résolution du contrat, notamment celui
d'entreprise, résulte de l'exercice d'un droit formateur résolutoire, qui
implique une manifestation de volonté sujette à interprétation au sens de
l'art. 18 al. 1 CO. En raison de ses effets pour le cocontractant, l'exercice
du droit formateur doit être univoque, sans condition et revêtir un
caractère irrévocable (ATF 136 III 350 c. 8.1.1). La résiliation est
également sujette à réception: elle est valable dès le moment où elle
parvient dans la sphère juridique de l'entrepreneur; elle n'est soumise à
aucune prescription de forme et peut intervenir tacitement ou par actes
concluants (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., nn. 525 ss,
pp. 208 s.). Dès qu'elle est reçue par l'entrepreneur, la résiliation entraîne
l'extinction des obligations réciproques des parties : l'entrepreneur n'a
plus l'obligation de poursuivre l'exécution des travaux et le maître est
libéré de l'obligation d'honorer les prestations postérieures de
l'entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n. 528,
p. 210). Les créances de l'entrepreneur envers le maître fondées sur l'art.
377 CO sont ainsi exigibles dès la résiliation du contrat (ATF 129 III 749;
Gauch, op. cit., n. 540, p. 214, ainsi que n. 557, p. 221, et n. 559. p. 222).
c) En l'espèce, la fin du contrat d'entreprise conclu entre les
parties n'est à l'évidence pas survenue d'un commun accord. La séance de
réception des travaux du 3 septembre 2009 apparaît clairement
insuffisante pour aboutir à une telle conclusion. Les parties n'ont d'ailleurs
pas allégué qu'elles auraient conventionnellement mis fin à leurs relations
-
19 -
contractuelles. Il en découle que la fin du contrat ne peut être
qu'unilatérale.
Le 24 juin 2009, le demandeur a informé le défendeur par
courrier qu'il suspendrait les travaux dès le 1
er
juillet 2009 si ce dernier
persistait à ne pas honorer ses engagements. Le contenu de cette lettre
n'est pas univoque, en ce sens qu'il ne met pas fin au contrat sans
condition puisqu'il prévoit expressément que la fin des travaux
n'interviendrait que pour le cas où le défendeur ne changerait pas
d'attitude. On ne saurait donc considérer que cette lettre ait mis fin au
contrat liant les parties. Il en va par ailleurs de même de la séance de
chantier du 3 septembre 2009: il n'apparaît qu'elle puisse suffire à établir
que les parties aient convenu de mettre fin au contrat.
En revanche, lorsque le défendeur a conclu, en date du 17
novembre 2009, une convention relative à la finition des travaux de
construction de la halle avec O., il a manifesté, par acte concluant,
qu'il ne souhait plus que le demandeur termine les travaux. En concluant
ce contrat avec O., le défendeur a clairement et irrévocablement
manifesté sa volonté de mettre un terme à sa relation contractuelle avec
le demandeur, ce que ce dernier a d'ailleurs compris puisqu'il a résilié
avec effet immédiat, par courrier du 28 décembre 2009, le contrat qu'il
avait lui-même passé avec O.________.
Il découle de ce qui précède que c'est bien le maître de
l'ouvrage, savoir le défendeur, qui a résilié le contrat d'entreprise générale
conclu avec le demandeur, à une période comprise entre le 17 novembre
et le 27 décembre 2009, la date précise n'étant pas connue.
d) Pour être opérante, la résiliation du contrat par le défendeur
doit reposer sur une base légale. Selon les circonstances, le maître de
l'ouvrage peut mettre fin au contrat d'entreprise en vertu des art. 366 CO,
102 ss CO, 107 CO ou 377 CO. Lorsque les conditions à une résiliation
anticipée selon l'art. 366 al. 1 CO ou d'une résiliation pour cause de
demeure de l'entrepreneur selon l'art. 107 al. 2 CO ne sont pas réalisées,
-
20 -
le juge doit la convertir en résiliation ordinaire au sens de l'art. 377 CO. Tel
est notamment le cas lorsque le maître n'a pas respecté un délai de grâce
convenable (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO).
d1) L'art. 366 al. 1 CO règle le retard dans l'exécution de
l'ouvrage, alors que le retard dans la livraison est réglé par les art. 102 ss
CO. Un retard dans l'exécution ne suppose pas une faute de
l'entrepreneur; en revanche, quelle que soit l'hypothèse de retard, il faut
que le maître soit exempt de faute s'il veut pouvoir se prévaloir de la
résiliation anticipée de l'art. 366 al. 1 CO. Par faute, on entend toute
circonstance provenant des risques du maître et entraînant un retard dans
l'exécution des travaux. Une faute proprement dite du maître n'est
toutefois pas nécessaire (Chaix, op. cit., nn. 12-13 ad art. 366 CO). En
application des règles générales sur la demeure, même en cas
d'application de l'art. 366 CO, le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai
de grâce de l'art. 107 al. 1 CO avant d'exercer son droit de résolution. A
l'échéance de ce délai, si l'entrepreneur ne s'est pas exécuté, le maître
peut alors se départir du contrat. Lors que le maître omet de fixer ce délai
de grâce, la déclaration de résiliation produit ses effets conformément à
l'art. 377 CO (ATF 98 II 113, JT 1973 I 172; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366
CO).
Dans le cas d'espèce, il n'est pas possible de déterminer la
date de livraison convenue avec précision; elle ne ressort pas des accords
entre les parties et celles-ci n'ont pas allégué d'éléments permettant de la
déterminer avec précision. Pour ce motif déjà, l'application de l'art. 366 CO
paraît exclue. Par ailleurs, pour que le défendeur puisse se prévaloir d'une
résiliation anticipée du contrat, encore aurait-il fallu qu'il accordât au
demandeur un délai de grâce au sens de l'art. 107 al. 1 CO. A cet égard,
l'expert a relevé qu'il y a eu d'innombrables demandes de la direction des
travaux auprès du défendeur pour qu'il se prononce sur les plus-values,
que la liste des plus-values a été mise à jour par le demandeur et discutée
avec le défendeur à plusieurs reprises et que, après avoir vainement
relancé le défendeur dès la fin du mois de mai 2009 pour qu'il approuve
ces plus-values, le chantier a été stoppé. L'expert a toutefois exposé que
-
21 -
T.________ aurait dû mieux étayer ses demandes de reconnaissance des
plus-values. Le 17 juillet 2009, lorsqu'un décompte a été envoyé par le
demandeur au défendeur, ce dernier avait payé au premier nommé trois
acomptes représentant 92 % ou 86 % de ses prestations, respectivement
sans les plus-values et avec les plus-values. Or, selon le plan de paiement
prévu par le contrat d'entreprise générale, le 90 % des prestations devait
être payé au moment où les travaux ont été arrêtés puisque, selon
l'expert, le montage n'était pas terminé à ce moment-là. Au 17 juillet
2009, la demeure du demandeur était causée par l'absence de réaction du
défendeur; quand bien même les demandes de déterminations au sujet
des plus-values devaient être mieux étayées, d'avis d'expert, il n'en
demeure pas moins qu'il appartenait au défendeur de clarifier la situation
avant de résilier le contrat. Il aurait dû mettre le demandeur en demeure
de reprendre les travaux avant de pouvoir résilier, conformément à l'art.
107 al. 2 CO, le contrat du 12 janvier 2009. Il n'y a au surplus aucun
élément au dossier qui permette de considérer que le défendeur aurait pu
se passer de cette mise en demeure au sens de l'art. 108 CO.
d2) Sous l'angle des règles de la demeure prévues par les art.
102 ss CO, qui traitent du retard dans la livraison et non dans l'exécution,
le raisonnement est le même. En effet, pour qu'il puisse se prévaloir d'une
résiliation anticipée au sens de ces dispositions, le défendeur aurait dû de
toute manière fixer au demandeur un délai de grâce, au sens de l'art. 107
al. 1 CO, pour qu'il termine les travaux. Par ailleurs, comme déjà dit, on ne
voit pas que les parties aient convenu d'une date de livraison précise, de
sorte qu'on ne saurait considérer qu'il puisse y avoir un retard dans une
livraison pour laquelle aucune date n'était convenue. Par conséquent,
l'application directe des art. 102 ss CO et de l'art. 107 CO n'est pas
possible dans le cas d'espèce.
d3) En définitive, la cour de céans retient que la résiliation du
contrat par la défendeur a été effectuée par acte concluant, savoir la
conclusion d'un contrat avec O.________, et qu'elle ne repose ni sur l'art.
366 CO, ni sur les art. 102 ss CO, ni sur l'art. 107 CO. Il s'agit donc d'une
-
22 -
résiliation ordinaire dont les conséquences, notamment financières,
doivent être examinées à l'aune de l'art. 377 CO.
VI.a) Le maître qui résilie le contrat d'entreprise en application de
l'art. 377 CO doit payer le travail fait jusqu'au moment de la résiliation et
indemniser complètement l'entrepreneur. Il doit indemniser son dommage
positif, soit l'intérêt à l'exécution complète, y compris les frais encourus en
vain et le bénéfice manqué (TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 c. 3.3; ATF
117 II 273; Gauch, op. cit., nn. 529 ss, pp. 210 s.). Pour calculer
l'indemnité due, la doctrine envisage deux méthodes. La première, soit la
méthode dite de déduction (Abzugsmethode) consiste à déduire du prix de
l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas
terminé les travaux, ainsi que le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a
intentionnellement renoncé à se procurer. La seconde, la méthode dite
positive (Additionsmethode), consiste à établir le total des dépenses
réelles de l'entrepreneur pour les travaux exécutés, en y ajoutant son
bénéfice brut pour l'ouvrage terminé et les frais encourus en vain (Chaix,
op. cit., n. 15 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., nn. 542 ss, pp. 215 ss). La
doctrine est divisée : alors que certains auteurs considèrent que seule la
méthode positive respecte le texte légal (Gauch, op. cit., nn. 552 ss, pp.
218 s. et les références citées), d'autres estiment que la méthode de
déduction doit être maintenue, dès lors qu'elle présente des avantages
certains sur le plan de la preuve (Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 377 CO, pp.
2319 s.; Gilliéron, Les dommages-intérêts contractuels, thèse 2011, pp.
360 ss, spéc. p. 362). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la
mesure où elles reposent sur des données sûres, ces méthodes
aboutissent pratiquement au même résultat, si bien que l'entrepreneur
doit pouvoir choisir la méthode la plus adaptée selon les circonstances
d'espèce, notamment les possibilités de preuve (ATF 96 II 192 c. 5; Chaix,
op. cit., n. 16 ad art. 377 CO). Quelle que soit la méthode choisie, l'art. 8
CC s'applique. Il appartient ainsi à l'entrepreneur de démontrer son
dommage et les frais et dépenses pour le travail déjà exécuté, alors que le
maître doit établir les faits qui ne justifient pas une indemnité de
l'entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).
-
23 -
b) Pour obtenir le montant dû au demandeur pour les travaux
exécutés, il convient de déduire du prix global des travaux le coût des
travaux qui restaient à exécuter au moment de la résiliation du contrat.
En l'espèce, au moment de la résiliation, le demandeur n'avait
pas procédé à la pose d'appareils à gaz convenus dans le contrat de base
et acceptée par le défendeur pour un montant de 9'912 francs. Il n'avait
pas non plus effectué les travaux convenus de finition de l'enveloppe de la
halle, finalement réalisés par l'entreprise I.________ pour un montant de
31'000 francs. Enfin, les travaux de génie civil que le défendeur avait
accepté de payer 446'694 fr. au total et que le demandeur a sous-traités à
l'entreprise O.________ pour 325'519 fr., étaient encore en cours au
moment de la résiliation du contrat. Ces travaux ont été terminés par
l'entreprise O.________ dans le cadre d'un contrat d'entreprise conclu
directement avec le défendeur. Selon les estimations de l'entreprise
O., au moment de la résiliation du contrat entre les parties, les
travaux sous-traités par le demandeur avaient été exécutés à hauteur de
280'000 francs. Ainsi 14 % (100 – [280'000 fr. / 325'519 fr.]) des travaux
de génie civil convenus dans le contrat n'avaient pas été effectués au
moment de la résiliation. Le coût des travaux restants à exécuter était
donc de 62'537 fr. (446'694 fr. x 14 / 100).
Au jour de la résiliation du contrat d'entreprise générale, le
demandeur n'avait versé à l'entreprise O. qu'un acompte d'un
montant de 150'000 francs. Le solde dû par le demandeur pour les travaux
de génie civil sous-traités, soit 130'000 francs, a été payé directement par
le défendeur. Ce dernier montant doit être déduit de la part du prix de
l'ouvrage relative aux travaux exécutés au jour de la résiliation.
La part du prix de l'ouvrage due au demandeur pour les
travaux réalisés jusqu'à la résiliation du contrat est ainsi de 747'795 fr.
(981'244 fr. – 9'912 fr. – 31'000 fr. – 62'537 fr. – 130'000 fr.).
-
24 -
c) Le demandeur doit également être indemnisé pour son gain
manqué et les frais encourus en vain. Il avait en effet fabriqué dans son
atelier des pièces en vue de la finition de l'enveloppe de la halle. Les frais
de réalisation de ces pièces s'élèvent à 13'500 francs. Quant au gain
manqué, il dépend de la marge bénéficiaire prévue pour les travaux non
réalisés au moment de la résiliation et pour lesquels le défendeur a
finalement traité directement avec l'entreprise O.________. Cette marge
était de 27,1 % pour l'ensemble des travaux objet de la soumission (100 x
325'519 fr. / 446'694 fr.). Pour les travaux non réalisés au moment de la
résiliation, elle aurait ainsi été de 16'947 fr. 50 (62'537 fr. x 27,1 / 100).
d) Au total, l'indemnité à laquelle le demandeur peut
prétendre s'élève ainsi à 778'242 fr. 50 (747'795 fr. – 13'500 fr. – 16'947
fr. 50). Dès lors qu'il a déjà perçu un montant de 759'100 fr. à titre
d'acomptes, seul le solde, soit 19'142 fr. 50 lui reste dû.
VII.Seule la créance de l'entrepreneur relative aux travaux déjà
effectués au moment de la résiliation du contrat peut fonder l'inscription
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. La créance de
l'entrepreneur relative aux travaux prévus dans le contrat mais qui n'ont
pas été exécutés avant la résiliation est une créance en dommages-
intérêts; elle ne peut donc pas fonder une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., n.
545, p. 215; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, n. 446, p. 151).
Dès lors que le montant de la créance du demandeur correspondant aux
travaux exécutés avant la résiliation, de 747'795 fr., (cf. point VI.b ci-
dessus) est entièrement compensée par les acomptes déjà versés par le
défendeur à cette date, par 759'100 fr. au total (cf. point VI.d ci-dessus), la
conclusion II du demandeur, tendant à l'inscription à titre définitif d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur sur la
parcelle no [...] de la Commune de [...], doit être rejetée.
-
25 -
VIII.Le défendeur réclame encore au demandeur des dommages-
intérêts pour l'abandon du chantier et le retard occasionné. Il n'établit
toutefois ni la faute du demandeur ni son dommage. Partant, cette
prétention doit être rejetée.
IX.a) Parties ont admis à juste titre avoir conclu un contrat de
prêt portant sur un montant de 25'000 francs. Dans un tel contrat, les
parties peuvent convenir des conditions et des modalités du
remboursement (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, nn. 3060
ss, spéc. n. 3062, p. 447).
En l'espèce, le défendeur a signé une quittance par laquelle il
confirmait avoir reçu le montant en question du demandeur, qu'il
s'engageait à rembourser "par une augmentation équivalente du mandat
de T.________". Le montant objet du prêt est ainsi devenu exigible en
même temps que le solde du prix des travaux convenus, soit dès la fin du
contrat d'entreprise. Dès lors que le défendeur n'a pas établi avoir
remboursé ce prêt, il doit encore payer au demandeur le montant
correspondant, soit 25'000 francs.
b) Seule une créance exigible au moment de la notification du
commandement de payer peut fonder valablement une poursuite
(Commentaire romand de la LP, n. 22 ad art. 82 LP).
En l'espèce, parties ont admis que, sur réquisition du
demandeur qui souhaitait obtenir le remboursement de son prêt, l'Office
des poursuites de Montreux a notifié au défendeur un commandement de
payer le 31 octobre 2009. Cette notification a ainsi eu lieu avant la fin du
contrat liant les parties, soit avant que la créance du demandeur en
remboursement du prêt ne soit exigible. Partant, il doit être constaté que
la poursuite n° 5'198'334 de l'Office des poursuites de Montreux est sans
fondement.
-
26 -
X.Dès lors que le défendeur n'a pas établi avoir été condamné à
verser un quelconque montant à N.________, sa conclusion subsidiaire 4 est
privée de portée et doit être rejetée.
Il en va de même de la conclusion II de sa duplique, dénuée de
tout objet puisqu'il a déjà été définitivement statué sur les mesures
provisionnelles.
XI.a) Lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d'une
somme d'argent, il doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux
inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Le
débiteur d'une obligation exigible est généralement mis en demeure par
l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
b) Le demandeur n'a pas établi avoir mis en demeure le
défendeur avant le dépôt de la demande. Celle-ci a été transmise au
conseil du défendeur, selon lettre d'accompagnement du 3 mars 2010, et
a dès lors été reçue le 4 mars 2010. Le dies ad quo de l'intérêt moratoire
est donc le 5 mars 2010.
La notification, le 31 octobre 2009, du commandement de
payer au défendeur pour le montant du prêt, par 25'000 fr., ne saurait
constituer une interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO puisque la
créance n'était pas encore exigible à cette date, laquelle est antérieure à
la résiliation du contrat.
XII.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
-
27 -
b) Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi
que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés
selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986
(TFJC; RSV 270.11.5). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbre, taxes,
estampilles).
c) Obtenant partiellement gain de cause, H.________ a droit à
des dépens réduits des 2/3, à la charge de A.________, qu'il convient
d'arrêter à 21'967 fr. 50, savoir :
a
)
11'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
550fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)10'41
7
fr
.
50en remboursement du 1/3 de son coupon
de justice.
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur A.________ doit verser au demandeur H.________
le montant de 44'142 fr. 50 (quarante-quatre mille cent
quarante-deux francs et cinquante centimes), avec intérêt à
5% l'an dès le 5 mars 2010.
II. La poursuite n° 5198334 de l'Office des poursuites de
Montreux est sans fondement.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 31'252 fr. 50 (trente et un
mille deux cent cinquante-deux francs et cinquante centimes)
pour le demandeur et à 16'227 fr. 50 (seize mille deux cent
septante-sept francs et cinquante centimes) pour le défendeur.
IV. Le défendeur doit verser au demandeur le montant de 21'967
fr. 50 (vingt-et-un mille neuf cent soixante-sept francs et
cinquante centimes).
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerC. Maradan
-
29 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 18 septembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier:
C. Maradan